2024年度北京地铁线路extension工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度北京地铁线路extension工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体与工程概述1.1发包人1.2承包人1.3工程地点1.4工程内容1.5工程规模1.6工程投资第二条合同价格与支付方式2.1合同总价2.2价格调整机制2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算2.6支付方式第三条工期与进度3.1开工日期3.2竣工日期3.3进度计划3.4工期延误3.5工期提前第四条工程质量与标准4.1质量标准4.2质量监督与检验4.3质量保证4.4质量问题处理第五条材料与设备5.1材料供应5.2设备供应5.3材料与设备质量5.4退换货与补缺第六条安全生产与环保6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3环保要求6.4环保设施第七条合同变更与解除7.1变更条件7.2变更程序7.3解除条件7.4解除程序第八条违约责任8.1发包人违约8.2承包人违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条知识产权保护12.1知识产权归属12.2知识产权保护措施12.3侵权责任第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式第十四条其他条款14.1不可抗力14.2合同的附件14.3合同的签订日期与地点14.4合同的有效期14.5双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条合同主体与工程概述1.1发包人1.2承包人1.3工程地点本合同所指的工程地点为北京市地铁线路extension工程所在地点，具体位置详见附件一。1.4工程内容本合同所指的工程内容为地铁线路extension工程的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程及附属设施工程等。1.5工程规模地铁线路extension工程的规模如下：（1）线路长度：公里；（2）车站数量：座；（3）换乘站数量：座；（4）停车场数量：座。1.6工程投资本合同所涉及的工程总投资为亿元，具体投资金额以实际发生的费用为准。第二条合同价格与支付方式2.1合同总价本合同的总价为亿元，具体金额以附件二中的工程量清单为准。2.2价格调整机制（1）合同总价在签订合同时已包括所有工程内容的价格，除非合同中另有规定，否则不得调整；（2）如因不可抗力等因素导致工程成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。2.3预付款发包人应在合同签订后七个工作日内向承包人支付预付款，预付款金额为合同总价的20%。2.4进度付款（1）承包人应按照工程进度向发包人提交进度付款申请，发包人应在收到申请后七个工作日内进行审核；（2）进度付款金额为合同总价扣除预付款后的剩余金额的70%；（3）进度付款应按照实际完成的工程量进行计算。2.5竣工结算（1）工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告及有关结算资料；（2）发包人应在收到竣工结算报告及有关结算资料后七个工作日内进行审核；（3）竣工结算金额为合同总价扣除预付款和进度付款后的剩余金额的30%。2.6支付方式本合同的支付方式为银行转账。第三条工期与进度3.1开工日期本工程的开工日期为合同签订后的一个月内。3.2竣工日期本工程的竣工日期为合同签订后的个月内。3.3进度计划承包人应按照附件三中的进度计划进行施工，如因特殊情况导致无法按计划施工，承包人应提前向发包人报告。3.4工期延误（1）如因承包人原因导致工程延误，承包人应承担相应的违约责任；（2）如因不可抗力等因素导致工程延误，双方可协商调整工期。3.5工期提前如承包人提前完成工程，经发包人确认后，发包人应按照实际完成日期支付相应的工程价款。第四条工程质量与标准4.1质量标准本工程的施工质量应符合国家及行业的相关标准和规范，具体质量要求详见附件四。4.2质量监督与检验（1）发包人应按照合同约定对工程质量进行监督和检验；（2）承包人应按照合同约定配合发包人进行质量监督和检验；（3）工程质量检验不合格的，承包人应按照发包人的要求进行整改。4.3质量保证承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。4.4质量问题处理如发现工程质量问题，双方应立即协商处理，必要时委托第三方进行质量鉴定。如鉴定结果为质量问题，承包人应承担相应的责任。第五条材料与设备5.1材料供应（1）承包人应按照合同约定的材料供应范围和质量标准采购材料；（2）发包人应按照合同约定的时间向承包人供应材料；（3）如因材料质量问题导致工程质量不合格，承包人应承担相应的责任。5.2设备供应（1）承包人应按照合同约定的设备供应范围和质量标准采购设备；（2）发包人应按照合同约定的时间向第八条违约责任8.1发包人违约如发包人未能按照合同约定履行义务，包括但不限于支付价款、提供场地、配合施工等，承包人有权要求发包人支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。8.2承包人违约如承包人未能按照合同约定履行义务，包括但不限于延期完工、工程质量不符合约定、擅自变更设计等，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。8.3违约赔偿如一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。9.2仲裁如选择仲裁方式解决争议，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如选择诉讼方式解决争议，双方应遵守诉讼程序，按照法院的判决执行。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同变更程序合同履行过程中，如双方同意对合同内容进行变更，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。10.3合同终止条件本合同在工程竣工验收合格后终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。11.2保密期限保密期限为合同终止后五年。11.3违约责任如一方违反保密条款，泄露对方的保密信息，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十二条知识产权保护12.1知识产权归属双方在合同履行过程中创造的知识产权，归创造方所有。12.2知识产权保护措施双方应共同采取措施，保护合同履行过程中的知识产权。