2024年度绿化工程劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度绿化工程劳务分包合同1本合同目录一览1.定义与术语1.1绿化工程1.2劳务分包1.3合同主体1.4工程范围1.5合同金额1.6分包期限1.7质量标准1.8安全标准1.9履约保证金1.10违约金2.合同双方的权利与义务2.1分包方的权利与义务2.2总包方的权利与义务3.工程进度与交付3.1工程进度计划3.2工程交付条件3.3工程验收4.劳务报酬与支付方式4.1劳务报酬4.2支付方式4.3支付时间5.质量管理5.1质量管理要求5.2质量检查与验收5.3质量问题的处理6.安全生产管理6.1安全生产要求6.2安全事故的处理7.保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3泄露保密信息的处理8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除11.合同的终止与验收11.1合同终止条件11.2工程验收12.合同的生效与终止日期12.1合同生效日期12.2合同终止日期13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3合同的副本14.附件14.1工程量清单14.2技术要求14.3设计图纸14.4验收标准第一部分：合同如下：第一条定义与术语1.1绿化工程绿化工程是指在建筑物、构筑物及其周边进行的树木、花草的种植和养护，以及配套的绿地建设等活动。1.2劳务分包劳务分包是指分包方按照合同约定，将其拥有的劳务资源提供给总包方使用，由总包方负责管理和指导分包方的劳务人员进行作业。1.3合同主体本合同的主体包括总包方和分包方。总包方是指具有绿化工程专业承包资质的企业，分包方是指具有相应的劳务资质的企业或个人。1.4工程范围工程范围包括但不限于：绿化地的规划与设计、树木、花草的种植与养护、绿化设施的安装与维护、绿化地的清洁与管理等。1.5合同金额合同金额为人民币【】元整（大写：【】元整），具体金额根据工程量清单和实际完成的工作量进行调整。1.6分包期限分包期限为【】年，自双方签订合同之日起计算。1.7质量标准绿化工程的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。1.8安全标准绿化工程的安全标准应符合国家相关法律法规、行业标准和安全生产要求。第二条合同双方的权利与义务2.1分包方的权利与义务分包方应按照合同约定，按时完成工作任务，保证工程质量、安全，并接受总包方的管理和监督。分包方有权按照合同约定获得劳务报酬，并有权对总包方的管理提出合理建议。2.2总包方的权利与义务总包方应按照合同约定，向分包方支付劳务报酬，提供必要的施工条件和技术支持，并负责工程的管理和监督。总包方有权对分包方的工作进行质量、安全等方面的检查，并提出改进意见。第三条工程进度与交付3.1工程进度计划分包方应按照总包方提供的工程进度计划，合理安排施工人员、材料和设备，确保工程按时完成。3.2工程交付条件3.3工程验收工程验收应在分包方完成工程后进行，总包方应组织有关方面人员进行验收。验收合格的，总包方应按照合同约定支付劳务报酬。第四条劳务报酬与支付方式4.1劳务报酬劳务报酬根据分包方提供的工程量清单和实际完成的工作量计算。4.2支付方式劳务报酬的支付方式为：【】。4.3支付时间劳务报酬的支付时间为：【】。第五条质量管理5.1质量管理要求分包方应按照国家和行业的质量管理要求，建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.2质量检查与验收总包方应按照合同约定和国家和行业的质量标准，对分包方的工程质量进行检查和验收。5.3质量问题的处理对于质量问题，分包方应按照总包方的要求及时整改，并承担整改费用。如因分包方原因造成工程质量问题，分包方应承担相应的赔偿责任。第六条安全生产管理6.1安全生产要求分包方应按照国家和行业的安全生产要求，建立健全安全生产管理体系，确保工程施工安全。6.2安全事故的处理如发生安全事故，分包方应立即报告总包方，并按照国家和行业的相关规定进行处理。6.3安全生产责任的划分分包方应对其施工过程中的安全生产负全责，总包方应对其提供的施工条件、技术支持和监督不力等造成的安全生产问题承担责任。第八条保密条款7.1保密内容保密内容包括但不限于：合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息、客户信息、财务信息等。7.2保密期限保密期限自双方签订合同之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。7.3泄露保密信息的处理如分包方泄露了保密信息，应承担违约责任，赔偿总包方因此遭受的损失。第九条违约责任8.1违约行为违约行为包括但不限于：未按合同约定完成工作、未按合同约定支付劳务报酬、未按合同约定履行其他义务等。8.2违约责任违约方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为：协商解决、调解、仲裁或诉讼。9.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为【】。如选择诉讼，诉讼法院为【】。第十一条合同的变更与解除10.1合同变更合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条合同的终止与验收11.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工作内容全部完成；（2）合同约定的付款义务全部履行；（3）双方协商一致终止合同。11.2工程验收工程验收应在合同终止后进行，由总包方组织有关方面人员进行验收。验收合格的，总包方应按照合同约定支付劳务报酬。第十三条其他条款12.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政府行为等。双方应按国家相关法律法规处理不可抗力事件。12.