2024版环保厕所设计与施工承包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版环保厕所设计与施工承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保厕所第二条设计与施工内容2.1设计内容2.2施工内容2.3技术标准与规范第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条设计与施工期限4.1设计期限4.2施工期限4.3延期条款第五条质量保证5.1设计质量5.2施工质量5.3保修期限第六条权利与义务6.1发包方的权利与义务6.2承包方的权利与义务第七条变更与解除合同7.1变更条件7.2解除合同条件第八条违约责任8.1发包方的违约责任8.2承包方的违约责任第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条税款与费用13.1税款13.2费用第十四条其他条款14.1合同的副本14.2合同的传递14.3合同的修订14.4合同的解除14.5合同的解释第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3环保厕所本合同所指的环保厕所是指采用先进的环保技术，具有节水、节能、无害化处理等功能，符合国家环保要求的公共卫生设施。第二条设计与施工内容2.1设计内容乙方应根据甲方的需求，提供环保厕所的整体设计方案，包括但不限于平面布局、结构设计、给排水设计、电气设计、通风设计等，并提交相应的设计图纸和说明文件。2.2施工内容乙方按照设计方案负责环保厕所的施工，包括土建工程、安装工程、装饰工程等，确保施工质量符合设计要求和国家相关标准。2.3技术标准与规范环保厕所的设计与施工应遵循国家及地方的相关法律法规、技术标准与规范，包括但不限于《建筑设计防火规范》、《建筑工程质量验收统一标准》等。第三条合同价格3.1合同总价本合同的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整合同总价在合同签订后，如因不可抗力等特殊情况导致成本发生重大变化，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式甲方按照双方约定的支付进度，向乙方支付合同款项。支付方式为银行转账，账户信息如下：账户名称：________建筑工程有限公司账号：________开户银行：________第四条设计与施工期限4.1设计期限乙方应在合同签订后的____个工作日内完成环保厕所的设计方案，并提交给甲方审查。4.2施工期限乙方应在合同签订后的____个工作日内开始施工，并在____个工作日内完成施工。4.3延期条款如因不可抗力等特殊情况导致乙方无法按照约定的期限完成设计或施工，乙方应提前通知甲方，并协商延期。第五条质量保证5.1设计质量乙方应保证设计方案的合法性、合理性和可行性，确保设计质量符合国家相关法律法规和技术标准。5.2施工质量乙方应按照设计方案和施工规范进行施工，确保施工质量符合国家相关法律法规和技术标准。5.3保修期限乙方应对环保厕所的施工质量提供____年的保修期，保修期内如有质量问题，乙方应在接到通知后的____个工作日内予以修复。第六条权利与义务6.1发包方的权利与义务甲方有权对乙方的设计方案和施工进度进行监督和检查，并提出合理化建议。甲方应按照合同约定支付合同款项，并提供乙方施工所需的相关资料和场地。6.2承包方的权利与义务乙方有权根据合同约定要求甲方提供施工所需的相关资料和场地。乙方应按照合同约定完成设计方案和施工，并保证设计质量和施工质量。乙方应对环保厕所的施工质量提供保修服务。第八条违约责任8.1发包方的违约责任甲方如未按照合同约定支付合同款项，应向乙方支付违约金，违约金为合同金额的1%。甲方如未按照合同约定提供施工所需的相关资料和场地，应承担因此导致乙方损失的责任。8.2承包方的违约责任乙方如未按照合同约定完成设计方案或施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的1%。乙方如未保证设计质量和施工质量，导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。第九条争议解决9.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2调解解决如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3仲裁解决如调解不成，双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。9.4法律途径如仲裁不成，双方同意依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止合同履行完毕或双方同意终止合同的，本合同即告终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、罢工等）以及其他无法预见、无法避免、无法克服的客观事件。12.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，双方应立即协商解决。12.3不可抗力处理如不可抗力事件持续发生，双方可协商延长合同履行期限或终止合同。第十三条税款与费用13.1税款双方应按照国家相关法律法规的规定，承担合同履行过程中的税款。13.2费用合同履行过程中产生的其他费用，如交通、住宿、通讯等费用，由双方按照实际情况承担。第十四条其他条款14.1合同的副本本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同的传递合同履行过程中，双方的书面通知、函件等应以邮寄或快递方式送达对方指定的地址。14.3合同的修订合同履行过程中，如双方同意对合同进行修订，应签订书面修订协议，经双方签字（或盖章）后生效。14.4合同的解除合同履行过程中，如一方违约导致合同无法继续履行，对方有权解除合同。14.5合同的解释本合同未尽事宜，双方应友好协商解决。本合同的解释权归甲乙双方共同所有。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念1.1本合同所称的第三方，是指除甲乙双方之外的，与本合同履行有关的其他主体，包括但不限于中介方、监管方、咨询方、审计方等。1.2第三方介入是指在合同履行过程中，根据法律规定或合同约定，第三方参与合同的履行、监督、评估等环节。