2024年度建筑工程施工合同（电焊工程专项）2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工合同（电焊工程专项）本合同目录一览1.合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3电焊工程2.工程内容及要求2.1工程范围2.2工程质量标准2.3工程进度要求3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.合同履行4.1承包方的义务4.2发包方的义务4.3工程变更5.违约责任5.1承包方的违约责任5.2发包方的违约责任6.争议解决6.1争议解决方式6.2诉讼管辖7.合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同终止8.保密条款8.1保密内容8.2保密期限9.不可抗力9.1不可抗力的定义9.2不可抗力导致的后果10.税收10.1税费承担10.2税务申报11.保险11.1保险责任11.2保险办理12.合同的附件12.1附件清单13.合同的签订与备案13.1签订时间13.2备案时间14.其他条款14.1合同的语文版本14.2合同的解释权第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方发包方是指与承包方签订本合同，并按照本合同约定支付合同价款，享有合同约定的权利，履行合同约定的义务的一方。1.2承包方承包方是指与发包方签订本合同，并按照本合同约定完成电焊工程的一方。1.3电焊工程电焊工程是指承包方根据发包方的要求，在合同约定的时间和地点，按照约定的质量标准和技术要求完成的电焊作业。第二条工程内容及要求2.1工程范围承包方应按照发包方的要求，完成合同约定的电焊工程。具体工程内容包括但不限于：焊接金属结构、焊接管道、焊接设备安装等。2.2工程质量标准承包方应按照国家和行业标准进行施工，确保电焊工程的质量符合设计文件和规范要求。焊接质量应达到一级标准，焊缝无裂纹、夹渣、气孔等缺陷。2.3工程进度要求承包方应按照合同约定的工期完成电焊工程。如因承包方原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例支付违约金。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为本合同约定的电焊工程完成后的总价。合同总价详见附件一。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因发包方原因导致工程量增减，可以按照约定的比例进行价格调整。3.3支付方式发包方应在承包方完成电焊工程并验收合格后，按照约定的支付方式和时间支付合同价款。第四条合同履行4.1承包方的义务承包方应按照本合同约定的质量标准、技术要求和安全规定完成电焊工程。确保工程进度满足合同约定。4.2发包方的义务发包方应提供合同约定的施工场地、施工条件、施工图纸和技术要求，并按照约定支付合同价款。4.3工程变更如发包方要求变更工程内容、规模、质量标准等，承包方应按照发包方的要求进行调整。变更部分的工程价款按照约定的比例进行调整。第五条违约责任5.1承包方的违约责任承包方如未按照约定完成电焊工程，应支付违约金。违约金计算方式详见附件二。5.2发包方的违约责任发包方如未按照约定支付合同价款，应支付违约金。违约金计算方式详见附件二。第六条争议解决6.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.2诉讼管辖本合同的诉讼管辖地为合同签订地人民法院。第七条合同的生效、变更与终止7.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。7.3合同终止（1）承包方按照约定完成电焊工程，发包方支付完合同价款；（2）双方协商一致解除合同；（3）合同履行过程中出现不可抗力事件，导致合同无法履行。第八条保密条款8.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。保密内容具体包括但不限于：合同价格、技术资料、客户信息、业务计划等。8.2保密期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后五年内有效。第九条不可抗力9.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。9.2不可抗力导致的后果如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定是否解除合同或延期履行。第十条税收10.1税费承担承包方应按照国家税收法律法规的规定，自行缴纳合同履行过程中产生的税费。10.2税务申报承包方应按照税务法律法规的规定，进行税务申报，并保证税务申报的真实、准确、完整。第十一条保险11.1保险责任承包方应按照合同约定的范围和标准，自行购买并缴纳保险费用。保险包括但不限于：建筑工程一切险、意外伤害险等。11.2保险办理承包方应在合同签订后七个工作日内，向保险公司办理保险手续，并将保险单据提交给发包方备案。第十二条合同的附件12.1附件清单附件清单详见附件三。第十三条合同的签订与备案13.1签订时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.2备案时间双方应在合同签订后七个工作日内，将合同正本提交给对方备案。