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.3合同的副本合同一式两份，双方各执一份。双方确认，双方签署的合同正本及副本具有同等法律效力。第十四条附件13.1工程量清单工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、规格等。13.2技术要求技术要求包括工程的设计要求、施工标准、材料要求等。13.3设计图纸设计图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等。13.4验收标准验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和设计要求。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的各方，包括但不限于中介方、监管方、审计方、咨询方等，参与到合同的履行、监督或评估等环节。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：合同履行过程中涉及的技术咨询单位、监理单位、质量检测单位、安全监管单位、财务审计单位等。第二条第三方介入的责任与义务2.1第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，承担其参与合同履行环节的责任。2.2第三方义务第三方应遵守合同约定的工作程序和要求，提供专业服务，并对其提供的服务质量负责。第三条第三方介入的协调与管理3.1第三方协调甲乙方应与第三方保持良好沟通，确保第三方了解甲乙方的要求，并及时处理合同履行过程中的问题。3.2第三方管理甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第四条第三方介入的变更与解除4.1第三方变更如第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙方应协商确定变更后的第三方。4.2第三方解除如第三方严重违约或发生不可抗力事件，甲乙方均有权解除与第三方的合同。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额应根据合同金额、工程风险等因素确定，并在合同中明确。5.2第三方责任限额的调整如合同履行过程中发生特殊情况，甲乙方可协商调整第三方责任限额。第六条第三方违约处理6.1第三方违约行为第三方违约行为包括但不限于：未按合同约定履行义务、工作质量不符合要求、提供虚假信息等。6.2第三方违约责任第三方应承担违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。6.3第三方违约处理程序甲乙方应与第三方协商处理违约事宜，如协商不成，可依法采取仲裁或诉讼等方式解决。第七条第三方与甲乙方的关系7.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲乙方为合同关系，第三方不对甲乙方承担除合同约定以外的责任。7.2第三方与甲乙方的权益划分甲乙方应明确与第三方的权益划分，确保甲乙方的合法权益不受损害。第八条第三方介入的合同补充条款8.1补充条款的制定甲乙方应根据本合同的履行情况，制定与第三方相关的补充条款。8.2补充条款的签订甲乙方与第三方签订补充条款，明确双方的权利和义务。第九条第三方介入的监督与评估9.1监督与评估机制甲乙方应建立第三方介入的监督与评估机制，确保第三方按照合同约定履行义务。9.2监督与评估结果的应用监督与评估结果作为甲乙方支付劳务报酬、评价第三方绩效的依据。第十条第三方介入的争议解决10.1争议解决方式第三方介入引发的争议，甲乙方应通过协商解决，协商不成的，可采取仲裁或诉讼等方式解决。10.2争议解决机构如选择仲裁，仲裁机构为【】。如选择诉讼，诉讼法院为【】。第十一条第三方介入的合同变更与解除11.1合同变更合同变更应经甲乙方、第三方协商一致，并签订书面变更协议。11.2合同解除合同解除应经甲乙方、第三方协商一致，并签订书面解除协议。第十二条第三方介入的终止与验收12.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）合同约定的工作内容全部完成；（2）合同约定的付款义务全部履行；（3）甲乙方、第三方协商一致终止合同。12.2工程验收工程验收应在合同终止后进行，由甲乙方组织有关方面人员进行验收。验收合格的，甲乙方应按照合同约定支付劳务报酬。第十三条第三方介入的其他条款13.1不可抗力不可抗力事件包括但不限于：自然灾害、社会事件、政府行为等。甲乙方应按照国家相关法律法规处理不可抗力事件。13.2法律适用本合同适用中华人民共和国法律。13.3合同的副本合同一式三份，甲乙方各执一份，第三方执一份。甲乙方确认，甲乙方签署的合同正本第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单详细列明工程项目的名称、数量、规格等，包括绿化地的规划与设计、树木、花草的种植与养护、绿化设施的安装与维护、绿化地的清洁与管理等。附件2：技术要求包括工程的设计要求、施工标准、材料要求等，详细说明工程所涉及的技术规范和标准。附件3：设计图纸包括工程的平面图、立面图、剖面图等，为施工提供详细的图纸依据。附件4：验收标准详细列出工程验收的标准和流程，包括质量、安全等方面的要求。附件5：第三方资质证明提供第三方的资质证明文件，包括但不限于营业执照、资质证书等。附件6：第三方服务合同甲乙方与第三方签订的服务合同，明确双方的权利和义务。附件7：履约保证金证明第三方缴纳的履约保证金证明文件，以确保第三方履行合同义务。附件8：保险证明第三方提供的保险证明文件，包括但不限于意外伤害保险、责任保险等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按合同约定完成工作例如，第三方未能按照约定的时间节点完成工作任务，或完成的工程质量不符合要求。2.未按合同约定支付劳务报酬例如，甲乙方未能按照约定的时间支付劳务报酬，或支付的金额不足。3.未按合同约定履行其他义务例如，第三方未按照合同约定提供技术支持、材料供应等服务。