2024年度电梯工程分包与合作协议

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度电梯工程分包与合作协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程范围1.2分包工程时间表1.3分包工程质量标准2.合作原则2.1双方责任与义务2.2合作沟通协调2.3保密条款3.工程款项3.1工程预算3.2工程进度付款3.3工程变更款项3.4付款方式及时间4.工程质量与验收4.1质量控制体系4.2验收标准与程序4.3质量问题处理5.工期与进度5.1工程开工条件5.2工程进度计划5.3工期延误责任6.安全生产6.1安全管理制度6.2安全事故处理6.3安全教育培训7.变更与解除合同7.1合同变更条件7.2合同解除条件7.3变更解除的程序8.违约责任8.1违约行为界定8.2违约责任承担8.3违约赔偿金额计算9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点及机构9.3仲裁费用承担10.法律适用及争议解决10.1适用法律法规10.2争议解决方式10.3法律适用法院11.其他条款11.1不可抗力11.2合同的转让11.3合同的终止12.附件12.1工程技术文件12.2工程图纸12.3工程量清单13.签字盖章页13.1双方签字13.2盖章确认14.合同生效条件14.1合同生效时间14.2合同生效条件满足方式第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程范围乙方（分包商）同意承接甲方（委托方）的2024年度电梯工程，工程内容包括但不仅限于电梯的安装、调试、验收和保修等。1.2分包工程时间表乙方向甲方承诺，按照双方协商确定的工程时间表完成工程，确保电梯工程在2024年12月31日前投入使用。1.3分包工程质量标准乙方必须按照国家和行业的相关标准进行施工，确保电梯工程的质量和安全。第二条：合作原则2.1双方责任与义务乙方负责电梯工程的实际施工和保修，甲方负责提供必要的施工条件、协调相关政府部门和支付工程款项。2.2合作沟通协调双方应建立有效的沟通机制，确保工程的顺利进行。甲方应指派专人与乙方进行日常沟通和协调。2.3保密条款乙方应对在合作过程中获得的甲方商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。第三条：工程款项3.1工程预算乙方向甲方提交工程预算，甲方审核并确认。工程预算包括工程总价、材料费、人工费等。3.2工程进度付款甲方按照乙方向提交的工程进度报告和实际完成的工程量支付相应的工程款项。3.3工程变更款项如工程发生变更，双方应协商确定变更款项，并予以支付。3.4付款方式及时间甲方通过银行转账的方式向乙方支付工程款项，具体付款时间和方式由双方协商确定。第四条：工程质量与验收4.1质量控制体系乙方建立健全质量控制体系，确保电梯工程的质量和安全。4.2验收标准与程序电梯工程完成后，双方按照国家和行业的相关标准进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准。4.3质量问题处理如电梯工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担相应的责任。第五条：工期与进度5.1工程开工条件乙方完成所有施工准备工作后，向甲方提交开工报告，甲方批准后方可开工。5.2工程进度计划乙方按照工程进度计划进行施工，确保工程按时完成。5.3工期延误责任如乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，具体金额双方协商确定。第六条：安全生产6.1安全管理制度乙方建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全生产。6.2安全事故处理如施工过程中发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。6.3安全教育培训乙方对施工人员进行安全教育培训，确保施工人员了解并遵守安全生产规定。第八条：违约责任8.1违约行为界定乙方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，构成违约。8.2违约责任承担乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。8.3违约赔偿金额计算违约赔偿金额根据乙方违约程度、损失大小和合同约定等因素协商确定。第九条：争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。9.2仲裁地点及机构如选择仲裁解决，仲裁地点为我国北京市，仲裁机构为北京仲裁委员会。9.3仲裁费用承担仲裁费用按照仲裁机构的规定承担，具体金额由双方协商确定。第十条：法律适用及争议解决10.1适用法律法规本合同的签订、效力、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式如双方在争议解决方式上达成一致，可以选择仲裁或诉讼解决。10.3法律适用法院如选择诉讼解决，双方同意适用乙方所在地人民法院管辖。第十一条：其他条款11.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方互不承担责任。11.2合同的转让未经对方书面同意，双方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。11.3合同的终止合同终止后，乙方应按照甲方要求做好工程交接和保修工作。第十二条：附件12.1工程技术文件包括电梯的设计图纸、技术参数、安装要求等。12.2工程图纸详细的电梯安装图纸，包括电梯井、通道、轿厢等。12.3工程量清单包括电梯工程的所有材料、人工、设备等费用明细。第十三条：签字盖章页13.1双方签字双方代表在本合同下方签字，以示确认。13.2盖章确认双方代表在签字后，加盖公司公章，确认合同有效。