2024年度X科研机构实验楼施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度X科研机构实验楼施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3丙方名称及资质1.4合同相关术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算3.合同价格及支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付进度3.4支付条件3.5价款调整4.合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前5.工程质量标准5.1工程质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理6.施工许可及手续6.1甲方负责办理的施工许可及手续6.2乙方负责办理的施工许可及手续6.3丙方负责办理的施工许可及手续7.施工组织与管理7.1乙方施工组织与管理7.2甲方监督与协调7.3丙方配合与支持8.安全生产及环保8.1安全生产要求8.2环保要求8.3安全事故处理9.变更与调整9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同价款调整10.违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3丙方违约责任11.争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3诉讼地点及法院12.解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除或终止后的处理13.保密条款13.1保密内容13.2保密期限13.3保密泄露的责任14.其他条款14.1法律适用14.2合同附件14.3合同修改与补充14.4合同生效条件14.5合同解除或终止后的权利义务继承14.6其他双方约定的事项第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方名称：2024年度X科研机构甲方资质：具备相关科研机构资质，具备实验楼施工合同签订资格。1.2乙方名称及资质乙方名称：X建筑有限公司乙方资质：具备建筑施工企业资质，具备实验楼施工能力。1.3丙方名称及资质丙方名称：X监理有限公司丙方资质：具备工程监理资质，具备本项目监理能力。1.4合同相关术语定义（1）甲方：指2024年度X科研机构。（2）乙方：指X建筑有限公司。（3）丙方：指X监理有限公司。（4）工程：指甲方委托乙方施工的实验楼项目。（5）合同：指本合同目录所列的2024年度X科研机构实验楼施工合同。第二条工程概况2.1工程名称工程名称：2024年度X科研机构实验楼施工项目2.2工程地点工程地点：位于市区路号，甲方实验楼建设地块。2.3工程规模工程规模：实验楼总建筑面积为平方米，包括地上层，地下层。2.4工程内容工程内容：包括但不限于实验楼建筑主体结构施工、室内外装修、给排水、供电、暖通、消防等配套工程。2.5工程预算工程预算：人民币万元整。第三条合同价格及支付3.1合同总价合同总价：人民币万元整。3.2支付方式支付方式：银行转账。3.3支付进度支付进度：按照工程进度分阶段支付。3.4支付条件支付条件：完成约定的工程量，并通过甲方、丙方验收合格。3.5价款调整价款调整：合同执行过程中，因市场行情变化、政策调整等原因，导致工程费用发生变动的，双方协商确定调整办法。第四条合同工期4.1开工日期开工日期：双方商定，以甲方出具的开工令为准。4.2竣工日期竣工日期：工程预计竣工日期为年月日。4.3工期延误工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.4工期提前工期提前：因乙方原因导致工程提前完成，甲方不额外支付费用。第五条工程质量标准5.1工程质量要求工程质量要求：符合国家及行业相关标准，达到优质工程水平。5.2质量检验质量检验：乙方应按合同约定进行自检、互检、专检，确保工程质量。5.3质量争议的处理质量争议的处理：双方协商解决，如协商不成，可向合同约定的仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。第六条施工许可及手续6.1甲方负责办理的施工许可及手续甲方负责办理的施工许可及手续：包括但不限于土地使用权证、规划许可证、施工许可证等。6.2乙方负责办理的施工许可及手续乙方负责办理的施工许可及手续：包括但不限于建筑施工企业资质证书、安全生产许可证等。6.3丙方负责办理的施工许可及手续丙方负责办理的施工许可及手续：工程监理资质证书等相关监理手续。第八条施工组织与管理8.1乙方施工组织与管理乙方应根据工程特点和施工进度要求，制定详细的施工组织设计，报甲方、丙方审查批准后执行。8.2甲方监督与协调甲方应指派专人对工程施工进行监督和协调，确保工程顺利进行。8.3丙方配合与支持丙方应按照合同约定，对工程施工进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标实现。第九条安全生产及环保9.1安全生产要求乙方应严格按照国家及行业安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程施工安全。9.2环保要求乙方应遵守国家及地方环保法规，做好施工现场环境保护工作，防止污染环境。9.3安全事故处理发生安全事故时，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施控制事故扩大，并及时报告甲方、丙方。第十条变更与调整10.1合同变更条件合同变更条件：合同执行过程中，因不可抗力、政策调整等原因，导致工程内容、工程量、工程进度等发生变化的。10.2合同变更程序合同变更程序：双方协商一致，签订书面变更协议，并报丙方备案。10.3合同价款调整合同价款调整：根据变更协议，按照实际情况进行价款调整。第十一条违约责任11.1甲方违约责任甲方违约责任：甲方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。11.2乙方违约责任乙方违约责任：乙方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。11.3丙方违约责任丙方违约责任：丙方未按约定履行合同义务，应承担相应的违约责任。第十二条争议解决12.1争议解决方式争议解决方式：双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。12.2仲裁地点及机构仲裁地点及机构：如选择仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。12.3诉讼地点及法院诉讼地点及法院：如选择诉讼，诉讼地点为市，法院为人民法院。