建筑工程施工合同样式范本_第1页
建筑工程施工合同样式范本_第2页
建筑工程施工合同样式范本_第3页
建筑工程施工合同样式范本_第4页
建筑工程施工合同样式范本_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

合同编号:__________甲方(发包方):_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______乙方(承包方):_______地址:_______联系人:_______联系电话:_______一、工程概况1.1工程名称:_______1.2工程地点:_______1.3工程内容:_______1.4工程规模:_______1.5工程预算:_______二、合同价格2.2甲方支付乙方的工程进度款,具体支付方式及进度如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款;(2)工程进度达到50%时,甲方支付乙方合同总价的30%;(3)工程进度达到100%时,甲方支付乙方合同总价的剩余40%。2.3乙方应按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工任务,如因乙方原因导致工程进度延误,乙方应承担相应的违约责任。三、施工期限3.1乙方的施工期限为_______天,自甲方书面通知开工之日起算。3.2乙方如因特殊情况需要延长施工期限,应提前七个工作日向甲方提出申请,经甲方同意后方可延长。延长施工期限的时间自甲方书面通知乙方开工之日起计算。四、工程质量4.1乙方应按照甲乙双方约定的施工图纸、施工方案和质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。4.2乙方应承担工程质量的终身责任,自工程竣工验收合格之日起算。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工,确保施工过程中的安全生产。5.2乙方应承担施工现场的安全生产管理责任,保障施工现场的安全生产秩序。六、合同的变更、解除和终止6.1合同履行过程中,如甲乙双方同意变更合同内容,应签订书面变更协议,经双方签字盖章后生效。6.2在合同履行过程中,如甲乙双方协商一致,可以解除合同。解除合同的,双方应按照合同约定办理相关手续。6.3有下列情形之一的,合同终止:(1)合同约定的施工期限届满;(2)甲方明确表示不继续履行合同;(3)乙方明确表示不继续履行合同;(4)法律法规规定的其他情形。七、违约责任7.1乙方如未按照合同约定的工程内容和质量要求完成施工任务,甲方有权要求乙方承担违约责任,包括但不限于要求乙方支付违约金、逾期利息等。7.2甲方如未按照合同约定支付进度款,乙方有权要求甲方支付违约金、逾期利息等。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字盖章之日起生效,一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________甲方代表(签名):__________乙方代表(签名):__________签订日期:_______年_______月_______日注意事项:1.合同的签订:确保甲乙双方为具有民事行为能力的合法主体,合同内容符合法律法规,不得含有违反法律、行政法规的条款。2.工程质量:乙方应严格按照约定的质量标准进行施工,确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。3.安全生产:乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和行业标准,确保施工现场的安全生产秩序。4.合同的变更、解除和终止:任何合同变更、解除或终止,均应签订书面文件,并由双方签字盖章确认。5.违约责任:双方应严格按照合同约定履行各自义务,如发生违约行为,应承担相应的违约责任。6.争议解决:双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法:1.协商解决:双方在合同履行过程中发生争议,可通过友好协商的方式进行解决。2.调解解决:如协商不成,可以申请第三方调解,例如消费者协会、行业协会等。3.仲裁解决:双方可以约定仲裁条款,如发生争议,可向约定的仲裁机构申请仲裁。4.诉讼解决:如协商、调解、仲裁均无法解决争议,可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释:1.民事行为能力:指自然人根据自己的意志,通过合法行为取得权利、承担义务的能力。2.合同履行:指合同双方按照约定履行各自的权利和义务。3.违约金:指合同一方未履行合同义务或履行义务不符合约定时,应向对方支付的金钱。4.逾期利息:指债务人未按约定的期限支付债务所产生的利息。5.安全生产:指在生产过程中,为防止事故发生,保障人身安全和财产安全的措施。6.仲裁:指合同双方在争议发生时,按照约定提交给第三方仲裁机构进行审理,并作出具有法律效力的裁决。7.诉讼:指当事人通过人民法院,依法解决合同争议的活动。特殊的应用场合:1.情形一:甲方为房地产开发商,乙方为建筑工程公司,双方签订合同用于建设一栋住宅楼。2.情形二:甲方为政府机关,乙方为施工单位,双方签订合同用于修建一条道路。3.情形三:甲方为国有企业,乙方为工程承包商,双方签订合同用于改造一座工厂的生产线。针对每个特殊的场合增加的合同补充条款:1.情形一:鉴于住宅楼建设涉及居民的生活质量,乙方应在施工过程中严格控制噪音、粉尘等污染,确保施工对周边居民生活的影响降到最低。2.情形二:鉴于道路修建可能影响交通出行,乙方应在施工过程中采取措施保障交通顺畅,如设置交通引导、合理安排施工时间等。3.情形三:鉴于工厂生产线改造

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论