2024年度建筑工程施工合同标准范本-工程进度规定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑工程施工合同标准范本——工程进度规定本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.工程进度3.1工程开工日期3.2工程竣工日期3.3施工进度计划3.4关键节点进度4.工期延误4.1工期延误的情形4.2工期延误的处理5.工程进度款支付5.1工程进度款的支付比例5.2工程进度款的支付时间5.3工程进度款的支付条件6.工程进度监控6.1承包人的进度报告6.2发包人的监督与检查6.3进度调整7.工程变更7.1工程变更的范围7.2工程变更的程序8.工程暂停与复工8.1工程暂停的情形8.2工程复工的程序9.工程进度索赔9.1进度索赔的情形9.2进度索赔的程序10.违约责任10.1承包人违约的情形10.2发包人违约的情形11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的生效、变更与解除12.1合同的生效条件12.2合同的变更程序12.3合同的解除条件13.其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4法律适用与争议解决14.合同的签署与备案14.1合同签署的时间与地点14.2合同备案的程序与时间第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程的具体位置，省市区/县/镇/街道/门牌号。1.3工程规模：工程的规模描述，包括建筑总面积、建筑高度、建筑层数等。1.4工程内容：工程的范围和内容，包括土建工程、装饰工程、安装工程等。第二条合同主体2.1发包人：指合同一方，负责工程的投资、组织、管理和监督。2.2承包人：指合同另一方，负责工程的施工、设备供应和安装。第三条工程进度3.1工程开工日期：双方商定的工程正式开工的日期。3.2工程竣工日期：双方商定的工程预计完成的日期。3.3施工进度计划：承包人应根据工程量和工程要求，制定详细的施工进度计划，并提交给发包人审批。3.4关键节点进度：双方商定的工程关键节点进度，包括基础工程完成、主体结构封顶、外装完成、设备安装完成等。第四条工期延误4.1工期延误的情形：包括不可抗力因素、发包人原因、承包人原因等。4.2工期延误的处理：根据工期延误的原因，双方协商确定工期延误的处理方式，包括工期顺延、经济赔偿等。第五条工程进度款支付5.1工程进度款的支付比例：根据工程进度和完成情况，双方商定的工程进度款支付比例。5.2工程进度款的支付时间：根据工程进度和完成情况，双方商定的工程进度款支付时间。5.3工程进度款的支付条件：承包人完成约定的工程进度和质量要求，发包人按约定支付工程进度款。第六条工程进度监控6.2发包人的监督与检查：发包人有权对工程的进度和质量进行监督与检查，承包人应积极配合。6.3进度调整：如因特殊情况导致工程进度需要调整，双方应协商确定调整方案和影响范围。第八条工程变更8.1工程变更的范围：包括工程设计变更、工程量变更、工程内容变更等。8.2工程变更的程序：工程变更需双方协商一致，签订变更协议，明确变更范围、工程量、工期、费用等。第九条工程暂停与复工9.1工程暂停的情形：包括不可抗力因素、发包人原因、承包人原因等。9.2工程复工的程序：工程暂停后，双方协商确定工程复工的条件和程序。第十条工程进度索赔10.1进度索赔的情形：包括不可抗力因素、发包人原因、承包人原因等导致工程进度延误。10.2进度索赔的程序：承包人应在合同约定的时间内向发包人提交进度索赔报告，包括延误原因、延误时间、影响范围等。第十一条违约责任11.1承包人违约的情形：包括未按约定完成工程、工程质量不符合要求、未按约定时间提交进度报告等。11.2发包人违约的情形：包括未按约定支付工程进度款、未按约定提供施工场地、发包人原因导致工程进度延误等。第十二条争议解决12.1争议解决方式：双方可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决合同争议。12.2争议解决机构：如选择仲裁，双方应协商确定仲裁机构；如选择诉讼，双方应明确诉讼管辖法院。第十三条合同的生效、变更与解除13.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同的变更程序：合同变更需双方协商一致，签订变更协议。13.3合同的解除条件：合同解除需双方协商一致，并签订解除协议。第十四条其他条款14.1保密条款：双方对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护：双方同意，工程设计、施工技术等成果归双方共同所有，未经对方同意不得使用或披露。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决。14.4法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照双方选择的争议解决方式解决。第十五条合同的签署与备案15.1合同签署的时间与地点：双方约定签署合同的具体时间和地点。15.2合同备案的程序与时间：双方按照法律规定进行合同备案，备案时间为合同签署之日起一定时间内。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方：指除甲乙方之外，参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方范围：第三方包括但不限于与甲乙方有合同关系的单位和个人，以及根据法律规定或甲乙方的委托，参与本工程的其他单位和个人。