2024年度施工合同的建设工程要求和工程款支付

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度施工合同的建设工程要求和工程款支付本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方1.2合同期限1.3工程范围2.建设工程要求2.1工程质量标准2.2工程进度要求2.3施工材料要求2.4施工安全要求3.工程款支付3.1付款方式3.2付款进度3.3付款条件3.4付款金额计算4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3合同变更价格5.工期延误5.1工期延误的责任5.2工期延误的赔偿6.合同的终止和解除6.1合同终止的条件6.2合同解除的条件7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任承担8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决时间限制9.合同的生效和终止9.1合同生效条件9.2合同终止条件10.其他条款10.1合同的转让10.2合同的附件11.合同的修改和补充11.1合同修改的条件11.2合同补充的内容12.合同的签字盖章12.1合同签字盖章的要求12.2合同签字盖章的时间13.合同的保管和复制13.1合同保管的责任13.2合同复制的条件14.合同的公开和保密14.1合同公开的内容14.2合同保密的要求第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方1.2合同期限本合同自签字盖章之日起生效，有效期为一年，自2024年1月1日至2024年12月31日。1.3工程范围本合同涉及的工程范围包括但不限于：土建工程、安装工程、装修工程、园林绿化工程等。具体工程内容以甲方提供的工程图纸和工程量清单为准。2.建设工程要求2.1工程质量标准本工程质量应符合《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范的要求。2.2工程进度要求乙方应按照甲方提供的工程进度计划进行施工，确保工程按期完成。具体工程进度计划由甲乙双方另行签订补充协议予以明确。2.3施工材料要求乙方应按照甲方提供的材料品牌、型号、规格等要求采购施工材料，并保证材料质量。2.4施工安全要求乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。3.工程款支付3.1付款方式本合同的工程款支付采用按工程进度分阶段支付的方式。3.2付款进度工程款支付进度按照工程实际完成情况，分为五个阶段，每个阶段的付款比例为：20%、30%、20%、15%、15%。3.3付款条件乙方在完成相应阶段的工程后，向甲方提交工程进度报告及付款申请，经甲方审核无误后，甲方应在10个工作日内支付相应阶段的工程款。3.4付款金额计算工程款支付金额根据实际完成的工程量及甲方提供的工程量清单进行计算。4.合同价格4.1合同总价本合同总价人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。4.2价格调整合同履行过程中，如遇市场行情变化，双方可协商调整合同价格。4.3合同变更价格合同变更部分的价格，由甲乙双方按照变更工程的数量和单价进行计算，并在变更合同中予以明确。5.工期延误5.1工期延误的责任乙方如因自身原因导致工程进度延误，应承担相应的违约责任。5.2工期延误的赔偿乙方应按照甲方要求，按照每日工程总造价的千分之五向甲方支付违约金，作为工期延误的赔偿。6.合同的终止和解除6.1合同终止的条件6.2合同解除的条件8.违约责任8.1违约行为乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方立即改正，并承担相应的违约责任。8.2违约责任承担乙方应按照甲方要求，按照每日工程总造价的千分之五向甲方支付违约金，作为违约行为的赔偿。9.争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决时间限制双方应在争议发生之日起30日内将争议提交给协商解决或法院诉讼。10.合同的生效和终止10.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件本合同在工程全部完成，并经甲方验收合格后终止。11.其他条款11.1合同的转让未经甲方书面同意，乙方不得将本合同的权利和义务转让给第三方。11.2合同的附件本合同附件包括：工程图纸、工程量清单、工程进度计划等。12.合同的修改和补充12.1合同修改的条件本合同在履行过程中，如遇特殊情况需要修改或补充，甲乙双方应签订补充协议，并经双方盖章生效。12.2合同补充的内容补充协议的内容应符合国家法律法规，不得违背本合同的原则和条款。13.