第十四条其他条款14.1合同的语文版本本合同采用中文书写，一式两份，双方各执一份。14.2合同的解释权本合同的解释权归双方共同所有。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同中的第三方是指除甲乙方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商等。1.2第三方介入是指第三方参与本合同的履行过程，包括但不限于提供服务、供应材料、进行监理等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙方应在本合同中明确第三方的介入范围、职责和权利。2.3甲乙方应确保第三方按照合同约定的质量标准、技术要求和安全规定进行工作。第三条第三方责任限额3.1甲乙方应明确第三方的责任限额，包括但不限于第三方的工作质量、工作进度、安全事故等。3.2甲乙方应根据第三方的实际情况，合理确定责任限额，以确保合同的履行。第四条第三方与甲乙方的关系4.2第三方应遵守本合同的约定，按照甲乙方的要求进行工作。4.3第三方应承担由于其原因导致合同无法履行或产生损失的责任。第五条第三方介入的变更5.1如甲乙方同意第三方变更其介入范围、职责和权利，应签订书面变更协议，经甲乙双方盖章确认后生效。5.2如甲乙方不同意第三方变更其介入范围、职责和权利，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第六条第三方违约责任6.1如第三方未按照合同约定的质量标准、技术要求和安全规定进行工作，应承担违约责任。6.2如第三方的工作导致合同无法履行或产生损失，第三方应承担相应的责任。6.3如甲乙方未按照约定履行其义务，导致第三方无法正常工作，甲乙方应承担违约责任。第七条第三方权益保护7.1甲乙方应保护第三方的合法权益，不得擅自变更第三方的工作范围、职责和权利。7.2甲乙方应按照合同约定支付第三方的费用，不得拖欠。7.3第三方在工作中取得的知识产权，归第三方所有。第八条争议解决8.1如甲乙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。8.2如第三方与第三方之间发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条合同的生效、变更与终止9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.2本合同的变更、解除和终止，应按照本合同约定的程序进行。第十条其他条款10.1本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2本合同的解释权归甲乙方共同所有。如有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：电焊工程详细设计图纸附件二：电焊工程质量标准及要求附件三：合同价款支付计划及违约金计算方式附件四：施工安全规范及要求附件五：焊接材料和设备清单附件六：保险单据附件七：工程进度计划表附件八：工程变更申请表附件九：验收标准及程序附件十：保密协议附件十一：第三方介入协议附件十二：知识产权归属协议附件十三：争议解决协议附件十四：合同履行监督报告说明二：违约行为及责任认定：1.承包方未按照约定完成电焊工程的，应当按照合同约定支付违约金。例如，如果合同约定工期为三个月，承包方未能在三个月内完成工程，则应当按照每天违约金的比例支付违约金。2.发包方未按照约定支付合同价款的，应当按照合同约定支付违约金。例如，如果发包方延迟支付合同价款超过一个月，则应当按照延迟支付金额的每日千分之五支付违约金。3.承包方未按照约定质量标准完成电焊工程的，发包方有权要求承包方重新施工或支付违约金。例如，如果承包方完成的电焊工程不符合约定的质量标准，发包方可以要求承包方在规定时间内整改，直至达到约定的质量标准，或者按照合同约定支付违约金。4.发包方未按照约定提供施工场地、施工条件、施工图纸和技术要求的，承包方有权要求发包方履行合同约定，或者按照合同约定支付违约金。例如，如果发包方未能按照约定提供完整的施工图纸，导致承包方无法正常施工，承包方可以要求发包方提供完整的施工图纸，或者按照合同约定支付违约金。5.如因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方协商决定是否解除合同或延期履行。例如，如果合同履行期间遭遇自然灾害，导致电焊工程无法正常进行，双方可以协商决定延期履行合同。6.如第三方未按照合同约定的质量标准、技术要求和安全规定进行工作，甲乙方应承担违约责任。例如，如果第三方提供的焊接材料不符合约定的质量标准，导致电焊工程质量不合格，甲乙方应承担相应的违约责任。7.如甲乙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。例如，如果甲乙方与第三方就工程质量发生争议，双方可以先尝试友好协商解决，如果协商无果，再向法院提起诉讼。全文完。2024年度建筑工程施工合同（电焊工程专项）2本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方负责人及联系方式1.4乙方负责人及联系方式1.5工程地点1.6工程内容1.7电焊工程专项2.合同金额及支付方式2.1合同总金额2.2支付方式2.3进度付款2.4质量保证金2.5付款时间及条件3.工程进度及工期3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程进度计划3.4工期延误责任4.