2024版建设工程合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版建设工程合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3合同关键词定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整条件3.3支付方式3.4支付时间表4.合同履行4.1承包人义务4.2发包人义务4.3合同变更4.4合同解除5.工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理6.工程进度6.1施工计划6.2进度监督6.3进度延误处理7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料设备验收8.安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点10.3仲裁结果执行11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约保密条款13.其他条款13.1不可抗力13.2法律适用13.3争议解决14.附件14.1工程图纸14.2技术规范14.3合同补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同双方甲方：__________（发包人全称）乙方：__________（承包人全称）1.2合同标的本合同的标的为__________（工程名称），工程地点位于__________（工程地点），工程规模为__________（工程规模），工程内容详见附件。1.3合同关键词定义（此处定义合同中涉及的主要关键词，如工程、合同价、工期等）第二条工程概况2.1工程名称本工程名称为__________。2.2工程地点本工程位于__________。2.3工程规模本工程规模为__________。2.4工程内容本工程内容包括__________。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2价格调整条件（价格调整的条件和程序）3.3支付方式本合同支付方式为__________。3.4支付时间表本合同支付时间表如下：（列出各阶段支付的时间和金额）第四条合同履行4.1承包人义务（承包人的主要义务和责任）4.2发包人义务（发包人的主要义务和责任）4.3合同变更（合同变更的条件和程序）4.4合同解除（合同解除的条件和程序）第五条工程质量5.1质量标准本工程质量标准为__________。5.2质量监督（质量监督的方式和责任）5.3质量问题处理（质量问题的处理程序和责任）第六条工程进度6.1施工计划（施工计划的提交和批准程序）6.2进度监督（进度监督的方式和责任）6.3进度延误处理（进度延误的处理程序和责任）第八条材料与设备8.1材料供应（材料供应的责任、质量要求、供应时间等）8.2设备供应（设备供应的责任、质量要求、供应时间等）8.3材料设备验收（材料设备验收的标准、程序、责任等）第九条安全生产9.1安全生产要求（安全生产的要求、标准、责任等）9.2安全事故处理（安全事故的处理程序、责任、赔偿等）9.3环境保护（环境保护的要求、标准、责任等）第十条违约责任10.1承包人违约（承包人违约的情形、责任、赔偿等）10.2发包人违约（发包人违约的情形、责任、赔偿等）10.3违约赔偿（违约赔偿的计算方式、责任等）第十一条争议解决11.1争议解决方式（争议解决的途径、方式、程序等）11.2仲裁地点（仲裁地点的选择、程序等）11.3仲裁结果执行（仲裁结果的执行程序、责任等）第十二条合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件（合同生效的条件、程序等）12.2合同变更程序（合同变更的条件、程序、责任等）12.3合同终止条件（合同终止的条件、程序、责任等）第十三条保密条款13.1保密内容（保密内容的范围、事项等）13.2保密期限（保密期限的长短、计算方式等）13.3违约保密条款（违反保密条款的责任、赔偿等）第十四条其他条款14.1不可抗力（不可抗力的情形、处理程序、责任等）14.2法律适用（合同适用的法律、法规等）14.3争议解决（争议解决的补充条款、程序等）附件：（工程图纸、技术规范、合同补充协议等）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义及责任1.1第三方定义在本合同中，第三方指除甲方和乙方之外，与本合同无关的法人、其他组织和自然人。第三方介入是指在合同履行过程中，需要第三方参与完成部分工作或提供服务的情况。1.2第三方责任第三方介入后，其责任范围和限额如下：（1）第三方应按照合同约定完成其工作或提供服务，并对其提供的产品或服务质量负责；（2）第三方对其提供的产品或服务过程中产生的损害承担责任；（3）第三方责任限额：根据合同约定，第三方责任限额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元；（4）第三方如因故意或重大过失导致合同一方损失的，责任限额无效，第三方应承担相应的赔偿责任。2.第三方介入程序2.1甲方和乙方如需第三方介入，应提前书面通知对方，并说明第三方介入的原因、时间、范围和责任等；2.2甲方和乙方应对第三方进行审查，确保第三方具备相应的资质、能力和信誉；2.3甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务；2.4甲方和乙方应监督第三方履行其合同义务，确保合同的正常履行。3.第三方与其他各方关系3.1第三方与甲方、乙方之间的合同关系独立，不影响甲方、乙方之间的合同关系；3.2第三方应遵守本合同的约定，如违反本合同，应承担相应的违约责任；3.3第三方如与甲方、乙方发生纠纷，应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向合同履行地人民法院提起诉讼。4.第三方责任划分4.1第三方对因其原因导致的合同一方损失承担赔偿责任；4.2甲方和乙方对因其原因导致的第三方损失承担赔偿责任；4.3甲方和乙方对因第三方原因导致的合同一方损失承担连带赔偿责任。5.第三方介入后的合同变更5.1如第三方介入导致合同内容发生变化，甲方和乙方应签订书面补充协议，明确变更内容；5.2甲方和乙方应按照变更后的合同内容履行各自义务。6.第三方退出6.1第三方如提前退出合同，应与甲方和乙方协商解决；6.2第三方退出合同后，其应承担的合同义务由甲方和乙方按照原合同约定承担；6.3第三方退出合同后，如因其原因导致合同一方损失的，应承担相应的赔偿责任。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入引起的争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。8.其他事项8.1本合同第三方介入的相关规定，如有与国家法律、法规冲突的，以国家法律、法规为准；8.2本合同第三方介入的相关规定，如有未尽事宜，可由甲方、乙方和第三方另行签订补充协议。本合同附件中，包括但不限于第三方介入的相关文件、协议、证明等。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程图纸详细说明：包含工程的整体布局、结构设计、细部构造等，以及与工程相关的地形、地质、水文等资料。要求：图纸应清晰、准确，符合国家相关标准和规定，由专业设计师签字盖章。2.技术规范详细说明：包含工程施工、验收、监理等所需遵循的技术标准和要求。要求：规范应完整、最新，符合行业标准和和地方法规，经相关部门审批。3.合同补充协议详细说明：对合同中未涉及的事项进行补充，如工程变更、合同延期等。要求：协议应由双方签字盖章，明确双方权利和义务，具有法律效力。4.材料设备供应清单详细说明：列明所需材料和设备的名称、型号、数量、质量标准等。要求：清单应详细、准确，便于双方核对和管理。5.施工组织设计详细说明：包括施工方案、施工进度计划、施工人员配置等。要求：设计应科学、合理，符合工程实际需求，由专业施工团队提供。6.安全生产管理协议详细说明：明确双方在安全生产方面的责任和义务，包括安全防护措施、应急预案等。要求：协议应具体、可操作，经相关部门审查批准。7.环境保护协议详细说明：规定工程施工过程中应遵守的环境保护要求和措施。要求：协议应符合国家环保法规，确保工程施工对环境的影响降到最低。8.质量保修书详细说明：承诺工程质量保修期限、保修范围和保修条件等。要求：保修书应由双方签字盖章，具有法律效力。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为详细说明：包括但不限于工期延误、工程质量不符合约定、擅自变更工程等。示例：如乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.责任认定标准详细说明：明确违约责任的承担方式、赔偿金额计算方法等。示例：工期延误违约金计算标准为每天