2024年度某石油化工装置扩建工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度某石油化工装置扩建工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整机制3.3支付方式第四条合同工期4.1工期要求4.2工期延误第五条施工质量5.1质量标准5.2质量保证措施第六条施工安全6.1安全标准6.2安全防护措施第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应第八条技术支持和配合8.1技术文件提供8.2技术咨询与服务第九条变更与调整9.1变更程序9.2变更价格第十条违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约第十一条争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决地点第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三条保密条款13.1保密内容13.2保密期限第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律适用14.3合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1名称：某石油化工公司1.1.2注册地址：省市区路号1.1.3法定代表人：X1.1.4联系人：X1.1.5联系方式：电话：X，邮箱：X1.2承包人1.2.1名称：X建筑工程有限公司1.2.2注册地址：省市区路号1.2.3法定代表人：X1.2.4联系人：X1.2.5联系方式：电话：X，邮箱：X第二条工程概况2.1工程名称：2024年度某石油化工装置扩建工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：根据工程设计文件确定2.4工程内容：包括但不限于土建工程、安装工程、设备采购与安装、调试、验收等。第三条合同价格3.1合同总价：人民币万元（大写：人民币玖亿玖仟玖佰玖拾玖万元整）3.2价格调整机制：合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方协商确定价格调整。3.3支付方式：3.3.1预付款：合同签订后七个工作日内，发包人支付合同总价30%的预付款。3.3.2进度付款：按照工程进度，承包人提交进度付款申请，发包人审核无误后支付相应款项。3.3.3竣工付款：工程验收合格后，发包人支付合同总价60%的款项。3.3.4质保金：合同总价10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，发包人支付。第四条合同工期4.1工期要求：根据工程设计文件和双方协商确定。4.2工期延误：4.2.1因承包人原因导致工期延误，承包人应支付违约金，违约金为每天合同总价千分之二的罚款。4.2.2因发包人原因导致工期延误，发包人应支付给承包人合理的工期延长费用。第五条施工质量5.1质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。5.2质量保证措施：5.2.1承包人应按照设计文件和施工规范进行施工，确保工程质量。5.2.2承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制。5.2.3承包人应定期对施工质量进行自检、互检和专检，确保工程质量。第六条施工安全6.1安全标准：符合国家相关法律法规、行业标准和公司内部规定。6.2安全防护措施：6.2.1承包人应制定施工现场安全管理制度，明确安全责任和要求。6.2.2承包人应进行安全教育和培训，提高施工现场人员的安全意识。6.2.3承包人应定期进行安全检查，发现问题及时整改，确保施工现场安全。第八条技术支持和配合8.1技术文件提供：发包人应按照承包人的要求，提供完整的工程设计文件、施工图纸和技术说明书等。8.2技术咨询与服务：发包人应提供技术咨询服务，协助承包人解决施工过程中遇到的技术问题。第九条变更与调整9.1变更程序：合同执行过程中，如发生变更事项，双方应协商确定变更内容、范围和价格，并签订变更协议。9.2变更价格：变更价格按照双方协商确定的价格调整机制执行。第十条违约责任10.1发包人违约：10.1.1发包人未按照约定支付预付款、进度付款或竣工付款的，应支付违约金，违约金为应付款项的千分之二作为罚款。10.1.2发包人未按照约定提供施工条件的，应承担由此产生的额外费用。10.2承包人违约：10.2.1承包人未按照约定进度完成工程的，应支付违约金，违约金为每天合同总价千分之二的罚款。10.2.2承包人工程质量不符合约定的，应负责返工、整改，并承担相应费用。第十一条争议解决11.1争议解决方式：双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决地点：争议解决地点为合同签订地。第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。12.3合同终止条件：合同执行完毕，工程验收合格，质保期结束，双方结算完毕，本合同即告终止。第十三条保密条款13.1保密内容：双方在合同执行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。13.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起两年。第十四条其他约定14.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或者造成损失的，双方均不承担责任。