第十三条保密条款13.1保密内容保密内容：合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密等。13.2保密期限保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日止。13.3保密泄露的责任保密泄露的责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任。第十四条其他条款14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同附件合同附件：包括合同图纸、技术参数、工程量清单等。14.3合同修改与补充合同修改与补充：合同履行过程中，双方可签订书面修改或补充协议。14.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。14.5合同解除或终止后的权利义务继承合同解除或终止后，双方的权利义务按照合同约定和法律规定处理。14.6其他双方约定的事项其他双方约定的事项：双方在合同履行过程中约定的其他事项。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义及范围1.1第三方定义第三方：指非本合同主体，为本合同执行提供服务、协助或监督的的自然人、法人或其他组织。1.2第三方范围第三方范围：包括但不限于咨询机构、检测机构、金融服务机构、专业分包商等。第二条第三方介入的条件及程序2.1第三方介入条件（1）甲方、乙方或丙方因客观原因无法继续履行合同义务；（2）甲方、乙方或丙方认为第三方的介入有利于合同的顺利履行、提高工程质量或降低成本；（3）合同约定的其他介入条件。2.2第三方介入程序第三方介入程序：（1）甲方、乙方或丙方书面提议引入第三方；（2）双方协商一致，确定第三方的范围、职责、权利和费用等；（3）双方签订书面协议，明确第三方的介入条件、期限、责任等；（4）第三方按照协议约定提供服务、协助或监督；（5）双方对第三方的服务进行评价，必要时进行调整。第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方责任：第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行其职责，确保其提供的服务、协助或监督符合合同要求。3.2第三方限额第三方限额：甲方、乙方、丙方与第三方签订的书面协议中应明确第三方的责任限额，包括赔偿限额、责任范围等。如第三方责任限额未在协议中明确，双方应协商确定。3.3第三方赔偿第三方赔偿：当第三方因故意或过失导致合同一方遭受损失时，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额及方式应在书面协议中约定。第四条第三方与甲乙丙三方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的监督和管理，按照甲方的要求提供服务、协助或监督。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求提供服务、协助或监督，并接受乙方的评价。4.3第三方与丙方关系第三方与丙方关系：第三方应服从丙方的监督和管理，按照丙方的要求提供服务、协助或监督。第五条第三方介入的变更与解除5.1第三方变更第三方变更：合同执行过程中，如需变更第三方的服务内容、范围等，双方应签订书面变更协议。5.2第三方解除第三方解除：合同执行过程中，如需解除第三方的中介服务，双方应签订书面解除协议，明确解除原因、日期、责任等。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约第三方违约：当第三方未履行合同约定的义务，或未达到合同质量标准时，甲方、乙方或丙方有权要求第三方纠正违约行为或承担违约责任。6.2违约处理程序违约处理程序：（1）甲方、乙方或丙方书面通知第三方存在违约行为；（2）第三方在接到通知后日内回复，并提出纠正措施；（3）如第三方未在规定时间内回复或纠正，甲方、乙方或丙方有权采取相应措施，包括但不限于暂停支付费用、解除合同等。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式争议解决方式：双方可选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议。7.2仲裁地点及机构仲裁地点及机构：如选择仲裁，仲裁地点为市，仲裁机构为仲裁委员会。7.3诉讼地点及法院诉讼地点及法院：如选择诉讼，诉讼地点为市，法院为人民法院。第八条第三方介入的保密条款8.1保密内容保密内容：第三方介入过程中涉及的技术秘密、商业秘密等。8.2保密期限保密期限：自第三方介入协议签订之日起至合同终止或解除之日止。8.3保密泄露的责任保密泄露的责任：泄露保密信息的一方应承担违约责任。第九条其他条款9.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。9.2合同附件合同附件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：合同图纸详细描述：包含实验楼建筑主体结构、室内外装修、给排水、供电、暖通、消防等配套工程的设计图纸。附件2：技术参数详细描述：包含实验楼建设项目的技术要求、材料标准、施工工艺等详细参数。附件3：工程量清单详细描述：列出分部分项工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、单位工程造价等。附件4：施工组织设计详细描述：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置、施工材料供应计划等。附件5：安全生产及环保措施方案详细描述：包含施工现场安全生产管理制度、环保措施、应急预案等。附件6：质量保证措施及验收标准详细描述：包括质量管理体系、质量检验标准、验收程序等。附件7：合同价款计算明细详细描述：详细列出合同总价及各阶段付款金额的计算依据和计算公式。附件8：工程进度计划表详细描述：明确各阶段工程进度计划，包括开工日期、竣工日期等。附件9：违约行为及责任认定标准详细描述：列出合作中所有可能的违约行为，以及对应的违约责任认定标准和处理流程。附件10：争议解决方式及机构详细描述：明确争议解决方式（协商、调解、仲裁或诉讼）及选择的仲裁机构或法院。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款。2.乙方未按约定时间完成工程进度。3.乙方未按约定质量标准完成工程。4.丙方未按约定提供监理服务。5.第三方未按约定提供服务、协助或监督。违约责任认定标准：1.违约行为导致工程延期，应根据延期天数向对方支付违约金，违约金计算方式详见附件9。2.违约行为导致工程质量不符合约定，应由违约方负责修复或重新施工，并承担因此产生的费用。3.违约行为导致工程安全事故，应由违约方承担全部安全事故责任。4.违约行为导致合同解除或终止，应根据实际情况确定违约责任，并按约定承担相应的