4.提供虚假信息例如，第三方提供虚假的工程进度、质量报告等信息。5.泄露保密信息例如，第三方未经许可泄露合同双方的商业秘密、技术秘密等信息。违约责任认定标准：1.违约金的计算根据合同金额、工程进度、违约行为等因素，确定违约金的计算比例和金额。2.赔偿金额的计算根据违约行为造成的实际损失，包括但不限于直接经济损失、第三方索赔等，计算赔偿金额。3.违约责任的承担违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例说明：如果第三方未能按照合同约定完成工作，甲乙方有权暂停支付劳务报酬，并要求第三方在规定时间内整改。如果第三方仍未能按时完成工作，甲乙方有权解除合同，并要求第三方支付违约金及赔偿因此造成的损失。全文完。2024年度绿化工程劳务分包合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3绿化工程概述第二条：合同范围及内容2.1分包工程范围2.2分包工程量清单2.3分包工程质量标准第三条：合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款条件3.4乙方发票开具及税务事项第四条：工期及进度4.1合同工期4.2关键节点及进度要求4.3工期延误及违约责任第五条：劳务要求及人员配置5.1乙方劳务人员要求5.2乙方人员配置计划5.3甲方对乙方人员的管理及培训第六条：质量控制及验收6.1质量标准及要求6.2验收程序及标准6.3质量问题处理及责任划分第七条：安全及环保7.1乙方安全责任7.2安全防护措施及要求7.3环保要求及措施第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任8.2赔偿计算及支付方式8.3甲方因违约导致的损失赔偿第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及适用法律第十条：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件及程序10.2合同解除条件及程序10.3合同终止及后续处理第十一条：保密条款11.1保密信息范围11.2保密责任及期限11.3违约保密信息的处理第十二条：合同的生效、修改及附件12.1合同生效条件12.2合同修改程序12.3合同附件清单第十三条：其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3甲方现场管理及协调第十四条：双方签字盖章14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签字盖章日期第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方全称为“×××绿化工程有限责任公司”，成立于××××年，注册地为××省××市，具备绿化工程专业承包二级资质，具备丰富的绿化工程经验。1.2乙方名称及资质乙方全称为“×××园林绿化工程有限公司”，成立于××××年，注册地为××省××市，具备绿化工程专业承包一级资质，具备丰富的绿化工程实施能力。1.3绿化工程概述本合同涉及的绿化工程为“×××项目”的绿化部分，位于××省××市××区，绿化面积约为××××平方米，主要包括绿化带、景观小品、园林绿化配套设施等。第二条：合同范围及内容2.1分包工程范围乙方负责本项目绿化工程的全部施工内容，包括但不限于绿化带的土建工程、绿化种植、绿化小品制作及安装、绿化配套设施施工等。2.2分包工程量清单详见附件一《分包工程量清单》。2.3分包工程质量标准乙方应按照国家标准和行业规范进行施工，确保分包工程质量符合设计文件和规范要求。第三条：合同价格及支付3.1合同总价本合同总价约为人民币×××万元整（大写：人民币玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），具体金额详见附件二《合同价格明细表》。3.2支付方式甲方支付乙方工程款采用按工程进度分阶段支付的方式。3.3进度付款条件甲方根据乙方实际完成工程量，按照合同约定的比例支付相应工程款。具体支付比例和金额详见附件二《合同价格明细表》。3.4乙方发票开具及税务事项乙方应按照中国税法规定，向甲方提供合法的税务发票，并承担相关税务责任。第四条：工期及进度4.1合同工期本合同约定的工期为××××年××月××日至××××年××月××日，共计××天。4.2关键节点及进度要求详见附件三《关键节点及进度要求》。4.3工期延误及违约责任如乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式详见附件四《工期延误及违约金计算方式》。第五条：劳务要求及人员配置5.1乙方劳务人员要求乙方应按照甲方要求，提供具备相应资质和技能的劳务人员，确保施工顺利进行。5.2乙方人员配置计划详见附件五《乙方人员配置计划》。5.3甲方对乙方人员的管理及培训甲方有权对乙方人员进行现场管理、监督和培训，确保乙方人员符合甲方要求。第六条：质量控制及验收6.1质量标准及要求乙方应严格按照国家标准、行业规范和设计文件要求进行施工，确保分包工程质量。6.2验收程序及标准详见附件六《验收程序及标准》。6.3质量问题处理及责任划分如出现质量问题，乙方应负责整改，并根据责任划分承担相应责任。具体责任划分和处理方式详见附件七《质量问题处理及责任划分》。第八条：违约责任及赔偿8.1违约行为及责任甲方如未按约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金计算方式详见附件八《违约金计算方式》。乙方如未按约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式详见附件九《违约金计算方式》。8.2赔偿计算及支付方式违约金计算及支付方式详见附件八《违约金计算方式》和附件九《违约金计算方式》。8.3甲方因违约导致的损失赔偿甲方如未按约定时间支付工程款，导致乙方损失的，乙方有权向甲方追偿。