工程施工合同范例集_第1页
工程施工合同范例集_第2页
工程施工合同范例集_第3页
工程施工合同范例集_第4页
工程施工合同范例集_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________工程施工合同范例集甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________第一条工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:__________1.5工程总投资:__________第二条合同价格2.1本工程合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。2.2乙方报价包括但不限于:工程材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价款支付方式:(1)合同签订后____个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的____%;(2)工程进度达到____%时,甲方支付乙方合同总价款的____%;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方合同总价款的____%;(4)剩余合同总价款的____%作为质量保证金,在工程保修期满后支付。第三条工程质量3.1乙方应严格按照国家施工标准及行业规范进行施工,确保工程质量。3.2工程质量标准:__________3.3甲方有权对施工过程进行监督,并提出合理化建议。乙方应予以采纳并整改。3.4工程验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到验收标准。第四条工程进度4.1乙方应按照甲方要求及合同约定的工期完成工程施工。4.2工程开工日期:__________4.3工程竣工日期:__________4.4乙方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。第五条甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务:(1)按照合同约定支付合同价款;(2)提供施工所需的水、电、通讯等基础设施;(3)协调解决施工过程中的相关事宜;(4)工程验收合格后,按照约定支付质量保证金。5.2乙方权利和义务:(1)按照合同约定完成工程施工,确保工程质量;(2)遵守国家法律法规及行业规范;(3)按照甲方要求,合理安排施工进度;(4)工程保修期内,对发生的质量问题及时予以解决。第六条违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程施工的,应向甲方支付违约金,违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照合同约定支付合同价款的,应向乙方支付滞纳金,滞纳金为应付款项的____%。6.3因甲方原因导致工程延期,乙方有权要求甲方支付延期违约金,违约金为合同总价款的____%。6.4因乙方原因导致工程质量不合格的,乙方应承担返工、整改等费用,并支付甲方相应的赔偿金。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________注意事项及解决办法:1.双方在签订合同时,应仔细阅读合同全文,确保对合同内容的理解无误,特别是关于工程质量、进度、价款支付等方面的条款。2.甲方应按照合同约定及时支付合同价款,避免逾期支付导致的滞纳金等额外费用。3.乙方应严格按照国家施工标准及行业规范进行施工,确保工程质量,避免因质量问题导致的返工、整改等费用。4.双方应积极履行合同约定的权利和义务,如有争议,通过友好协商解决,协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.合同法:调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法:调整建筑活动中产生的社会关系法律规范总称,包括建筑设计、施工、监理、验收等方面的规定。3.违约金:当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当按照合同约定支付违约金。4.滞纳金:债务人逾期支付债务的,应当按照约定支付滞纳金。5.返工:由于施工质量问题,需要重新施工的行为。6.整改:对不符合规定的行为或者产品进行改正或者处理的行为。7.质量保证金:为确保工程质量,双方约定从合同价款中预留一定比例的资金,作为工程质量保证。8.友好协商:双方在平等、自愿的基础上,通过沟通、协商解决争议的方式。9.有管辖权的人民法院:根据我国民事诉讼法的规定,对民事案件有管辖权的人民法院。特殊应用场合及补充条款:1.特殊情况:甲方要求提前交付工程补充条款:如甲方因特殊原因要求提前交付工程,乙方应尽力满足要求,但甲方应承担因提前交付导致的额外费用,如人工、材料等。2.特殊情况:工程变更补充条款:如施工过程中,甲方提出工程变更,乙方应根据变更内容及时调整施工计划,并通知甲方。如变更导致合同价款增减,双方应协商调整合同价款。3.特殊情况:不可抗力补充条款:如因不可抗力因素(如自然灾害、政策调整等)导致工程无法正常进行,双方应立即协商解决办法,根据情况调整工期、价款支付等。4.特殊情况:工程验收不合格补充条款:如工程验收不合格,乙方应按照甲方要求进行整改,直至达到验收标准。甲方应给予乙方合理的时间和条件进行整改

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论