2024年度数据中心设计与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度数据中心设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同丙方1.4术语定义2.合同项目范围与内容2.1项目范围2.2项目内容2.3项目变更3.合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3价款调整4.设计与施工要求4.1设计要求4.2施工要求4.3质量标准5.项目进度与时间安排5.1项目进度计划5.2工期延误5.3提前完成项目6.合同的履行与验收6.1合同履行6.2项目验收6.3验收不合格的处理7.保密与知识产权7.1保密义务7.2知识产权归属8.违约责任与赔偿8.1违约责任8.2赔偿金额8.3违约金计算方式9.争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点与机构9.3仲裁费用承担10.合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止11.合同的解除11.1合同解除条件11.2解除合同的程序12.合同的转让12.1合同转让条件12.2转让程序13.法律适用与争议解决13.1法律适用13.2争议解决方式14.其他条款14.1合同的完整性与独立性14.2通知与送达14.3不可抗力14.4附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同甲方1.2合同乙方1.3合同丙方1.4术语定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义，确保各方的理解一致）第二条合同项目范围与内容2.1项目范围本合同项下的项目范围包括但不限于：数据中心的设计、施工、设备供应、系统集成、调试与验收等。2.2项目内容乙方应根据甲方的要求，完成数据中心的如下内容：（1）完成数据中心的设计方案，包括建筑、结构、电气、暖通、网络通信等专业的设计；（2）按照设计方案进行施工，确保施工质量和进度；（3）提供所需设备，并负责设备的安装、调试和验收；（4）提供系统集成服务，确保数据中心的整体性能和安全；（5）完成数据中心的调试与验收，确保数据中心的正常运行。2.3项目变更如甲方在合同执行过程中提出项目范围或内容的变更，乙方应根据甲方的要求进行相应的变更。变更部分的费用和时间安排双方另行协商确定。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为预付款；（具体比例）（2）乙方完成合同约定的工作内容后，甲方支付乙方合同总价的一定比例作为进度款；（具体比例）（3）乙方完成合同约定的全部工作内容并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的合同总价。3.3价款调整由于不可抗力等客观原因导致合同总价发生变化的，双方可协商调整价款。调整后的价款作为新的合同总价。第四条设计与施工要求4.1设计要求乙方应按照甲方的要求进行数据中心的设计，确保设计方案符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的需求。4.2施工要求乙方应按照设计方案进行施工，确保施工质量、进度和安全。4.3质量标准（1）国家相关法律法规、行业标准和规范；（2）甲方提供的技术要求和技术规范；（3）乙方设计方案中约定的质量标准。第五条项目进度与时间安排5.1项目进度计划乙方应按照甲方要求制定项目进度计划，并提交甲方批准。5.2工期延误由于乙方原因导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。5.3提前完成项目乙方提前完成项目的，甲方应按照合同约定支付相应的进度款。第六条合同的履行与验收6.1合同履行乙方应按照本合同的规定和甲方的要求履行合同义务。6.2项目验收（1）乙方完成合同约定的工作内容后，向甲方提交验收申请；（2）甲方收到验收申请后，组织相关人员对乙方的工作内容进行验收；（3）验收合格的，甲方支付剩余的合同总价；验收不合格的，乙方应在甲方指定的期限内整改达到验收标准。6.3验收不合格的处理如乙方在甲方指定的期限内未能整改达到验收标准，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。第八条保密与知识产权8.1保密义务乙方应对在合同履行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲方同意不得向任何第三方泄露。8.2知识产权归属（1）乙方独立完成的智力成果，其知识产权归乙方所有；（2）双方合作完成的智力成果，其知识产权按照双方约定归属；（3）甲方提供的技术资料、设计要求等，其知识产权归甲方所有。第九条违约责任与赔偿8.1违约责任（1）乙方未按照合同约定履行义务的，应承担违约责任；（2）甲方未按照合同约定支付价款的，应承担违约责任。8.2赔偿金额违约方应向守约方支付合同总价的一定比例作为违约金；（具体比例）8.3违约金计算方式第十条争议解决9.1争议解决方式如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点与机构仲裁地点为：（地点），仲裁机构为：（机构）。9.3仲裁费用承担第十一条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更合同变更应采用书面形式，经双方协商一致后签署。