合同的签字盖章13.1合同签字盖章的要求本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后具有同等法律效力。13.2合同签字盖章的时间本合同于____年____月____日签字盖章生效。14.合同的保管和复制14.1合同保管的责任甲乙双方均有义务妥善保管本合同，并确保合同内容的完整和保密。14.2合同复制的条件未经对方书面同意，任何一方不得复制本合同。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念第三方指非甲乙双方的自然人、法人或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、检测方等，在甲乙双方履行合同过程中提供服务或进行监督的角色。16.第三方责任16.1第三方责任限额第三方对甲乙双方的合同履行承担的责任限额，按照甲方与第三方签订的具体协议确定。如无具体协议，第三方责任限额视同甲方与乙方签订的合同约定。17.第三方服务内容17.1中介方中介方负责为甲方和乙方提供信息收集、市场调研、沟通协调等服务，以促进合同的顺利履行。17.2监理方监理方负责对乙方的施工过程进行监督管理，确保工程施工质量、安全、进度等符合合同要求。17.3审计方审计方负责对乙方的工程款申请进行审计，确保工程款的支付合理、合规。17.4检测方检测方负责对乙方施工完成的工程进行质量检测，确保工程质量符合合同要求。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方第三方在提供服务过程中，应接受甲方的监督和管理，严格按照甲方的要求执行任务。18.2第三方与乙方第三方在提供服务过程中，不得与乙方产生任何利益冲突，应保持中立公正的态度。19.第三方介入的额外条款19.1第三方选择甲乙双方应在合同中明确选定第三方，并确保第三方具备相应的资质和能力。19.2第三方报酬第三方提供的服务费用由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。19.3第三方解除甲乙双方均有权在合同履行过程中解除与第三方的合作关系，但应提前通知对方。20.第三方责任划分20.1第三方与甲方第三方在履行合同过程中产生的任何法律责任，由第三方自行承担。20.2第三方与乙方第三方在履行合同过程中产生的任何法律责任，由第三方自行承担。20.3第三方与甲乙双方第三方在履行合同过程中因过失导致的损失，由第三方承担相应的赔偿责任。21.第三方介入的争议解决21.1第三方争议解决甲乙双方与第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。21.2第三方争议解决时间限制甲乙双方与第三方在争议发生之日起30日内将争议提交给协商解决或法院诉讼。22.第三方签字盖章22.1第三方签字盖章要求第三方在提供服务过程中，应在其提供的服务报告或协议上签字盖章，以证明服务的真实性和有效性。22.2第三方签字盖章时间第三方应在服务报告或协议上签字盖章的时间，由甲乙双方与第三方协商确定。23.第三方保管和复制23.1第三方保管责任第三方应对其提供的服务报告或协议等进行妥善保管，并确保资料的完整和保密。23.2第三方复制条件未经甲乙双方书面同意，第三方不得复制服务报告或协议等资料。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详尽描绘工程外观、结构、材料、尺寸、安装要求等内容。图纸需经乙方审查，并由甲方确认。2.工程量清单列出各项工程量及其单位价格，详细计算工程总价。清单需乙方提交，甲方审核。3.工程进度计划明确工程各阶段完成时间及关键节点。计划需乙方制定，甲方批准。4.材料品牌、型号、规格要求列出所需材料的品牌、型号、规格等详细信息。要求乙方严格按照要求采购材料。5.施工安全标准详述施工过程中的安全措施和标准。乙方需确保施工安全，遵守相关法律法规。6.质量检测报告第三方检测机构出具的工程质量检测报告。报告需证明工程质量符合合同要求。7.付款申请及进度报告乙方提交的报告详细记录工程进度及付款申请。报告需经甲方审核，确认工程进度及付款金额。8.变更合同针对合同变更部分的具体内容和要求。变更合同需甲乙双方签字盖章生效。9.补充协议对原合同的修改和补充。协议需甲乙双方签订，并明确变更内容。10.服务报告或协议第三方提供的服务报告或协议，如监理报告、审计报告等。报告或协议需第三方签字盖章，以证明服务真实性。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按合同约定完成工程乙方需承担违约责任，支付违约金。例如：乙方延期交付工程，需支付合同总价千分之五的违约金。2.乙方工程质量不符合要求乙方需负责整改，并支付违约金。例如：乙方施工的工程质量不达标，需支付合同总价千分之五的违约金。3.乙方未按合同采购材料乙方需承担违约责任，支付违约金。例如：乙方未购买指定品牌材料，需支付材料金额千分之五的违约金。4.乙方未按合