景观工程施工合同格式模板

合同编号：__________地址：_______联系人：_______联系电话：_______地址：_______联系人：_______联系电话：_______鉴于甲方为景观工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的景观工程施工单位，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行景观工程施工的事宜，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：_______1.5工程预算：_______第二条合同价格2.1乙方报价为：_______元（大写：____________________________元整）。2.2乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求，完成工程施工。第三条合同履行3.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。3.2乙方应按照合同约定的工期、质量、安全等要求，完成工程施工。3.3乙方应在合同约定的工程竣工日期前，向甲方提交完整的工程资料。3.4乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保工程施工的顺利进行。第四条付款方式4.1甲方支付合同价款的方式如下：（1）合同签订后_______天内，甲方支付乙方合同价款的_______%；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同价款的_______%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同价款的_______%；（4）剩余的合同价款，作为质量保证金，待质保期满后支付。4.2甲方支付价款时，应提供等额的正式发票。第五条工程质量5.1乙方应按照合同约定的质量标准，完成工程施工。5.2工程质量应符合国家及行业的相关标准和要求。5.3工程竣工后，乙方应组织甲方进行验收。验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到合同约定的质量标准。第六条工期6.1乙方应按照合同约定的工期完成工程施工。6.2由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中，应对对方的商业秘密和机密信息予以保密。7.2保密期限自合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。9.2合同的修改、补充必须采用书面形式，经双方签字盖章后生效。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.甲方应确保合同中所述的工程名称、工程地点、工程规模等工程概况的准确性，以便乙方能够根据实际情况进行施工。2.乙方在报价时应确保报价的准确性，避免因报价错误导致合同无法正常履行。3.双方在履行合同过程中，应遵守国家法律法规，严格执行合同约定，确保工程顺利进行。4.乙方应按照合同约定的质量标准完成工程施工，确保工程质量符合国家及行业的相关标准和要求。5.双方应对对方的商业秘密和机密信息予以保密，避免因泄露导致对方遭受损失。解决办法：1.双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。如果协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.如果乙方未按照合同约定的质量标准完成工程施工，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。如果因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.如果乙方在合同履行过程中泄露了甲方的商业秘密和机密信息，甲方有权要求乙方承担相应的法律责任。法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.景观工程施工：是指对景观工程进行施工建设，包括土建、安装、装修等各项工作。3.质量保证金：是指为确保工程质量，甲方在支付合同价款时预留的一部分款项。在质保期满后，如果工程质量符合合同约定，甲方应将质量保证金支付给乙方。4.违约责任：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定所应当承担的民事责任。5.管辖权：是指法院对某一特定案件的审判权。根据我国法律规定，合同争议的管辖权一般由被告所在地或者合同履行地的人民法院行使。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为私营企业。在这种情况下，合同补充条款可能需要明确乙方的社会责任和环境保护要求，确保工程施工过程中对周边环境的影响降到最低。附件列表：政府部门批准工程施工的文件环境保护审批文件2.甲方为房地产公司，乙方为景观设计公司。在这种情况下，合同补充条款可能需要明确乙方提供的设计方案的知识产权归属问题，以及设计方案修改和调整的流程。附件列表：设计方案及相关图纸知识产权归属证明3.甲方为公共设施管理方，乙方为施工单位。在这种情况下，合同补充条款可能需要明确乙方在施工过程中的安全防护措施，以及对公共设施的的保护责任。附件列表：安全防护措施方案公共设施保护责任协议4.甲方为个体业主，乙方为施工队。在这种情况下，合同补充条款可能需要明确乙方的施工标准和质量要求，以及甲方对施工进度的要求。附件列表：施