10.3合同终止合同终止的条件如下：（详细说明）第十二条合同的解除11.1合同解除条件合同解除的条件如下：（详细说明）11.2解除合同的程序第十三条合同的转让12.1合同转让条件合同转让的条件如下：（详细说明）12.2转让程序第十四条其他条款13.1合同的完整性与独立性本合同及其附件构成双方完整的合同文件，彼此独立，互为补充。13.2通知与送达13.3不可抗力不可抗力的定义及处理方式如下：（详细说明）13.4附件本合同的附件包括：（列出附件名称及编号）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入1.2第三方范围第三方是指除甲方、乙方和丙方之外，根据本合同条款或经各方同意介入合同履行过程的自然人、法人或其他组织。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序（1）甲方、乙方和第三方就介入事项达成一致，并签订书面协议；（2）第三方按照协议约定参与合同履行过程；（3）各方按照约定对第三方的工作成果进行验收。2.2第三方介入条件第三方介入的条件如下：（1）第三方具备相应的能力和资质，能够完成介入事项；（2）第三方介入不违反相关法律法规和行业规范；（3）甲方、乙方和第三方就介入事项达成一致。第三条第三方责任3.1第三方责任限定第三方对合同履行过程中的事项承担责任，但不免除甲方和乙方的合同义务。3.2第三方责任限额（1）第三方应承担的责任限于合同约定的范围和事项；（2）第三方对甲方和乙方的损失赔偿责任限额为：（大写金额），即：（小写金额）；（3）第三方对甲方和乙方的违约责任限额为：（大写金额），即：（小写金额）。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲乙方的关系界定第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立，第三方对甲方和乙方不承担连带责任。4.2第三方与甲乙方的权利划分第三方根据本合同享有的权利和承担的义务，不改变甲方和乙方之间的权利义务划分。第五条第三方介入的合同修正5.1第三方介入的合同修正内容根据第三方介入的需要，对本合同进行如下修正：（1）增加第三方为合同当事人，具有合同约定的权利和义务；（2）明确第三方的工作范围、职责和期限；（3）约定第三方与甲方、乙方之间的支付方式、进度和验收标准。5.2第三方介入的合同修正程序（1）甲方、乙方和第三方协商一致，形成书面修正协议；（2）修正协议经各方签字（或盖章）后生效；（3）各方按照修正协议履行合同义务。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约处理第三方违反合同约定或法律法规的，应承担违约责任。6.2第三方违约与甲乙方的关系第三方违约导致甲方或乙方损失的，甲方或乙方有权要求第三方承担违约责任，第三方不应免除甲方或乙方的合同义务。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议解决方式如甲方、乙方和第三方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2第三方介入的仲裁程序仲裁地点为：（地点），仲裁机构为：（机构）。7.3第三方介入的仲裁费用承担第八条第三方介入的其他条款8.1第三方介入的完整性与独立性本合同及其附件构成双方完整的合同文件，彼此独立，互为补充。8.2第三方介入的通知与送达8.3第三方介入的不可抗力不可抗力的定义及处理方式如下：（详细说明）8.4第三方介入的附件本合同的附件包括：（列出附件名称及编号）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：数据中心设计与施工合同协议书本附件为合同的主体文件，明确了甲乙方的权利义务、项目范围、合同价格、设计与施工要求、项目进度与时间安排、合同的履行与验收等核心条款。附件2：设计方案本附件提供了数据中心的详细设计方案，包括建筑、结构、电气、暖通、网络通信等专业的设计图纸和技术说明书。附件3：施工图纸本附件包含了数据中心的施工图纸，用于指导施工过程中的各项作业。附件4：设备清单本附件列出了合同中涉及到的所有设备名称、型号、数量和规格，以及设备的安装位置和连接方式。附件5：系统集成方案本附件详细说明了系统集成的方式、流程和技术要求，确保数据中心的整体性能和安全。附件6：调试与验收标准本附件规定了数据中心的调试与验收标准，包括各项指标的检测方法和合格标准。附件7：保密协议本附件明确了甲乙双方的保密义务，保护双方的商业秘密和技术秘密不被泄露。附件8：知识产权声明本附件声明了合同执行过程中产生的知识产权归属问题，明确了各方对知识产权的使用和保护权利。附件9：第三方服务协议本附件用于明确乙方与第三方之间的服务关系，包括第三方的工作范围、职责、期限和报酬等。附件10：保险单据本附件提供了乙方为数据中心项目购买的保险单据，确保项目在施工和运营过程中的风险得到有效控制。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照设计方案和施工图纸进行施工，导致施工质量不符合约定。2.乙方未按照约定的进度完成项目，造成工期延误。3.乙方提供的设备、系统集成服务或调试与验收结果不符合约定的质量标准。4.甲方未按照约定支付合同价款，导致乙方无法正常履行合同义务。5.甲方未按照约定提供施工场地、设备、资料等，影响乙方的施工进度和质量。6.甲方或乙方违反保密协议，泄露对方的商业秘密或技术秘密。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约