二零二四年度装修设计与施工合同标的：五星级酒店内部装修

二零二四年度装修设计与施工合同标的：五星级酒店内部装修本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同标的定义第二条合同范围及内容2.1装修设计范围2.2施工范围2.3工程量清单第三条合同价格3.1合同总价3.2设计费用3.3施工费用3.4材料费用3.5税费第四条合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误及赔偿第五条设计要求5.1设计风格5.2设计标准5.3设计文件交付第六条施工要求6.1施工标准6.2施工质量6.3施工安全第七条材料供应7.1材料质量7.2材料供应时间7.3材料验收第八条付款方式及进度8.1预付款8.2进度付款8.3尾款8.4付款凭证第九条变更及调整9.1设计变更9.2施工变更9.3变更费用及时间调整第十条违约责任10.1甲方违约10.2乙方违约10.3违约赔偿第十一条争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更12.3合同终止第十三条其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四条附件14.1设计方案及施工图纸14.2工程量清单14.3材料品牌及规格14.4相关资质证明文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及代表1.2乙方名称及代表1.3合同标的定义本合同标的为甲方五星级酒店内部装修工程，包括但不限于客房、大堂、餐厅、会议室、健身房等区域的设计与施工。第二条合同范围及内容2.1装修设计范围乙方负责根据甲方需求提供五星级酒店内部装修的整体设计方案，包括设计理念、风格、色彩搭配、材料选择等，并出具完整的设计图纸及说明。2.2施工范围乙方负责按照设计图纸及说明进行施工，包括水电布线、墙面刷漆、地面铺设、家具安装等，并确保施工质量和进度。2.3工程量清单乙方应于合同签订后七个工作日内，向甲方提供详细的工程量清单，包括项目、数量、单价、总价等信息。第三条合同价格3.1合同总价本合同总价为人民帀××万元整（大写：人民币××万元整），包括设计费、施工费、材料费等。3.2设计费用乙方应向甲方收取设计费用人民帀××万元整（大写：人民币××万元整），用于支付设计过程中的各项成本。3.3施工费用乙方应向甲方收取施工费用人民帀××万元整（大写：人民币××万元整），用于支付施工过程中的各项成本。3.4材料费用乙方应向甲方收取材料费用人民帀××万元整（大写：人民币××万元整），用于支付施工过程中所需的各种材料成本。3.5税费合同总价中已包含相关税费，如有其他税费发生，由乙方承担。第四条合同工期4.1设计工期乙方应自合同签订后七个工作日内完成设计方案，并提交甲方审批。4.2施工工期乙方应自设计方案审批通过后，按照双方约定的工期完成施工。4.3工期延误及赔偿如乙方原因导致工期延误，应按照合同总价的千分之五向甲方支付违约金。第五条设计要求5.1设计风格乙方应根据甲方需求，设计出符合五星级酒店特点和风格的设计方案。5.2设计标准乙方应按照国家和行业相关标准进行设计，确保设计方案的合理性和安全性。5.3设计文件交付乙方应在设计完成后，向甲方提供完整的设计图纸、说明及相关资料。第六条施工要求6.1施工标准乙方应按照设计和施工规范进行施工，确保施工质量符合国家标准和甲方要求。6.2施工质量乙方应保证施工过程中的材料质量、工艺水平和服务质量，确保工程合格。6.3施工安全乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，确保施工过程中的安全。第八条付款方式及进度8.1预付款甲方应在合同签订后七个工作日内，向乙方支付预付款人民帀××万元整（大写：人民币××万元整），作为乙方开展设计和施工的启动资金。8.2进度付款乙方应按照工程进度的实际情况，向甲方提交进度付款申请。甲方应在收到申请后七个工作日内，按照实际完成工程量的百分之九十向乙方支付进度款。8.3尾款乙方应在工程验收合格后七个工作日内，向甲方提交尾款申请。甲方应在收到申请后七个工作日内，向乙方支付尾款人民帀××万元整（大写：人民币××万元整）。8.4付款凭证甲方支付款项时，应要求乙方提供合法有效的发票和付款凭证。第九条变更及调整9.1设计变更如甲方在设计过程中提出变更需求，乙方应根据甲方需求进行调整，并出具变更后的设计图纸和说明。设计变更费用根据变更内容另行协商确定。9.2施工变更如甲方在施工过程中提出变更需求，乙方应根据甲方需求进行调整，并确保施工进度不受影响。施工变更费用根据变更内容另行协商确定。9.3变更费用及时间调整变更费用和时间调整按照双方协商确定的结果执行。第十条违约责任10.1甲方违约如甲方未按照合同约定支付预付款、进度款或尾款，乙方有权暂停施工，并按照合同总价的千分之五向甲方追讨违约金。10.2乙方违约如乙方未按照合同约定完成设计或施工，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总价的双倍违约金。10.3违约赔偿除按照本合同约定追究违约责任外，甲方还有权要求乙方赔偿因此造成的其他损失。第十一条争议解决11.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。11.2调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院申请调解。11.3仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起仲裁。第十二条合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为一年。