2024年度建筑工程沉井施工专业分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程沉井施工专业分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同分包工程1.3相关术语解释第二条合同范围与工程量2.1工程范围2.2工程量及工程内容2.3分包工程的技术要求第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式与支付时间3.3价格调整机制第四条工期与进度计划4.1总工期4.2关键节点工期4.3进度计划调整第五条质量标准与验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量问题处理第六条安全文明施工6.1安全生产要求6.2环保与文明施工6.3安全事故处理第七条材料与设备7.1分包方负责供应的材料与设备7.2总包方提供的条件7.3材料与设备质量管理第八条技术交底与协调8.1技术交底8.2施工协调8.3变更管理第九条违约责任9.1分包方违约9.2总包方违约9.3违约责任的具体处理第十条争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点10.3友好协商解决第十一条解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3解除或终止后的处理第十二条一般条款12.1合同的生效与解除12.2信息的保密性12.3法律适用与争议解决第十三条附件13.1合同附件列表13.2附件内容说明第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项14.2补充条款14.3合同的修订记录第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：_______（总包方公司名称）乙方：_______（分包方公司名称）1.2合同分包工程本合同所指的分包工程为：_______（工程名称）的沉井施工部分，包括但不限于沉井的设计、施工、验收等。1.3相关术语解释沉井：指为施工需要而在地面上开挖并制作的大直径、深度的井筒结构。第二条合同范围与工程量2.1工程范围乙方应按照甲方的要求，完成沉井施工的全部工作，包括但不限于井筒开挖、支护、沉井制作、沉井下沉、接水、排水、通风、照明、安全防护等。2.2工程量及工程内容乙方应按照甲方的工程量清单进行施工，工程量清单详见附件一。2.3分包工程的技术要求乙方应按照甲方的技术要求进行施工，技术要求详见附件二。第三条合同价格与支付3.1合同价格本合同的合同价格为人民币_______元整（大写：__________________________元整），币种为人民币。3.2支付方式与支付时间甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成的工程量，按时支付相应的工程进度款。具体支付方式与时间详见附件三。3.3价格调整机制合同价格在合同签订后，如遇材料价格上涨等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整。价格调整的具体办法详见附件四。第四条工期与进度计划4.1总工期本工程的合同总工期为_______天。4.2关键节点工期关键节点工期如下：（1）井筒开挖完成：_______天（2）沉井制作完成：_______天（3）沉井下沉到位：_______天4.3进度计划调整如乙方因自身原因导致工程进度延误，应按照甲方要求进行相应的进度调整。具体调整办法详见附件五。第五条质量标准与验收5.1质量标准本工程的沉井施工质量应符合国家相关规范和标准，具体质量标准详见附件六。5.2验收程序工程验收程序如下：（1）单项工程验收：乙方在完成各单项工程后，向甲方申请验收。（2）总体工程验收：乙方在完成全部工程后，向甲方申请总体工程验收。5.3质量问题处理如乙方在施工过程中出现质量问题，应立即停止施工，并及时通知甲方。乙方应按照甲方的要求进行整改，直到符合质量要求。具体处理办法详见附件七。第六条安全文明施工6.1安全生产要求乙方应按照国家安全生产法律法规和相关标准要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环保与文明施工乙方应做好施工现场的环保与文明施工工作，确保施工过程中的环境保护和施工现场的整洁。6.3安全事故处理如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关法律法规进行处理。具体处理办法详见附件八。第八条技术交底与协调8.1技术交底乙方应在合同签订后_______天内，向甲方提交施工组织设计和施工方案，并进行技术交底。8.2施工协调乙方应主动与甲方、设计方及监理方进行施工协调，确保施工顺利进行。8.3变更管理如施工过程中出现变更，乙方应立即向甲方报告，并按照甲方的要求进行相应的变更施工。第九条违约责任9.1分包方违约乙方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任详见附件九。9.2总包方违约甲方如违反合同约定，应承担相应的违约责任，具体违约责任详见附件十。9.3违约责任的具体处理如双方发生违约行为，应通过友好协商解决；如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条争议解决10.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2仲裁或诉讼地点仲裁或诉讼地点为合同签订地。10.3友好协商解决双方应积极履行合同，如在履行过程中出现争议，应及时沟通，共同协商解决。第十一条解除与终止11.1合同解除条件任何一方如提前解除合同，应提前_______天通知对方，并承担相应的违约责任。11.2合同终止条件（1）分包工程全部完成，并通过甲方验收；（2）分包工程的质量、安全、进度等均符合合同约定；（3）双方结清所有款项。11.3解除或终止后的处理合同解除或终止后，乙方应按照甲方的要求完成工程收尾工作，并承担相应的工作量和费用。第十二条一般条款12.1合同的生效与解除本合同自双方签字盖章之日起生效，至合同解除或终止之日止。12.2信息的保密性乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。