2024年度工程分包补充协议书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度工程分包补充协议书本合同目录一览1.工程概述1.1项目名称1.2项目地点1.3项目规模1.4工程分包范围2.分包商责任2.1分包商的工作内容2.2分包商的工程质量标准2.3分包商的安全责任2.4分包商的进度责任3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3付款方式及进度3.4发票开具及税务事项4.合同执行与验收4.1工程进度计划4.2工程变更处理4.3工程验收标准4.4验收程序及时间5.违约责任5.1分包商的违约行为5.2业主的违约行为5.3违约责任的处理方式6.争议解决6.1争议的解决方式6.2争议解决的时间限制7.合同的解除7.1合同解除的条件7.2合同解除后的处理事项8.一般条款8.1合同的有效期8.2合同的转让8.3合同的保密条款8.4法律适用及争议解决9.合同附件9.1工程分包合同协议书9.2工程分包设计图纸9.3工程分包工程量清单9.4其他技术文件10.其他事项10.1环境保护与安全生产10.2工程保险10.3工程验收后的维护与保修10.4合同信息公示与报告11.分包商的资质要求11.1分包商的营业执照11.2分包商的资质证书11.3分包商的主要人员资格12.业主的权利与义务12.1业主的监督权12.2业主的配合义务12.3业主的协调责任13.分包商的义务与责任13.1分包商的施工义务13.2分包商的配合义务13.3分包商的保密义务14.合同的签订与生效14.1合同签订的时间14.2合同签订的地点14.3合同的生效条件第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1项目名称：2024年度工程项目1.2项目地点：省市区路号1.3项目规模：万平方米1.4工程分包范围：根据项目需求，分包商需完成土建、安装、装修等工程。具体工程量清单详见附件。第二条分包商责任2.1分包商的工作内容：分包商应按照工程分包合同协议书约定的内容，完成工程的设计、施工、验收等各项工作。2.2分包商的工程质量标准：分包商应保证工程质量符合国家及行业相关标准和规范，确保工程安全、可靠、美观。2.3分包商的安全责任：分包商应严格按照国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场安全管理，确保工程安全。2.4分包商的进度责任：分包商应按照工程进度计划顺利完成各项工程，确保工程按时完工。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元（大写：人民币玖佰玖拾玖万元整）。3.2价格调整机制：如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。3.3付款方式及进度：合同签订后，业主按照工程进度支付分包商工程款项。具体付款比例和时间详见附件。3.4发票开具及税务事项：分包商应依法开具正规发票，依法纳税。第四条合同执行与验收4.1工程进度计划：分包商应根据项目需求制定详细的工程进度计划，并提交给业主审批。4.2工程变更处理：如遇工程变更，分包商应按照业主的要求及时调整施工方案，并报业主审批。4.3工程验收标准：工程验收应符合国家及行业相关标准和规范，分包商应承担验收过程中的相关费用。4.4验收程序及时间：工程完工后，分包商应按照业主的要求提交验收申请，双方共同组织验收。验收合格后，分包商应按照要求办理移交手续。第五条违约责任5.1分包商的违约行为：分包商未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。5.2业主的违约行为：业主未按照约定时间支付工程款项，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任。5.3违约责任的处理方式：违约方应承担相应的赔偿责任，赔偿金额按照双方约定的违约金计算，或根据实际损失计算。第六条争议解决6.1争议的解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。6.2争议解决的时间限制：双方应在争议发生之日起30日内解决，否则视为双方同意按照法院判决解决争议。第八条工程变更8.1工程变更的条件：合同执行过程中，如因设计变更、工程量增减、施工方案调整等原因导致工程变更，需按照合同约定进行变更处理。8.2工程变更的程序：分包商应在变更发生后及时向业主报告，并提供详细的变更方案和预算。业主审批同意后，分包商方可按照变更方案执行。8.3工程变更的时间：分包商应确保工程变更不影响工程进度和质量，并在合同约定的时间内完成变更工作。8.4工程变更的费用：工程变更的费用按照双方约定的费用调整机制进行计算和支付。第九条工程保修9.1保修范围：分包商应按照合同约定和行业标准，对施工的工程质量提供保修服务。9.2保修期限：保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，具体保修期限详见附件。9.3保修责任：分包商应对保修期内出现的质量问题负责修复和更换，并承担相应的费用。9.4保修程序：分包商在接到保修通知后，应在约定的时间内派员赴现场处理，并按照双方约定的程序进行保修。第十条合同的解除10.1合同解除的条件：在合同执行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同。10.2合同解除后的处理事项：合同解除后，分包商应按照业主的要求办理工程移交手续，并结算合同剩余款项。第十一条一般条款11.1合同的有效期：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。11.2合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方。11.3合同的保密条款：双方应对合同内容和相关技术资料保密，未经对方同意不得泄露给第三方。11.4法律适用及争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方发生的争议提交合同签订地人民法院解决。