12.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。12.3合同终止合同有效期内，如双方约定终止合同，应签订书面终止协议，经双方签字（或盖章）后生效。第十三条其他约定13.1保密条款双方应对合同履行过程中的商业秘密和机密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2知识产权保护乙方应保证设计成果的知识产权归属甲方所有，并协助甲方办理相关知识产权登记手续。13.3不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。第十四条附件14.1设计方案及施工图纸14.2工程量清单14.3材料品牌及规格14.4相关资质证明文件第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及到第三方介入的情况，为明确各方的权责，特对合同进行如下修正：第一条第三方概念界定1.1第三方定义本合同中所称第三方，是指除甲方和乙方之外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方责任第三方介入本合同履行过程中，应严格遵守国家法律法规和行业规范，按照合同约定履行相应的义务。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入，并确保第三方具备相应的资质和能力。2.2第三方介入程序第三方介入前，甲方和乙方应签订书面协议，明确第三方的职责、权利和义务，以及介入的具体范围和期限。2.3第三方介入条件第三条第三方责任及限额3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规要求，履行其在合同中的职责，并对其行为产生的后果承担责任。3.2第三方限额甲乙双方应明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、质量保证期限等。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，应由甲方与第三方另行签订协议予以明确。4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，应由乙方与第三方另行签订协议予以明确。第五条第三方违约处理5.1第三方违约如第三方未按照合同约定履行义务，甲方和乙方有权解除合同，并要求第三方承担违约责任。5.2第三方违约责任第三方违约时，甲方和乙方有权要求第三方承担违约金、赔偿损失等违约责任。第六条第三方权益保护6.1第三方权益第三方在合同履行过程中所享有的权益，应受到法律保护。6.2第三方权益保障甲方和乙方应保证第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止合同。第七条第三方退出7.1第三方退出条件如第三方因故需要退出合同，应提前通知甲方和乙方，并办理相关退出手续。7.2第三方退出责任第三方退出合同后，应承担因其退出给甲方和乙方造成的损失。第八条第三方与合同变更8.1第三方变更如第三方因故需要变更合同内容，应与甲方和乙方协商一致，并签订书面变更协议。8.2第三方变更责任第三方变更合同内容后，应承担相应的责任。第九条第三方与争议解决9.1第三方争议如第三方与甲方或乙方发生争议，双方应通过友好协商解决。9.2第三方争议解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效本合同经甲方和乙方签字（或盖章）后生效，有效期为一年。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止合同有效期内，如双方约定终止合同，应签订书面终止协议，经双方签字（或盖章）后生效。第十一条附件11.1第三方资质证明文件11.2第三方与甲方/乙方签订的协议第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计方案及施工图纸附件2：工程量清单附件3：材料品牌及规格附件4：相关资质证明文件附件5：第三方资质证明文件附件6：第三方与甲方/乙方签订的协议附件1设计方案及施工图纸1.1设计方案应包括整体设计理念、风格、色彩搭配、材料选择等详细内容。1.2施工图纸应包括水电布线图、墙面刷漆图、地面铺设图、家具安装图等详细施工细节。1.3设计方案和施工图纸应由乙方提供，并确保其准确性和完整性。附件2工程量清单2.1工程量清单应详细列出所有工程项目、数量、单价、总价等信息。2.2工程量清单应由乙方提供，并确保其准确性和完整性。附件3材料品牌及规格3.1材料品牌及规格应详细列出所有材料的品牌、型号、性能、价格等信息。3.2材料品牌及规格应由乙方提供，并确保其准确性和完整性。附件4相关资质证明文件4.1乙方应提供与装修设计相关的资质证明文件，以证明其具备相应的设计能力。4.2乙方应提供与施工相关的资质证明文件，以证明其具备相应的施工能力。附件5第三方资质证明文件5.1第三方应提供与其业务相关的资质证明文件，以证明其具备相应的业务能力。附件6第三方与甲方/乙方签订的协议6.1第三方与甲方/乙方签订的协议应详细规定第三方的职责、权利和义务。6.2第三方与甲方/乙方签订的协议应明确第三方的责任限额。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或尾款。2.乙方未按约定时间完成设计或施工。3.乙方未按约定提供设计方案、施工图纸或工程量清单。4.乙方提供的材料不符合约定或质量标准。5.乙方未按约定进行施工，导致工程质量不符合标准。6.第三方未按约定履行其职责，导致合同无法履行或履行不符合标准。违约责任认定标准：1.