工程质量及验收4.1工程质量标准4.2质量控制措施4.3验收程序4.4验收标准4.5质量争议的处理5.安全生产及环保5.1安全生产措施5.2安全事故处理5.3环保要求5.4乙方现场管理人员职责6.变更及调整6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3工程量增减的处理6.4工程变更费用结算7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3违约赔偿金额计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院8.3仲裁机构9.解除合同9.1合同解除条件9.2合同解除程序9.3解除合同后的处理10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.2合同生效时间10.3合同变更程序10.4合同解除程序11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密条款的赔偿12.法律适用及争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式13.其他条款13.1甲方提供材料和设备13.2乙方提供施工设备13.3现场管理及协调13.4乙方人员管理14.附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3付款凭证14.4其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××建筑工程有限公司甲方地址为：××省××市××区××路××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××电焊工程有限公司乙方地址为：××省××市××区××路××号1.3甲方负责人及联系方式甲方负责人为：×××甲方联系方式为：电话：××××××××，邮箱：××××××××1.4乙方负责人及联系方式乙方负责人为：×××乙方联系方式为：电话：××××××××，邮箱：××××××××1.5工程地点工程地点为：××省××市××区××路××号工地1.6工程内容工程内容为：电焊工程专项，包括但不限于电焊作业、焊接材料供应、焊接质量控制等1.7电焊工程专项电焊工程专项包括：焊接工艺、焊接材料、焊接设备、焊接质量检验等第二条合同金额及支付方式2.1合同总金额合同总金额为人民币￥×××××00元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟捌佰捌拾捌元整）2.2支付方式支付方式为银行转账2.3进度付款进度付款按工程进度的50%分两次支付，具体支付时间及金额如下：（1）工程进度达到30%时，支付人民币￥×××××00元整；（2）工程进度达到80%时，支付人民币￥×××××00元整；2.4质量保证金质量保证金为合同总金额的5%，待工程验收合格后支付。2.5付款时间及条件付款时间及条件按进度付款和质量保证金的支付规定执行。第三条工程进度及工期3.1工程开工日期工程开工日期为2024年3月1日3.2工程竣工日期工程竣工日期为2024年6月30日3.3工程进度计划工程进度计划详见附件3.4工期延误责任如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。第四条工程质量及验收4.1工程质量标准工程质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.2质量控制措施乙方应制定质量控制措施，并按照措施进行施工。4.3验收程序工程验收程序如下：（1）乙方在工程完成后，向甲方提交验收申请；（2）甲方收到验收申请后，组织相关人员对工程进行验收；（3）验收合格后，甲方在验收报告上签字确认，并支付质量保证金；（4）如验收不合格，甲方应书面通知乙方整改，直至达到验收标准。4.4验收标准验收标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。4.5质量争议的处理如发生质量争议，双方可协商解决，如协商无果，可依法申请仲裁或诉讼解决。第五条安全生产及环保5.1安全生产措施乙方应制定安全生产措施，并按照措施进行施工。5.2安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。5.3环保要求乙方应遵守国家环保法规，确保施工过程中的环境保护。5.4乙方现场管理人员职责乙方现场管理人员负责现场的安全生产、环保及质量管理等工作。第八条变更及调整6.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）甲方需求变更；（2）法律法规变化导致合同内容需要变更；（3）双方协商一致的其他变更事项。6.2合同变更程序合同变更程序如下：（1）变更事项发生时，双方应及时协商；（2）双方就变更内容达成一致后，签订书面变更协议；（3）变更协议签订后，按变更后的内容执行。6.3工程量增减的处理如因甲方需求变更导致工程量增减，双方应按实际情况协商调整合同价格。6.4工程变更费用结算工程变更费用结算按双方协商确定的变更价格执行。第九条违约责任7.1甲方违约责任甲方违约责任如下：（1）未按约定时间支付进度款，每延迟一天，应支付乙方合同金额的0.5‰违约金；（2）未按约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，每延迟一天，应支付乙方合同金额的1‰违约金；（3）其他违约行为，按照合同约定或法律法规规定承担违约责任。