第二条第三方介入的情形2.1法律规定如合同履行过程中涉及法律规定必须由第三方参与的情形，如监管审查、强制拍卖等，双方应遵守相关法律法规，并积极配合第三方的工作。2.2合同约定如合同履行过程中涉及合同约定由第三方参与的情形，如评估、审计等，双方应按照合同约定履行相关义务。第三条第三方介入的责任3.1第三方责任第三方应按照法律法规或合同约定，独立、客观、公正地进行介入工作，并对介入工作的结果承担责任。3.2第三方权利第三方有权要求甲乙双方提供与合同履行相关的资料、信息，并有权对合同履行情况进行检查、监督。3.3第三方义务第三方应对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密，不得泄露给其他方。第四条第三方介入的额外条款4.1第三方选择甲乙双方应共同选定第三方，如双方无法达成一致，可提交仲裁机构或法院指定。4.2第三方费用第三方介入的费用由甲乙双方按照约定的比例承担。如果没有约定，双方可协商解决。4.3第三方工作期限第三方应按照甲乙双方的要求，在约定的期限内完成介入工作。如因第三方原因导致工作延期，第三方应承担相应的责任。第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额可根据合同金额、第三方的工作性质、风险程度等因素协商确定。5.2第三方责任限额的调整如合同履行过程中，发生特殊情况导致第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并书面确认。5.3第三方责任限额的支付第三方因履行介入工作而产生的责任，由甲乙双方按照约定的比例承担。如甲乙双方对责任承担有争议，可提交仲裁机构或法院解决。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的合同关系，由甲乙双方另行签订书面协议予以明确。6.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的合同关系，由甲乙双方另行签订书面协议予以明确。6.3第三方与其他方的关系第三方与其他方的关系，由甲乙双方协商确定，并在合同中予以明确。第七条第三方介入的争议解决7.1双方因第三方介入产生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，双方可提交仲裁机构或法院解决。7.3在争议解决过程中，第三方应继续履行介入工作的义务，除非双方另有约定。第八条第三方介入的终止8.1第三方介入的终止条件第三方介入的终止条件由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于合同履行完毕、第三方工作完成等。8.2第三方介入的终止程序第三方介入的终止程序由甲乙双方在合同中约定，包括但不限于通知程序、终止日期等。8.3第三方介入终止后的义务第三方在介入终止后，应对甲乙双方的商业秘密、技术秘密等予以保密，并按照甲乙双方的要求，协助处理与第三方介入相关的后续事宜。第九条第三方介入的效力9.1第三方介入的效力第三方介入不影响本合同的效力，本合同的履行仍按照双方约定进行。9.2第三方介入与合同变更如第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。9.3第三方介入与合同解除如第三方介入导致合同无法履行，甲乙双方可协商解除合同，并按照本合同的约定处理合同解除后的相关事宜。第十条第三方介入的告知义务10.1甲乙双方应在合同履行过程中，及时告知第三方与合同履行有关的信息。10.2甲乙双方应按照约定的方式和时间，向第三方支付介入费用。10.3甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的协助和支持。第十一条第三方第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：环保厕所设计方案详细说明：本附件应包括环保厕所的整体设计方案，包括但不限于平面布局、结构设计、给排水设计、电气设计、通风设计等，并提交相应的设计图纸和说明文件。附件2：环保厕所施工图纸详细说明：本附件应包括环保厕所的施工图纸，包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程等，确保施工质量符合设计要求和国家相关标准。附件3：环保厕所施工规范详细说明：本附件应包括环保厕所施工的规范要求，包括但不限于建筑设计防火规范、建筑工程质量验收统一标准等。附件4：环保厕所施工进度计划详细说明：本附件应包括环保厕所施工的进度计划，明确施工期限及相关时间节点。附件5：环保厕所施工队伍资质证明详细说明：本附件应包括施工队伍的资质证明文件，以证明施工队伍具备相应的施工能力。附件6：环保厕所施工材料合格证明详细说明：本附件应包括施工所使用的材料的合格证明文件，以确保施工材料符合相关质量标准。附件7：环保厕所施工安全措施详细说明：本附件应包括施工过程中的安全措施，包括但不限于施工现场安全管理、员工安全培训等。附件8：环保厕所施工质量验收报告详细说明：本附件应包括施工质量验收的报告，证明施工质量符合国家相关法律法规和技术标准。附件9：环保厕所保修期限及保修服务说明详细说明：本附件应包括环保厕所的保修期限及保修服务的内容和范围。附件10：环保厕所施工合同变更协议详细说明：本附件应包括合同变更的协议，明确合同变更的内容和条件。附件11：环保厕所施工合同解除协议详细说明：本附件应包括合同解除的协议，明确合同解除的条件和程序。附件12：环保厕所施工合同违约责任协议详细说明：本附件应包括合同违约责任的协议，明确违约行为及违约责任的具体规定。附件13：环保厕所施工合同争议解决协议详细说明：本附件应包括合同争议解决的协议，明确争议解决的方式和程序。附件14：环保厕所施工合同第三方介入协议详细说明：本附件应包括第三方介入的协议，明确第三方的选择、费用承担、工作期限等内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定支付合同款项，视为违约行为。违约责任为向乙方支付违约金，违约金为合同金额的1%。示例说明：如果甲方在合同约定的支付时间内未能支付合同款项，则构成违约，需向乙方支付违约金。2.甲方未按照合同约定提供施工所需的相关资料和场地，视为违约行为。违约责任为承担因此导致乙方损失的责任。示例说明：如果甲方未能在约定时间内提供施工所需的资料和场地，导致乙方施工延误，则甲方需承担相应的责任。3.乙方未按照合同约定完成设