第十四条：合同生效条件14.1合同生效时间本合同自双方签字、盖章之日起生效。14.2合同生效条件满足方式双方按照合同约定履行各自义务，合同即视为生效。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，参与或涉及本电梯工程的其他各方，包括但不限于中介方、设计方、监理方、施工设备供应商、材料供应商等。第二条：第三方介入程序当本合同执行过程中需要第三方介入时，甲乙方应事先协商一致，并明确第三方的职责和权利。第三方介入前，甲乙方应签订书面协议，明确第三方的责任范围、义务和权益。第三条：第三方责任限额第三方介入时，其责任限额由甲乙方协商确定。甲乙方应在书面协议中明确第三方的责任限额，以确保甲方利益不受损害。第四条：第三方权利与义务第三方根据本合同介入工程时，应履行合同约定的义务，并承担相应的责任。第三方未按约定履行义务或造成甲方损失的，应承担违约责任。第五条：第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方之间的合同关系，不影响甲乙方之间的合同关系。甲乙方应相互配合，确保第三方按约定履行合同义务。第六条：第三方违约处理第三方如违反合同约定，导致工程质量、进度、安全等方面出现问题，构成违约。违约责任由甲乙方按照本合同约定处理。第七条：第三方纠纷解决第三方与甲乙方之间发生的纠纷，按照本合同争议解决方式处理。如本合同未作约定，双方可协商确定。第八条：第三方退出第三方如需退出合同，应提前通知甲乙方，并按照双方协商确定的方式处理后续事宜。第九条：第三方资料提供第三方应按照甲乙方的要求，提供与工程相关的技术、经济等资料，以便甲乙方进行工程管理和监督。第十条：第三方培训与指导第三方应对甲乙方的施工人员进行必要的培训和指导，确保施工人员了解第三方提供的技术要求和相关规范。第十一条：第三方服务费用第三方提供的服务费用，按照甲乙双方与第三方协商确定的方式支付。第十二条：第三方保密义务第三方应对在合作过程中获得的甲乙方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。第十三条：第三方合规性第三方应确保其提供的产品和服务符合我国相关法律法规和行业标准。第十四条：第三方保险第三方应为其在工程中可能发生的意外伤害、财产损失等购买相应的保险，并确保保险有效期内。第十五条：第三方责任转移第三方如将其在本合同中的权利和义务部分或全部转让给其他方，应事先征得甲乙方的同意，并签订书面转让协议。第十六条：第三方与工程验收第三方应参与工程验收，并按照验收标准承担相应责任。第十七条：第三方与安全生产第三方应遵守安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。第十八条：第三方与质量问题处理如施工过程中出现质量问题，第三方应负责修复，并承担相应的责任。第十九条：第三方与工期延误第三方如导致工期延误，应按照本合同约定承担违约责任。第二十条：第三方与违约金第三方如违反本合同约定，应支付违约金，具体金额由甲乙方协商确定。第二十一条：第三方与赔偿责任第三方如因违约行为导致甲乙方损失，应承担赔偿责任。第二十二条：第三方与争议解决第三方与甲乙方之间的争议，按照本合同争议解决方式处理。第二十三条：第三方与法律适用第三方与甲乙方之间的法律适用，按照本合同法律适用及争议解决条款处理。第二十四条：第三方与签字盖章第三方代表在本合同下方签字，并加盖公司公章，确认合同有效。第二十五条：第三方与合同生效本合同经甲乙方签字、盖章，并经第三方确认后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：电梯工程设计图纸描述：包含电梯的整体设计、结构、部件详细图等。要求：图纸应符合国家相关标准和规范，具备施工指导意义。2.附件二：电梯工程技术参数描述：包含电梯的技术参数、性能指标、安全标准等。要求：参数应满足甲方需求，并符合行业规定。3.附件三：电梯工程安装要求描述：包含电梯安装的工艺流程、施工方法、质量标准等。要求：安装要求应明确具体，便于施工人员操作。4.附件四：电梯工程材料清单描述：列出电梯工程所需的所有材料名称、规格、数量等。要求：材料清单应详细准确，便于采购和施工。5.附件五：电梯工程施工设备清单描述：列出电梯工程施工所需的所有设备名称、型号、数量等。要求：设备清单应详细准确，确保施工顺利进行。6.附件六：电梯工程施工人员名单描述：列出参与电梯工程施工的所有人员姓名、职务、资质等。要求：人员名单应真实有效，符合工程需求。7.附件七：电梯工程进度计划描述：详细列出电梯工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。要求：进度计划应合理可行，确保工程按时完成。8.附件八：电梯工程施工图纸描述：包含电梯工程施工的详细图纸，包括电梯井、通道、轿厢等部位的施工细节。要求：施工图纸应清晰明了，便于施工人员理解和操作。9.附件九：电梯工程安全措施预案描述：列出电梯工程施工过程中的安全措施和应急预案。要求：预案应具体详尽，确保施工安全。10.附件十：电梯工程质量保证措施描述：列出乙方向甲方承诺的电梯工程质量保证措施。要求：措施应具体可行，确保工程质量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为界定乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。乙方未按照约定时间完成工程，导致工期延误。乙方未按照约定保护甲方商业秘密和个人信息。2.违约责任认定标准乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，如工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或重新施工。乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金金额根据工期延误时间和工程总价确定。乙方应保护甲方的商业秘密和个人信息，如发生泄