12.3侵权责任如一方侵犯对方的知识产权，应承担侵权责任，赔偿对方因此造成的损失。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应按照本合同第九条的规定解决争议。第十四条其他条款14.1不可抗力因不可抗力导致一方无法履行合同，遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。14.2合同的附件本合同的附件包括工程量清单、进度计划、设计文件等，附件与合同具有同等法律效力。14.3合同的签订日期与地点本合同于年月日在市签订。14.4合同的有效期本合同自签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日止。14.5双方约定的其他事项双方在合同履行过程中，如有其他约定，应签订书面补充协议，经双方签字盖章后与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方介入本合同所指的第三方介入，是指在合同履行过程中，除甲乙方之外的，协助甲乙方完成合同约定的工程内容或者提供相关服务的个人、法人或其他组织。第三方介入包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方等。1.2第三方范围（1）中介方：协助甲乙方寻找合适的工程合作伙伴、提供市场信息、协调相关政府部门等；（2）咨询方：提供工程设计、技术咨询、项目管理等服务；（3）监理方：对工程的进度、质量、安全等方面进行监督、检查和评估；（4）施工分包方：根据甲乙方的要求，承担合同中部分工程的施工。第二条第三方介入的程序与责任2.1第三方选择甲乙双方应在合同中明确第三方的选择标准、程序和责任。如双方未能在合同中明确，则应按照公平、公正、公开的原则进行选择。2.2第三方责任第三方应按照甲乙双方的要求，完成约定的工作内容，并对其工作成果负责。第三方的工作成果应符合国家及行业的相关标准和规范。2.3第三方限额责任如第三方因故意或者过失导致合同无法履行或者造成一方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第三方限额责任的具体限额应在合同中明确。第三条第三方介入对合同履行的影响3.1合同价格第三方介入不应影响合同价格。如因第三方原因导致合同价格发生变化，双方应按照本合同第四条的规定进行价格调整。3.2工期与进度第三方介入不应影响工期与进度。如因第三方原因导致工期延误或者进度变化，双方应按照本合同第三条的规定进行处理。3.3质量与标准第三方介入不应影响工程质量与标准。如因第三方原因导致工程质量不符合约定，双方应按照本合同第四条的规定进行处理。第四条第三方介入的合同变更与解除4.1变更条件如甲乙双方同意变更第三方介入的内容、范围或其他事项，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。4.2解除条件如甲乙双方同意解除第三方介入，应签订书面解除协议，经双方签字盖章后生效。解除第三方介入的，甲乙双方应按照本合同第五条的规定进行结算。第五条第三方介入的支付与结算5.1支付方式甲乙双方与第三方之间的支付方式应在本合同中明确。如双方未能在合同中明确，则应按照公平、公正、公开的原则进行支付。5.2结算方式甲乙双方与第三方之间的结算方式应在本合同中明确。如双方未能在合同中明确，则应按照公平、公正、公开的原则进行结算。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约如第三方未能按照合同约定履行义务，包括但不限于延误工期、工程质量不符合约定、擅自变更设计等，甲乙双方有权要求第三方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。6.2甲乙双方与第三方之间的争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁委员会申请仲裁。第七条第三方介入的保密与知识产权保护7.1保密内容甲乙双方与第三方之间的商业秘密、技术秘密、运营秘密等，应予以保密。7.2知识产权归属甲乙双方与第三方之间创造的知识产权，归创造方所有。7.3侵权责任如第三方侵犯甲乙双方的知识产权，应承担侵权责任，赔偿甲乙双方因此造成的损失。第八条第三方介入的法律适用与争议解决8.1法律适用甲乙双方与第三方之间的合同签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。8.2争议解决如甲乙双方与第三方之间发生争议，应按照本合同第六条的规定解决争议。第九条其他条款9.1不可抗力如甲乙双方与第三方之间因不可抗力导致无法履行合同，遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供证明。9.2合同的附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程量清单：详细列明本合同工程中所需完成的所有工程量，包括土建工程、安装工程、装修工程及附属设施工程等。2.进度计划：详细列明本合同工程从开工到竣工的整个施工进度计划，包括各阶段的时间节点、施工内容等。3.设计文件：包括本合同工程的所有设计图纸、技术参数等，用于指导施工。4.合同专用条款：详细列明本合同中甲乙双方约定的特殊条款，包括但不限于价格调整机制、预付款、进度付款等。5.合同通用条款：详细列明本合同中甲乙双方约定的通用条款，包括但不限于质量标准、工期延误、违约责任等。6.安全生产责任书：详细列明本合同工程在施工过程中的安全生产责任，包括甲乙双方的安全管理职责等。7.环保责任书：详细列明本合同工程在施工过程中的环保责任，包括甲乙双方的环保管理职责等。8.材料设备供应清单：详细列明本合同工程所需的所有材料和设备的名称、规格、数量等。9.第三方介入协议：详细列明甲乙双方与第三方之间的权利义务关系，包括第三方的工作内容、责任、支付等。10.知识产权归属协议：详细列明本合同工程中涉及的知识产权的归属问题。11.保密协议：详细列明甲乙双方与第三方之间的保密义务和责任。12.争议解决协议：详细列明甲乙双方与第三方之间发生争议时的解决方式。说明二：违约行为及责任认定：1.逾期支付违约金：如一方未能按照合同约定按时支付价款、预付款、进度付款等，应按照合同约定支付违约金。2.工程质量不符合约定：如工程质量不符合合同约定的标准，承包人应按照发包人的要求进行整改，直至达到约定标准。3.工期延误：如承包人未能按照合同约定的工期完成工程，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。4.擅自变更设计：如承包人未经发包人同意擅自变更设计，应按照合同约定承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。5.材料设备质量不符合约定：如提供的材料设备质量不符合合同约定的标准，应按照合同约定承