14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同附件：本合同附件包括合同履行过程中双方确认的文件、协议等，作为本合同不可分割的一部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方：指在本合同执行过程中，除甲乙双方外，参与工程实施、提供服务或商品、与甲乙双方有合同关系的自然人、法人或其他组织。第二条第三方责任2.1第三方责任限定：第三方应按照合同约定，对提供的服务或商品负责，并承担相应责任。2.2第三方权益保护：甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得干涉第三方正常经营活动。第三条第三方介入程序3.1第三方选择：甲乙双方在合同执行过程中，如需第三方介入，应通过友好协商，达成一致意见。3.2第三方评估：甲乙双方应对第三方的能力、信誉等进行评估，确保第三方具备合同履行能力。3.3第三方合同签订：甲乙双方与第三方签订合同，明确双方的权利和义务。第四条第三方管理与协调4.1甲乙双方应负责对第三方进行管理与协调，确保第三方按照合同约定履行义务。4.2甲乙双方应对第三方在合同履行过程中的问题进行及时沟通，协调解决。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额：第三方对甲乙双方承担的责任限额，应根据第三方所提供服务或商品的性质、风险等因素确定。5.2第三方责任保险：第三方应购买并维持有效的责任保险，以保障甲乙双方的利益。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理程序：甲乙双方与第三方协商解决，协商不成的，可依法解决。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：第三方因故不能继续履行合同义务时，可以退出。7.2第三方退出程序：第三方应提前通知甲乙双方，并与甲乙双方协商解决后续事项。第八条第三方与其他各方关系8.1第三方与其他各方：第三方在合同执行过程中，与其他各方应保持独立关系，互不干涉。8.2第三方与其他各方纠纷：第三方与其他各方发生的纠纷，由各方自行解决，甲乙双方不承担责任。第九条第三方介入对合同其他各方影响9.1第三方介入不影响甲乙双方之间的合同关系，甲乙双方仍应按照本合同履行义务。9.2第三方介入不影响本合同的履行期限、质量、安全等要求。第十条第三方信息的保密10.1甲乙双方应对第三方提供的技术、商业等秘密予以保密，未经第三方许可，不得泄露给第三方以外的单位或个人。第十一条第三方介入的合同变更11.1第三方介入导致本合同变更的，甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容。第十二条第三方介入的合同解除12.1第三方介入导致本合同解除的，甲乙双方应按照本合同约定处理后续事项。本补充协议与本合同具有同等法律效力，自甲乙双方签字盖章之日起生效。本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工图纸附件3：技术说明书附件4：工程量清单附件5：材料供应清单附件6：设备供应清单附件7：进度计划表附件8：安全防护措施方案附件9：质量保证措施方案附件10：合同变更协议附件11：违约金计算公式附件12：第三方评估报告附件13：第三方合同附件14：第三方责任保险单附件详细要求和说明：附件1：工程设计文件包含工程项目的详细设计方案、图纸、技术要求等。设计文件应符合国家相关标准和规范。附件2：施工图纸包含施工过程中的详细图纸、施工说明、材料要求等。图纸应清晰、完整，便于施工人员理解和操作。附件3：技术说明书包含工程项目的技术要求、材料性能、设备参数等。说明书应详细描述工程的技术特点和施工要求。附件4：工程量清单列出工程项目所需的各项材料、工程量及价格。清单应准确、详细，便于双方核对和结算。附件5：材料供应清单列出工程项目所需材料的名称、规格、数量、供应商等。清单应明确材料的质量和供应时间要求。附件6：设备供应清单列出工程项目所需的设备名称、型号、数量、供应商等。清单应明确设备的性能和供应时间要求。附件7：进度计划表列出工程项目的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。计划表应明确施工的关键节点和进度要求。附件8：安全防护措施方案包含工程项目施工过程中的安全防护措施和应急预案。方案应符合国家相关安全标准和规定。附件9：质量保证措施方案包含工程项目施工过程中的质量控制措施和验收标准。方案应明确质量管理的流程和要求。附件10：合同变更协议当合同执行过程中发生变更时，双方应签订变更协议，明确变更的内容和影响。附件11：违约金计算公式明确违约金的计算方式，包括计算基数、比例和计算方法等。附件12：第三方评估报告第三方对工程项目进行的评估报告，包括工程质量、进度、安全等方面的评价。附件13：第三方合同甲乙双方与第三方签订的合同，明确双方的权利和义务。附件14：第三方责任保险单第三方购买并提供的责任保险单，保障甲乙双方的利益。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲乙双方未按照合同约定履行义务，包括但不限于未按时支付款项、未按约定提供施工条件等。2.承包人未按照设计文件和施工规范进行施工，导致工程质量不符合约定。3.承包人未按照约定进度完成工程，导致工期延误。4.发包人未按照约定支付预付款、进度付款或竣工付款。5.发包人未按照约定提供施工条件，导致工期延误或工程质量问题。6.第三方未按照合同约定提供服务或商品，导致工程