2024年度建筑工程施工合同工程量清单及付款方式

2024年度建筑工程施工合同工程量清单及付款方式本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容第二条施工量清单2.1工程量清单编制依据2.2工程量清单内容2.3工程量清单修订第三条工程进度3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3工程进度报告第四条工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收第五条工程付款5.1付款方式5.2付款条件5.3付款进度第六条工程变更6.1变更范围6.2变更程序6.3变更费用第七条施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任承担第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决时效第十条合同的解除和终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件第十一条合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件11.2合同修改程序11.3合同解除程序第十二条保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3泄密责任第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用13.2争议解决第十四条其他条款14.1合同附件14.2合同修订14.3合同解除第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：具体到街道和门牌号码的工程施工地点。1.3工程规模：详细描述工程的总建筑面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程内容：明确包括土建、装修、安装、拆除等工程项目。第二条施工量清单2.1工程量清单编制依据：本合同约定的工程量清单编制规范和标准。2.2工程量清单内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等各项工程量。2.3工程量清单修订：合同执行过程中，如因设计变更等原因需要修订工程量清单，应由双方协商一致，并书面确认。第三条工程进度3.1工程开工日期：具体到年月日的工程开工日期。3.2工程竣工日期：具体到年月日的工程竣工日期。3.3工程进度报告：承包人应按合同约定的时间节点向发包人提交工程进度报告。第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家及行业现行质量标准和规范要求。4.2质量控制：承包人应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。4.3质量验收：工程竣工后，由双方共同组织验收，合格后方可交付使用。第五条工程付款5.1付款方式：合同价款支付方式为（如预付款、进度款、竣工结算款等）。5.2付款条件：付款条件应符合合同约定的付款节点和条件。5.3付款进度：按照工程进度和合同约定进行付款。第六条工程变更6.1变更范围：合同执行过程中，如发生设计变更、工程量增减等，应纳入变更范围。6.2变更程序：工程变更应经双方协商一致，并书面确认。6.3变更费用：变更费用按照双方协商确定的方式计算和支付。第八条违约责任8.1违约行为：包括但不限于未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、逾期付款等。8.2违约责任承担：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决时效：自争议发生之日起，应在6个月内解决，否则视为双方放弃争议解决。第十条合同的解除和终止10.1合同解除条件：包括但不限于双方协商一致、不可抗力等。10.2合同终止条件：包括但不限于工程竣工、合同履行完毕等。第十一条合同的生效、修改和解除11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同修改程序：合同的修改应经双方协商一致，并书面确认。11.3合同解除程序：合同解除应经双方协商一致，并书面确认。第十二条保密条款12.1保密内容：包括但不限于合同内容、工程技术、商业秘密等。12.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或解除之日起2年。12.3泄密责任：泄露保密信息的一方应承担相应的法律责任。第十三条法律适用和争议解决13.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决：如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十四条其他条款14.1合同附件：本合同附件包括工程量清单、设计文件、技术要求等。14.2合同修订：合同的修订应经双方协商一致，并书面确认。14.3合同解除：合同解除应经双方协商一致，并书面确认。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指本合同执行过程中，除甲乙方之外，参与工程建设的其他方，包括但不限于设计单位、监理单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。第二条第三方介入程序2.1第三方介入：当本合同执行过程中需要第三方介入时，甲乙方应提前相互协商，并书面确认第三方的介入。2.2第三方选择：甲乙方应共同选定具备相应资质和能力的第三方，并书面确认。2.3第三方职责：第三方应按照甲乙方的要求，完成相应的工程任务，并承担相应的质量、安全等责任。第三条第三方责任限额3.1第三方责任：第三方应对其提供的工程产品或服务承担相应的质量、安全等责任。3.2责任限额：甲乙方与第三方协商确定第三方承担的责任限额，并在合同中明确。3.3责任限额调整：合同执行过程中，甲乙方可与第三方协商调整责任限额，并书面确认。第四条第三方费用4.1第三方费用：第三方所需的费用，包括但不限于人工费、材料费、检测费等，由甲乙方协商确定。4.2费用支付：甲乙方按照双方协商确定的支付方式和时间，向第三方支付费用。第五条第三方违约处理5.1第三方违约：第三方未按照合同约定完成任务，或工程产品或服务不符合质量要求，视为违约。5.2违约处理：甲乙方有权要求第三方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工程任务。6.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求，提供相应的工程产品或服务。第七条第三方退出7.1第三方退出条件：包括但不限于合同终止、解除、完成任务等。7.2退出程序：第三方应提前书面通知甲乙方，并按照甲乙方的要求办理相关手续。第八条第三方与甲乙方之间的争议解决8.1争议解决方式：双方应友好协商解决，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决时效：自争议发生之日起，应在6个月内解决，否则视为双方放弃争议解决。第九条第三方与甲乙方之间的法律适用9.1法律适用：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条第三方与甲乙方之间的其他条款10.1合同附件：本合同附件包括第三方提供的工程产品或服务的技术文件、质量保证书等。10.2合同修订：合同的修订应经甲乙方协商一致，并书面确认。10.3合同解除：合同解除应经甲乙方协商一致，并书面确认。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程的所有项目，包括项目名称、项目数量、单位、单价、总价等信息。附件二：设计文件包括工程的设计图纸、设计说明、设计计算书等。附件三：技术要求详细列出工程的技术要求，包括材料要求、施工工艺要求、验收标准等。附件四：施工方案包括工程的施工组织设计、施工进度计划、施工安全措施等。附件五：材料供应合同与材料供应商签订的合同，包括材料的种类、规格、数量、价格、交货时间等信息。附件六：施工合同与施工单位签订的合同，包括施工范围、施工质量、施工进度、施工安全等内容。附件七：监理合同与监理单位签订的合同，包括监理的范围、监理的质量要求、监理的费用等内容。附件八：验收报告工程竣工后，由第三方出具的验收报告，包括工程的质量、安全、进度等情况。附件九：付款凭证包括工程进度款、竣工结算款的付款凭证。附件十：违约金计算公式用于计算违约金的具体公式和计算方法。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工结算款。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求。3.乙方未按约定使用材料或施工工艺，导致工程质量问题。4.乙方未按约定进行施工安全措施，导致安全事故。5.监理单位未按约定进行监理，导致工程质量问题。6.材料供应商未按约定时间提供材料，导致施工进度延误。违约责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程进度款或竣工结算款，应支付违约金，违约金计算公式见附件十。2.乙方未按约定时间完成工程或工程质量不符合要求，乙方应承担返工、维修等费用，并支付违约金，违约金计算公式见附件十。3.乙方未