2024年度地坪施工保险劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度地坪施工保险劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包方定义1.2甲方定义1.3保险定义第二条保险责任范围2.1保险类型2.2保险金额2.3保险期间第三条保险费用及支付3.1保险费用计算3.2保险费用支付时间3.3保险费用支付方式第四条分包方的义务4.1投保义务4.2通知义务4.3协助义务第五条甲方的义务5.1提供资料义务5.2支付保险费用义务5.3保障分包方权益义务第六条保险事故的处理6.1事故报告6.2事故处理6.3索赔程序第七条争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3诉讼解决第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同终止第九条保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3泄露后果第十条违约责任10.1甲方违约责任10.2分包方违约责任第十一条不可抗力11.1不可抗力事件11.2不可抗力后果11.3不可抗力处理第十二条合同的解释和适用法律12.1合同解释12.2适用法律第十三条其他条款13.1合同的附件13.2补充协议13.3合同的复印件第十四条合同的签署14.1签署日期14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包方定义分包方是指与甲方签订本合同，接受甲方委托进行地坪施工保险劳务分包的合法企业或个人。1.2甲方定义甲方是指与分包方签订本合同，委托分包方进行地坪施工保险劳务分包的合法企业或个人。1.3保险定义保险是指根据本合同的约定，由甲方为分包方提供的地坪施工过程中可能发生的事故进行保险保障的一种风险管理方式。第二条保险责任范围2.1保险类型甲方为分包方提供的保险类型为建筑工程一切险，包括但不限于火灾、爆炸、雷击、洪水、地震等自然灾害和意外事故造成的损失。2.2保险金额保险金额根据分包方施工合同的工程总量确定，具体金额由甲乙双方协商确定。2.3保险期间保险期间为分包方施工期间，自保险合同生效之日起至工程竣工验收合格日止。第三条保险费用及支付3.1保险费用计算保险费用根据保险金额、保险费率以及施工期间计算得出，具体费用由甲乙双方协商确定。3.2保险费用支付时间甲方应在分包方施工前一次性向乙方支付约定的保险费用。3.3保险费用支付方式保险费用的支付方式为银行转账，账户信息由甲乙双方协商确定。第四条分包方的义务4.1投保义务分包方应在甲方安排的保险期间内，按照甲方的要求进行投保，并保证保险的有效性。4.2通知义务分包方在发生保险事故时，应立即通知甲方和保险公司，并按照甲方的要求提供相关资料和协助处理事故。4.3协助义务分包方应协助甲方和保险公司进行保险事故的调查和处理，提供必要的证明材料和说明。第五条甲方的义务5.1提供资料义务甲方应向分包方提供与保险有关的全部资料，并保证资料的真实性和完整性。5.2支付保险费用义务甲方应按照本合同的约定，按时支付约定的保险费用。5.3保障分包方权益义务甲方应确保分包方在保险期间内的权益得到保障，并协助分包方处理与保险有关的任何事情。第六条保险事故的处理6.1事故报告在发生保险事故时，分包方应立即向甲方和保险公司报告事故情况。6.2事故处理分包方应采取必要的措施，减轻事故造成的损失，并按照甲方的要求进行事故处理。6.3索赔程序分包方应在保险事故发生后按照甲方的要求进行索赔，并协助甲方和保险公司进行理赔程序。第八条合同的生效、变更和终止8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。8.2合同变更合同的变更应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出，变更内容应符合国家法律法规的规定。8.3合同终止（1）合同约定的保险期间届满；（2）甲乙双方协商一致解除合同；（3）分包方违反合同约定，甲方有权解除合同；（4）不可抗力导致合同无法履行，甲乙双方均可解除合同。第九条保密条款9.1保密内容甲乙双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄露后果如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。第十条违约责任10.1甲方违约责任甲方未按约定支付保险费用、提供资料或保障分包方权益的，应承担违约责任，向分包方支付违约金，并赔偿分包方因此遭受的损失。10.2分包方违约责任分包方未按约定进行投保、通知或协助的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十一条不可抗力11.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免且不能克服的客观事件，如地震、洪水、战争等。11.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，甲乙双方均不承担违约责任。11.3不可抗力处理甲乙双方应立即协商解决不可抗力事件导致合同履行困难的问题，并根据情况部分或全部免除履行合同的责任。第十二条合同的解释和适用法律12.1合同解释本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解释。本合同自签订之日起生效，对甲乙双方具有法律约束力。12.2适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条其他条款13.1合同的附件本合同附件包括：分包方施工合同、保险条款、保险费用支付证明等。13.2补充协议本合同未尽事宜，甲乙双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同的复印件甲乙双方均保留本合同的复印件，以便查阅。