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁或诉讼地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条：合同的变更、解除与终止10.1合同变更条件及程序任何一方提出变更合同的，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面变更协议。10.2合同解除条件及程序任何一方提出解除合同的，应书面通知对方，并经双方协商一致后签署书面解除协议。10.3合同终止及后续处理合同终止后，乙方应按照甲方要求完成工程收尾工作，并按照合同约定承担相关责任。第十一条：保密条款11.1保密信息范围双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。11.2保密责任及期限双方应对保密信息予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。保密期限自合同终止之日起计算，为期三年。11.3违约保密信息的处理如一方违反保密义务，导致保密信息泄露，泄露方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十二条：合同的生效、修改及附件12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同修改程序合同修改应经双方协商一致，并签署书面修改协议。12.3合同附件清单详见附件十《合同附件清单》。第十三条：其他条款13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，遭受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。13.2合同的转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.3甲方现场管理及协调甲方应负责现场管理及协调工作，确保乙方顺利施工。第十四条：双方签字盖章14.1甲方代表签字甲方代表（签字）：14.2乙方代表签字乙方代表（签字）：14.3签字盖章日期签字盖章日期：××××年××月××日第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同工程有关联的其他参与方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、分包商等。第二条：第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序当甲方或乙方认为需要第三方介入本合同工程时，应提前书面通知对方，并说明介入的第三方类型、理由及预计介入时间。双方应在接到通知后七个工作日内协商一致，并签署书面同意书。2.2第三方责任界定第三方介入后，应按照本合同及双方协商一致的条款承担相应的责任。甲乙双方应与第三方明确责任界限，确保第三方了解并同意本合同中约定的权利义务。第三条：第三方介入的额外条款及说明3.1额外条款当有第三方介入本合同工程时，甲乙双方应根据第三方的主体性质、介入范围和责任，签订附加协议，明确第三方的权利、义务及责任限制。3.2第三方责任限额甲乙双方应与第三方协商，约定第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、工期延误责任限额等。第三方责任限额的具体金额和计算方式，应在附加协议中详细说明。第四条：第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方的关系第三方介入本合同工程时，应明确其与甲方的关系，包括但不限于合同关系、合作关系等。第三方应遵守甲方的管理制度和要求，接受甲方的监督和考核。4.2第三方与乙方的关系第三方介入本合同工程时，应明确其与乙方的关系，包括但不限于合同关系、合作关系等。第三方应遵守乙方的管理制度和要求，接受乙方的监督和考核。第五条：第三方违约处理5.1第三方违约行为及责任第三方如违反本合同或附加协议的约定，应承担相应的违约责任。违约责任的计算和支付方式，应在附加协议中详细说明。5.2第三方违约导致的损失赔偿第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权向第三方追偿。追偿方式、金额和程序，应在附加协议中详细说明。第六条：第三方退出机制6.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如有正当理由需要退出，应提前书面通知甲乙双方，并说明退出理由及时间。6.2第三方退出程序第三方退出时，甲乙双方应协商一致，并签署书面退出协议。退出协议应明确第三方在退出前的已完成工程量、质量验收结果、剩余工程接管方案等。第七条：第三方介入对合同其他各方的影响7.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务第三方介入本合同工程，不影响甲乙双方根据本合同约定的权利义务。甲乙双方应继续履行本合同，并按照附加协议的约定处理与第三方的关系。7.2第三方介入不影响其他参与方的权利义务第三方介入本合同工程，不影响其他参与方根据其与甲乙双方签订的合同约定的权利义务。其他参与方应继续履行其合同，并按照附加协议的约定处理与第三方的关系。第八条：第三方介入后的合同修订8.1附加协议的签署当有第三方介入本合同工程时，甲乙双方应签署附加协议，修订本合同相关条款，明确第三方的权利、义务及责任限制。8.2附加协议的生效条件附加协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。附加协议的生效，不影响本合同的继续履行。第九条：第三方介入后的争议解决9.1第三方介入引起的争议解决当第三方介入引起的争议发生时，甲乙双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2第三方介入引起的争议适用法律第三方介入引起的争议，适用中华人民共和国法律。第十条：第三方介入后的其他条款10.1不可抗力第三方介入引起的不可抗力事件，按照本合同关于不可抗力的约定处理。