7.2乙方违约责任乙方违约责任如下：（1）未按约定时间完成工程，每延迟一天，应支付甲方合同金额的0.5‰违约金；（2）工程质量不符合约定，乙方应负责整改，并承担整改期间的费用；（3）其他违约行为，按照合同约定或法律法规规定承担违约责任。7.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额按合同金额和违约金计算方法确定。第十条争议解决8.1争议解决方式争议解决方式如下：（1）双方协商解决；（2）协商无果，提交甲方所在地仲裁委员会仲裁；（3）仲裁无果，可以向甲方所在地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。8.3仲裁机构甲方所在地仲裁委员会为争议解决的仲裁机构。第十一条其他条款9.1甲方提供材料和设备甲方应按照合同约定提供施工所需的材料和设备。9.2乙方提供施工设备乙方应按照合同约定提供施工所需的设备。9.3现场管理及协调甲方负责现场的管理及协调工作，确保施工顺利进行。9.4乙方人员管理乙方应合理安排施工人员，确保施工进度和质量。第十二条附件10.1工程图纸工程图纸作为合同附件，具有同等法律效力。10.2技术规范技术规范作为合同附件，具有同等法律效力。10.3付款凭证付款凭证作为合同附件，具有同等法律效力。10.4其他相关文件其他相关文件作为合同附件，具有同等法律效力。第十三条合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同生效时间合同生效时间为签字盖章之日。11.3合同变更程序合同变更按照第八条的约定办理。11.4合同解除程序合同解除按照第九条的约定办理。第十四条保密条款12.1保密内容双方对合同内容、商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密。12.2保密期限保密期限为合同终止后五年。12.3违约保密条款的赔偿如一方违反保密条款，应承担违约责任，并支付违约金。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方指非甲乙方合同当事人，但参与或协助完成合同部分内容或与合同执行相关的个体或组织。1.2第三方种类第三方包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料设备供应商等。第二条第三方介入程序2.1第三方选择甲乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方具备相关资质和能力。2.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于提供专业服务、协助施工、质量监督等。2.3第三方介入时间第三方介入时间由甲乙方根据工程进度和需求协商确定。第三条第三方责任及义务3.1第三方责任第三方应严格按照合同约定和甲乙方的要求，完成其承担的工作，并对其工作质量负责。3.2第三方义务第三方应遵守国家法律法规，不得损害甲乙方合法权益，不得泄露合同保密信息。第四条第三方费用及支付4.1第三方费用第三方费用根据其承担的工作内容和甲乙方的协商确定。4.2第三方支付方式第三方费用支付方式与甲乙方支付方式相同，按照合同约定的进度付款。第五条第三方违约责任5.1第三方违约行为第三方如发生违约行为，应承担相应的违约责任。5.2第三方违约责任计算第三方违约责任计算按照合同约定的违约金计算方法执行。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方关系第三方与甲乙方为合同关系，第三方的工作成果归甲乙方所有。6.2第三方与甲乙方沟通第三方与甲乙方之间的沟通由甲乙方负责协调，确保合同执行顺利。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额定义第三方责任限额指第三方因违约行为导致甲乙方损失的最高赔偿限额。7.2第三方责任限额确定第三方责任限额由甲乙方根据合同金额和风险评估协商确定。7.3第三方责任限额赔偿如第三方发生违约行为，赔偿金额不超过甲乙方损失的第三方责任限额。第八条第三方介入的变更和解除8.1第三方变更条件第三方变更条件包括但不限于第三方丧失资质、违约行为等。8.2第三方解除程序甲乙方协商一致后，可以解除与第三方的合同关系。8.3第三方解除后的处理第三方解除合同后，应按照甲乙方要求办理相关手续，确保工程顺利进行。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方争议解决方式第三方争议解决方式包括但不限于协商解决、调解、仲裁或诉讼。9.2第三方争议管辖法院或仲裁机构第三方争议管辖法院或仲裁机构按照合同约定确定。第十条附件10.1第三方资质证明第三方提供的资质证明文件作为合同附件，具有同等法律效力。10.2第三方服务协议第三方与甲乙方签订的服务协议作为合同附件，具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：技术规范附件3：付款凭证附件4：工程量清单附件5：施工方案附件6：安全生产措施附件7：环保要求附件8：材料设备供应商名单附件9：第三方资质证明附件10：第三方服务协议附件1工程图纸工程图纸应详细表示出建筑物的构造、尺寸、材料、施工方法等，包括平面图、立面图、剖面图、细部图等。图纸应采用国家标准图号，并标