输变电工程电工施工合同

输变电工程电工施工合同合同编号：__________甲方（供电方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方（施工方）：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电力供应方，乙方为电力施工方，双方为了保障电力输变工程的安全、顺利进行，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________输变电工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程工期：自__________之日起至__________日止。第二条工程质量2.1乙方应按照电力行业标准和设计要求进行施工，保证工程质量。2.2工程验收标准：__________2.3工程质量保证期：自工程验收合格之日起算，为期__________年。第三条工程造价与支付3.1工程总价：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2支付方式：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元，施工前支付。（2）工程验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.3支付时间及方式：（1）预付款：自本合同签订之日起七个工作日内，由甲方支付给乙方。（2）剩余工程款：工程验收合格并办理完相关手续后，由甲方支付给乙方。第四条施工要求4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工。4.2乙方应严格按照施工方案和安全操作规程进行施工，确保施工安全。4.3乙方应保证施工过程中材料、设备的质量，不得使用劣质材料和设备。4.4乙方应做好施工现场的清洁、卫生和环境保护工作。第五条工程验收5.1工程验收由甲方组织，乙方配合。5.2工程验收合格标准：__________5.3工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担相应费用。第六条违约责任6.1乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的__________%。6.2乙方未按照约定质量完成工程的，应承担重新施工的一切费用。6.3甲方未按照约定时间支付预付款和剩余工程款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：预付款和剩余工程款总额的__________%。第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。7.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且剩余工程款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.输变电工程设计图纸2.施工方案和安全操作规程3.工程质量保证书4.材料和设备合格证明5.工程验收标准和方法6.违约金计算公式7.法院诉讼文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.乙方未按约定质量完成工程，认定标准为不符合电力行业标准和设计要求。3.甲方未按约定时间支付预付款和剩余工程款，认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.输变电工程：指电力从发电厂传输到用户的整个过程，包括输电、变电、配电等环节。2.工程验收：指对完成的工程进行检查、测试和评价，以确定其是否符合合同约定的质量、安全、进度等要求。3.违约金：指一方未履行合同约定义务时，应向对方支付的赔偿金。4.法院诉讼：指当合同争议无法通过协商解决时，双方可以向法院提起的诉讼。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应增加施工人员或调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工，并承担相应费用。3.支付问题：甲方应按时支付预付款和剩余工程款，逾期支付的应支付违约金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成的可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.甲