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序：第三方需与甲乙方协商一致，签订书面介入协议，明确介入范围、职责、权利等。2.2第三方介入条件：第三方需具备相应的资质和能力，能够履行合同约定的职责。第三条第三方责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照合同约定和法律规定，履行其职责，保证工程质量、安全、进度等满足合同要求。3.2第三方义务：第三方应遵守国家法律法规，尊重社会公德，不得损害甲乙方和其他第三方的合法权益。第四条第三方权益的保护4.1第三方权益：第三方按照合同约定履行职责，有权获得合同约定的报酬和服务保障。4.2保护措施：甲乙方应尊重第三方的合法权益，不得擅自变更、解除第三方合同，不得拖欠第三方报酬。第五条第三方责任限额5.1责任限额：第三方对工程质量、安全、进度等承担的责任限额，按照合同约定和法律规定执行。5.2责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙方协商确定，并在第三方介入协议中明确。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方的关系：第三方作为甲乙方的合作伙伴，与甲乙方共同履行合同。6.2第三方与甲乙方的划分：第三方在履行合同过程中产生的权利义务，由第三方自行承担，与甲乙方无关。第七条第三方违约处理7.1第三方违约情形：第三方未按照合同约定履行职责，违反合同约定和法律规定的行为。7.2违约处理：甲乙方有权根据合同约定和法律规定，要求第三方承担违约责任，包括但不限于违约金、赔偿金等。第八条第三方退出与替换8.1第三方退出：第三方因故不能履行合同约定，提前退出合同履行。8.2第三方替换：甲乙方有权根据合同约定和法律规定，选择其他具备相应资质和能力的第三方替换原有第三方。第九条第三方介入协议的变更与解除9.1变更与解除条件：第三方介入协议可根据甲乙方协商一致进行变更或解除。9.2变更与解除程序：甲乙方应签订书面变更协议或解除协议，明确变更或解除事项。第十条第三方介入对合同其他方的通知与告知10.1通知与告知义务：第三方介入协议的签订、变更、解除等事项，甲乙方应及时通知其他合同方。10.2通知与告知方式：通知应以书面形式送达其他合同方。第十一条第三方介入的合同效力11.1合同效力：第三方介入协议与本合同具有同等法律效力。11.2第三方介入协议的补充：第三方介入协议对本合同有补充作用，与本合同约定不一致的，以第三方介入协议为准。第十二条第三方介入的争议解决12.1争议解决方式：第三方介入协议引起的争议，甲乙方可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。12.2争议解决机构：如选择仲裁，双方应协商确定仲裁机构；如选择诉讼，双方应明确诉讼管辖法院。第十三条合同的签署与备案13.1合同签署的时间与地点：双方约定签署合同的具体时间和地点。13.2合同备案的程序与时间：双方按照法律规定进行合同备案，备案时间为合同签署之日起一定时间内。第十四条其他条款14.1保密条款：双方对合同内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。14.2知识产权保护：双方同意，工程设计、施工技术等成果归双方共同所有，未经对方同意不得使用或披露。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方协商解决。14.4法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，如发生争议，按照双方选择的争议解决方式解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：施工方案和施工组织设计附件3：工程量清单和报价单附件4：合同协议书附件5：工程进度计划附件6：工程质量标准和要求附件7：安全生产措施和环境保护措施附件8：支付结算方式和要求附件9：变更协议书附件10：违约金计算公式和赔偿标准附件11：争议解决协议书附件12：保密协议附件13：知识产权保护协议附件14：不可抗力事件认定标准附件的详细要求和说明：附件1：工程设计图纸应包括完整的建筑设计图纸、结构设计图纸、电气设计图纸等，并标明设计依据和设计规范。附件2：施工方案和施工组织设计应包括施工工艺、施工方法、施工组织机构、施工进度计划等。附件3：工程量清单和报价单应详细列明工程项目的名称、数量、单位、单价、总价等。附件4：合同协议书应包括合同双方的名称、地址、联系方式、合同金额、工程内容、工期、质量标准等。附件5：工程进度计划应包括工程各阶段的开始时间、结束时间、关键节点等。附件6：工程质量标准和要求应包括国家相关标准、行业标准、地方标准等，以及甲乙方共同约定的质量要求。附件7：安全生产措施和环境保护措施应包括安全生产管理制度、环境保护措施、应急预案等。附件8：支付结算方式和要求应包括支付比例、支付时间、支付条件等。附件9：变更协议书应包括变更内容、变更原因、变更后的工程量、工期、费用等。附件10：违约金计算公式和赔偿标准应明确违约金的计算方式和赔偿标准，以及违约行为的认定。附件11：争议解决协议书应明确争议解决的途径、仲裁机构、诉讼法院等。附件12：保密协议应明确保密事项、保密期限、保密责任等。附件13：知识产权保护协议应明确知识产权的保护范围、保护措施、侵权责任等。附件14：不可抗力事件认定标准应明确不可抗力事件的范围、认定程序、责任划分等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程；2.工程质量不符合约定的标准；3.未按约定支付工程进度款；4.未按约定提供施工场地和施工条件；5.未按约定履行安全生产和环境保护义务；6.违反合同约定的其他义务和责任。违约责任认定标准