第十四条合同的签署14.1签署日期本合同于____年____月____日签署。14.2签署地点本合同于____市（县）____街道（镇）____号签署。14.3签署人甲方（签字/盖章）：____乙方（签字/盖章）：____第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和界定1.1第三方定义第三方指除甲乙双方之外，与本合同无关的个体或组织，包括但不限于中介方、监管方、审计方、保险公司等。1.2第三方介入的情形第三方介入本合同的情形包括但不限于：保险理赔、争议调解、审计监督、合同履行监管等。1.3第三方介入的目的是第三方介入的目的是为了确保本合同的履行，维护甲乙双方的合法权益，以及遵守相关法律法规的要求。第二条第三方介入后的责任分配2.1第三方介入的义务第三方介入后，应严格遵守法律法规和本合同的约定，公正、公平、公开地履行其职责。2.2甲乙双方的义务甲乙双方应配合第三方的介入工作，提供必要的资料、信息和相关便利，确保第三方能够顺利履行其职责。2.3第三方与甲乙双方的责任划分第三方介入时，其责任应由第三方自行承担，甲乙双方不承担第三方职责范围内的责任。第三条第三方介入的具体流程3.1第三方介入的启动第三方介入应在甲乙双方同意的情况下启动，并签订相关的介入协议。3.2第三方介入的程序第三方介入的程序包括但不限于：审查合同履行情况、调查事实真相、提出建议和处理意见等。3.3第三方介入的结果第三方介入的结果应以书面形式通知甲乙双方，并作为本合同履行的重要依据。第四条第三方介入的费用和支付4.1第三方介入费用的计算第三方介入费用根据其工作性质、工作量以及法律法规的规定计算得出。4.2第三方介入费用的支付甲方应按照介入协议的约定，向第三方支付介入费用。4.3第三方介入费用的支付方式第三方介入费用的支付方式为银行转账，账户信息由甲乙双方和第三方协商确定。第五条第三方介入与合同争议解决5.1第三方介入与争议解决的衔接第三方介入不影响甲乙双方通过协商、调解、诉讼等途径解决合同争议。5.2第三方介入对争议解决的影响第六条第三方介入与保险理赔6.1第三方介入与保险理赔的衔接第三方介入保险理赔时，应严格按照保险合同的约定和法律法规的规定进行。6.2第三方介入对保险理赔的影响第三方介入的结果可作为保险公司理赔的重要依据，但不具有决定性作用。第七条第三方介入的责任限额7.1第三方介入的责任限额的确定第三方介入的责任限额应根据其工作性质、工作量以及法律法规的规定确定。7.2第三方介入的责任限额的表述第三方介入的责任限额应在介入协议中明确表述，并作为甲乙双方和第三方之间的重要约定。第八条第三方介入的监督和考核8.1第三方介入的监督甲乙双方应对第三方介入的工作进行监督，确保第三方能够公正、公平、公开地履行其职责。8.2第三方介入的考核甲乙双方应对第三方介入的成果进行考核，并根据考核结果对第三方的工作进行评价。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件包括但不限于：介入工作完成、介入协议到期、法律法规规定的终止条件等。9.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序应按照介入协议的约定进行，并由甲乙双方和第三方共同签署终止协议。第十条第三方介入后的合同继续履行10.1第三方介入后的合同继续履行第三方介入完成后，甲乙双方应继续履行本合同的约定，如有需要，可根据第三方介入的结果调整合同的履行方式。10.2第三方介入后的合同变更第三方介入后，如需要变更本合同的约定，甲乙双方应签订变更协议，并报第三方备案。第十一条第三方介入与合同解除11.1第三方介入与合同解除的衔接第三方介入不影响甲乙双方根据本合同约定解除合同的权利。11.2第三方介入对合同解除的影响第三方介入的结果可作为甲乙双方解除合同的重要依据，但不具有决定性作用。第十二条第三方介入与合同保密12.1第三方介入与合同保密的衔接第三方介入不影响甲乙双方根据本合同约定保密的内容和期限。12.2第三方介入对合同保密的影响第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：分包方施工合同详细规定分包方的施工范围、工程量、施工期限等。附件2：保险条款详细规定保险的种类、保险金额、保险期间等。附件3：保险费用支付证明证明甲方已按照约定支付了保险费用。附件4：第三方介入协议详细规定第三方介入的职责、费用、期限等。附件5：合同履行监督报告第三方对甲乙双方合同履行情况的监督报告。附件6：合同争议调解书第三方对甲乙双方合同争议的调解结果。附件7：保险理赔申请书分包方向保险公司提出的理赔申请。附件8：审计报告第三方对甲乙双方合同履行情况的审计报告。附件9：合同变更协议甲乙双方签订的合同变更协议。附件10：合同解除协议甲乙双方签订的合同解除协议。附件11：保密协议详细规定甲乙双方应保密的内容和期限。附件12：违约行为及责任认定协议详细规定甲乙双方违约行为及责任认定标准。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：示例：甲方未按约定支付保险费用，分包方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。2.分包方违约行为及责任认定：示例：分包方未按约定进行投保，甲方有权要求分包方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。3.第三方违约行为及责任认定：示例：第三方未按约定履行介入职责，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。4.甲方未履行合同约定的义务：示例：甲方未提供约定的资料或保障分包方权益，分包方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。5.