第十二条合同附件12.1工程分包合同协议书：详细约定双方的权利和义务。12.2工程分包设计图纸：包括工程的设计方案、施工图纸等。12.3工程分包工程量清单：详细列明工程的分包内容和工程量。12.4其他技术文件：包括施工方案、施工组织设计等。第十三条其他事项13.1环境保护与安全生产：分包商应按照国家和地方法律法规，做好施工现场的环境保护和安全生产管理工作。13.2工程保险：分包商应依法办理工程保险，并提交保险单复印件给业主备案。13.3工程验收后的维护与保修：分包商应按照合同约定，承担工程验收后的维护和保修工作。13.4合同信息公示与报告：分包商应按照业主的要求，定期向业主报告工程进度和质量情况。第十四条分包商的资质要求14.1分包商的营业执照：分包商应提供有效的营业执照复印件给业主备案。14.2分包商的资质证书：分包商应提供有效的资质证书复印件给业主备案。14.3分包商的主要人员资格：分包商应提供主要管理人员和技术人员的资格证书复印件给业主备案。第十五条业主的权利与义务15.1业主的监督权：业主有权对分包商的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。15.2业主的配合义务：业主应按照合同约定，提供施工所需的场地、材料等条件。15.3业主的协调责任：业主应负责协调解决施工现场与其他单位之间的矛盾和问题。第十六条分包商的义务与责任16.1分包商的施工义务：分包商应按照合同约定和设计图纸要求，完成工程施工。16.2分包商的配合义务：分包商应配合业主和监理单位的工作，遵守施工现场的规章制度。16.3分包商的保密义务：分包商应对合同内容和业主的技术资料保密，不得泄露给第三方。第二部分：第三方介入后的修正789012第三方定义与责任限额7.1第三方定义：本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有直接或间接利益关系，并可能参与合同执行过程的个体或实体。7.2第三方责任限额：第三方介入本合同工程时，其责任限额应由甲乙双方根据实际情况协商确定，并在本合同中予以明确。8.第三方介入的程序与条件8.1第三方介入程序：当甲乙方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，并说明介入的理由和目的。对方应在收到申请后的10个工作日内给予答复。8.2.1第三方具备相应的资质和能力；8.2.2第三方介入不会损害甲乙双方的合法权益；8.2.3甲乙双方均同意第三方介入。9.第三方的权利与义务9.1第三方权利：第三方有权根据合同约定和甲乙双方的授权，参与合同工程的执行和管理。9.2第三方义务：第三方应遵守合同约定，履行合同义务，并承担相应的责任。10.第三方与其他各方的关系10.1第三方与甲乙方：第三方介入后，甲乙方与第三方之间形成合同外的合作关系，第三方应尊重甲乙方的权益。10.2第三方与分包商：第三方介入后，分包商应按照第三方的要求，完成相关工程。10.3第三方与业主：第三方介入后，业主应按照合同约定，支付第三方相应的费用，并履行合同义务。11.第三方介入的额外条款与说明11.1额外条款：当第三方介入时，甲乙双方应根据实际情况，协商确定额外的条款，包括但不限于费用分配、责任划分等。11.2说明：第三方介入可能导致合同执行过程中的变更，甲乙双方应就变更事项进行充分沟通，并按照合同约定进行处理。12.第三方责任的界定12.1第三方责任：第三方应对其介入工程过程中的行为负责，并承担相应的法律责任。12.2责任划分：当第三方介入导致合同变更或产生额外费用时，甲乙双方应按照合同约定，明确责任划分。13.第三方介入的解除13.1第三方介入的解除条件：当第三方完成其合同义务，或甲乙双方协商一致解除第三方介入时，第三方介入解除。13.2第三方介入解除后的处理：第三方介入解除后，甲乙双方应按照合同约定，处理与第三方相关的后续事项。14.第三方介入的违约处理14.1第三方违约：当第三方未能履行合同义务，或未能按照合同约定承担责任时，视为第三方违约。14.2违约处理：甲乙双方应按照合同约定，处理第三方违约事项，并寻求法律途径维护自身权益。15.第三方介入对合同其他条款的影响15.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。15.2当第三方介入导致合同执行过程中的变更时，甲乙双方应按照本合同第三方介入的修正条款，处理相关事项。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程分包合同协议书详细内容：约定甲乙双方的权利和义务，工程范围，质量标准，进度要求等。2.工程分包设计图纸详细要求：包括工程的设计方案，施工图纸，以及其他技术文件。3.工程分包工程量清单详细内容：列明工程的分包内容和工程量，包括材料种类、数量、单价等。4.其他技术文件详细内容：包括施工方案，施工组织设计，以及与工程相关的技术规范和标准。5.资质证明文件详细内容：分包商的营业执照，资质证书，主要人员资格证书等。6.保险单复印件详细要求：分包商应提供工程保险单复印件，以证明已依法办理工程保险。7.工程进度计划详细内容：分包商根据项目需求制定的详细工程进度计划。8.工程变更记录详细内容：记录工程变更的次数，内容，以及双方确认的变更协议。9.工程验收报告详细内容：包括工程验收的时间，地点，验收人员，以及验收结果。10.工程保修单详细内容：约定保修范围，保修期限，以及保修责任的承担。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误违约行为：分包商未按照工程进度计划完成工程。责任认定：分包商应按照合同约定，承担工期延误的违约金。示例说明：若分包商未能在约定的工期内完成工程，则应按照合同约定的比例支付违约金。2.工程质量不符合约定违约行为：分包商完成的工程质量不符合合同约定的标准。责任认定：分包商应负责修复不符合质量标准的工程，并承担由此产生的费用。示例说明：若分包商完成的工程存在质量问题，需重新施工或更换材料，相关费用由分包商承担。3.材料不合格违约行为：分包商使用的材料不符合合同约定的标准。责任认定：分包商应更换不合格的材料，并承担因此产生的费用。示例说明：若分包商使用的材料被发现不