12.3法律适用与争议解决本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十三条附件13.1合同附件列表附件一：工程量清单附件二：技术要求附件三：支付方式与时间附件四：价格调整机制附件五：进度计划调整附件六：质量标准附件七：质量问题处理附件八：安全事故处理附件九：违约责任附件十：违约责任13.2附件内容说明附件内容详见上述列表。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如遇不可抗力因素，应按国家相关规定和双方协商的原则处理。14.2补充条款本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.3合同的修订记录合同修订记录如下：（1）初始版本：2024年1月1日（2）修订版本：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为确保合同的顺利履行，甲乙双方特就第三方介入相关事宜达成如下补充协议：第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方介入是指第三方在本合同履行过程中，根据其职责和权限，对甲乙双方的履行行为进行监督、协调、检验、评估等。第二条第三方责任限额2.1第三方对甲乙双方的责任限额，应按照第三方介入的具体行为和性质进行界定。2.2第三方如因履行其职责导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算和支付方式，由甲乙双方与第三方协商确定。2.3第三方如未履行其职责，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。违约责任的计算和支付方式，由甲乙双方与第三方协商确定。第三条第三方介入的协调与管理3.1甲乙双方应积极配合第三方的介入工作，提供必要的资料、信息和支持。3.2甲乙双方应按照第三方的要求，参加相关会议、验收、检验等，确保合同履行符合第三方要求。3.3甲乙双方对第三方介入过程中产生的问题，应积极沟通、协调，及时解决。第四条第三方与甲乙双方的权利义务划分4.1第三方介入不影响甲乙双方根据本合同享有的权利和承担的义务。4.2甲乙双方应按照本合同约定履行合同义务，第三方不对甲乙双方的合同履行承担责任。4.3第三方如因违约导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任，甲乙双方有权向第三方追偿。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方介入的具体范围、职责、权限等，可根据合同履行情况予以变更。5.2甲乙双方或第三方均有权提出变更第三方介入的要求，变更内容应经甲乙双方协商一致。5.3变更第三方介入的，甲乙双方应重新签订补充协议，明确变更后的第三方介入事项。5.4本合同履行完毕后，第三方介入自动解除。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方如违反本补充协议的约定，甲乙双方均有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿。6.3甲乙双方与第三方协商不成时，均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第七条附件7.1本补充协议的附件包括：（1）第三方介入的具体职责和权限（2）第三方介入的变更协议（3）第三方介入的解除协议7.2附件内容详见附件一、附件二、附件三。第八条一般条款8.1本补充协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2本补充协议自双方签字盖章之日起生效，至补充协议解除或终止之日止。8.3本补充协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本补充协议具有同等法律效力。第九条合同的修订记录合同修订记录如下：（1）初始版本：2024年1月1日（2）修订版本：_______年_______月_______日第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单本附件详细列出了分包工程的所有工作内容、工程量及工程单价等信息。乙方应根据此清单进行施工，并按照约定的时间节点完成相应工程。附件二：技术要求本附件详细阐述了分包工程的施工技术要求，包括但不限于施工工艺、材料要求、质量标准等。乙方应严格按照这些要求进行施工，确保工程质量。附件三：支付方式与时间本附件明确了支付工程进度款的方式和时间。甲方应按照乙方提交的进度报告和实际完成的工程量，按时支付相应的工程进度款。附件四：价格调整机制本附件约定了合同价格在合同签订后，如遇材料价格上涨等不可抗力因素，双方可协商进行价格调整的具体办法。附件五：进度计划调整本附件明确了如乙方因自身原因导致工程进度延误时，应按照甲方要求进行相应的进度调整的具体办法。附件六：质量标准本附件详细列出了分包工程的质量标准，包括但不限于材料验收标准、施工工艺标准、验收程序等。乙方应严格按照这些标准进行施工，确保工程质量。附件七：质量问题处理本附件明确了如乙方在施工过程中出现质量问题，应立即停止施工，并及时通知甲方。乙方应按照甲方的要求进行整改，直到符合质量要求的具体处理办法。附件八：安全事故处理本附件明确了如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告甲方，并按照相关法律法规进行处理的具体办法。附件九：违约责任本附件详细列出了合作中可能出现的违约行为以及违约责任的具体认定标准和处理办法。附件十：争议解决本附件明确了双方在履行合同过程中发生的争议的解决方式、仲裁或诉讼地点以及友好协商解决的具体办法。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照约定的时间节点完成相应工程，或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方尽快完成或整改，并有权根据实际情况要求乙方支付违约金。2.乙方未按照技术要求进行施工，导致工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方整改，并有权根据实际情况要求乙方支付违约金。3.乙方提供的材料不符合约定的质量标准，或未按照约定的时间提供材料的，甲方有权要求乙方更换材料或支付违