分包方未履行合同约定的义务：示例：分包方未进行投保或未通知甲方保险事故，甲方有权要求分包方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。6.第三方未履行合同约定的义务：示例：第三方未进行保险理赔或未进行审计监督，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。7.甲方未按约定支付第三方介入费用：示例：甲方未按约定支付第三方介入费用，甲乙双方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。8.甲方未按约定提供资料、信息和相关便利：示例：甲方未按约定提供资料、信息和相关便利，甲乙双方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。9.第三方未按约定公正、公平、公开地履行其职责：示例：第三方未按约定公正、公平、公开地履行其职责，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。10.第三方未按约定提出建议和处理意见：示例：第三方未按约定提出建议和处理意见，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，并赔偿因此遭受的损失。全文完。2024年度地坪施工保险劳务分包合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2甲方名称及资质1.3乙方名称及资质第二条：施工范围及内容2.1施工项目名称2.2施工地点2.3施工内容描述第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式及时间表第四条：工期及进度4.1计划开始日期4.2计划完成日期4.3工期延误及延长条款第五条：分包方的义务与责任5.1分包方应遵守的法律法规5.2分包方的技术及服务要求5.3分包方的安全生产责任第六条：甲方的义务与责任6.1甲方的技术及服务要求6.2甲方的安全生产责任6.3甲方对分包方的支持与配合第七条：乙方的义务与责任7.1乙方的技术及服务要求7.2乙方的安全生产责任7.3乙方对分包方的支持与配合第八条：保险及安全保障8.1分包方应购买的保险类型及范围8.2甲方应购买的保险类型及范围8.3乙方应购买的保险类型及范围第九条：合同变更与解除9.1合同变更的条件及程序9.2合同解除的条件及程序第十条：违约责任10.1分包方违约责任10.2甲方违约责任10.3乙方违约责任第十一条：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构第十二条：合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同失效后的处理方式第十三条：保密条款13.1保密信息的定义及范围13.2保密责任的期限及例外第十四条：其他约定14.1合同附件14.2补充协议14.3合同修改及更新条款第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1分包方名称及资质1.2甲方名称及资质1.3乙方名称及资质第二条：施工范围及内容2.1施工项目名称施工项目名称为：地坪施工项目。2.2施工地点施工地点为：。2.3施工内容描述施工内容描述：分包方应按照甲方的要求，完成地坪施工项目的施工，包括但不限于地坪的铺设、施工、验收等环节。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为人民币元整（大写：人民币元整），币种为人民币。3.2支付方式及时间表（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）施工进度达到约定的50%时，支付合同总价款的30%；（3）施工进度达到约定的100%时，支付合同总价款的40%。第四条：工期及进度4.1计划开始日期计划开始日期为年月日。4.2计划完成日期计划完成日期为年月日。4.3工期延误及延长条款如分包方因自身原因导致工期延误，应按照合同总价款的0.5%向甲方支付违约金。如因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误，双方可协商延长工期，并签订书面补充协议。第五条：分包方的义务与责任5.1分包方应遵守的法律法规分包方在施工过程中应遵守中华人民共和国相关法律法规，包括但不限于《建筑法》、《安全生产法》等。5.2分包方的技术及服务要求分包方应按照甲方的要求，提供合格的施工和服务，保证施工质量符合国家标准和行业规范。5.3分包方的安全生产责任分包方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全生产要求，加强施工现场安全管理，确保施工过程中的安全生产。第六条：甲方的义务与责任6.1甲方的技术及服务要求甲方应向分包方提供施工图纸、施工方案、技术要求等相关资料，并确保提供的资料准确、完整。6.2甲方的安全生产责任甲方应对施工现场的安全生产负总责，加强对分包方的安全生产管理，确保施工过程中的安全生产。6.3甲方对分包方的支持与配合甲方应协助分包方办理施工现场的相关手续，提供施工所需的场地、设备、材料等支持，并确保施工顺利进行。第八条：保险及安全保障8.1分包方应购买的保险类型及范围分包方应在施工期间购买建筑工程一切险、第三者责任保险和工伤社会保险，保险金额和范围应满足甲方和乙方的要求。8.2甲方应购买的保险类型及范围甲方应在施工期间购买工程质量保险和建筑工程一切险，保险金额和范围应满足乙方和分包方的要求。8.3乙方应购买的保险类型及范围乙方应在保险期间购买职业责任保险，保险金额和范围应满足甲方和分包方的要求。第九条：合同变更与解除9.1合同变更的条件及程序合同变更需经甲方、乙方和分包方协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应明确变更的内容、范围、时间和费用等。9.2合同解除的条件及程序合同解除的条件和程序如下：（1）因不可抗力导致合同无法履行，经甲方、乙方和分包方协商一致，可以解除合同；（2）甲方、乙方和分包方协商一致，可以解除合同；（3）分包方严重违约，甲方和乙方有权解除合同；（4）合同约定的其他解除条件。第十条：违约责任10.1分包方违约责任分包方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.2甲方违约责任甲方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。10.3乙方违约责任乙方违反合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条：争议解决11.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。11.2仲裁地点及机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。第十二条：合同的生效、终止与失效12.1合同生效条件合同自甲方、乙方和分包方签字（或盖章）之日起生效。12.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工项目完成后，合同自然终止；（2）甲方、乙方和分包方协商一致，可以提前终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。12.3合同失效后的处理方式合同失效后，各方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。第十三条：保密条款13.1保密信息的定义及范围保密信息是指合同履行过程中双方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。13.2保密责任的期限及例外保密责任期限自合同生效之日起计算，至合同终止或失效之日起两年内有效。保密责任期限内，未经对方同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。但法律、法规、行政规章规定或者法院判决、裁定要求披露的，除外。第十四条：其他约定14.1合同附件合同附件包括：施工图纸、施工方案、技术要求等。14.2补充协议双方可以在合同履行过程中，就合同的变更、解除、终止等事项签订补充协议。补充协议应符合合同约定的形式和程序。14.3合同修改及更新条款合同的修改和更新，应经甲方、乙方和分包方协商一致，并签订书面修改协议。修改协议的生效、终止和失效，参照合同的相应条款执行。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方和分包方之外，参与合同履行过程的的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围第三方包括但不限于：中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商、施工设备租赁方等。第二条：第三方介入的程序及条件2.1第三方介入程序当合同履行过程中需要第三方介入时，甲方、乙方和分包方应共同协商确定第三方介入的时间、方式和条件。2.2第三方介入条件第三方介入的条件包括但不限于：（1）第三方具备相应的资质和能力；（2）第三方与甲方、乙方和分包方不存在利益冲突；（3）第三方介入不会损害甲方、乙方和分包方的合法权益。第三条：第三方责任及限额3.1第三方责任第三方在合同履行过程中，应严格按照合同约定和相关法律法规的规定，履行其职责，确保施工安全和质量。3.2第三方责任限额甲乙方根据本合同有第三方介入时，需明确第三方的责任限额。第三方责任限额应根据第三方的资质、能力和合同约定确定，并在合同中予以明确。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方在履行合同过程中，应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求提供服务。4.2第三方与乙方的关系乙方应协助第三方履行合同，提供必要的施工条件和技术支持。4.3第三方与分包方的关系分包方应按照合同约定，与第三方进行合作，共同完成施工任务。第五条：第三方介入后的合同变更5.1合同变更条件当第三方介入导致合同内容发生变化时，甲方、乙方和分包方应协商一致，并签订书面变更协议。5.2合同变更程序合同变更程序包括但不限于：（1）变更协议的签订；（2）变更协议的生效；（3）变更协议的履行。第六条：第三方介入后的争议解决6.1争议解决方式当第三方介入引发争议时，甲方、乙方和分包方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。6.2仲裁地点及机构如双方约定仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地，仲裁机构为合同签订地仲裁委员会。第七条：第三方介入后的合同终止与失效7.1合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的施工项目完成后，合同自然终止；（2）甲方、乙方和分包方协商一致，可以提前终止合同；（3）合同约定的其他终止条件。7.2合同失效后的处理方式合同失效后，各方应按照合同约定处理合同终止后的相关事宜，包括但不限于工程结算、赔偿损失等。第八条：第三方介入后的保密条款8.1保密信息的定义及范围保密信息是指合同履行过程中第三方披露的、不为公众所知的、具有商业价值的信息，包括但不限于技术秘密、商业秘密等。8.2保密责任的期限及例外保密责任期限自合同生效之日起计算，至合同终止或失效之日起两年内有效。保密责任期限内，未经对方同意，任何一方不得向第三方披露保密信息。但法律、法规、行政规章规定或者法院判决、裁定要求披露的，除外。第九条：第三方介入后的其他约定9.1合同附件合同附件包括：施工图纸、施工方案、技术要求等。9.2补充协议双方可以在合同履