建筑服务合同

建筑服务合同合同编号：__________甲方（委托方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________乙方（受托方）：________________地址：__________________________联系方式：_____________________地址：_____________________第一章总则1.1合同主体1.1.1甲方为建筑项目的委托方，具备合法的项目委托资格。1.1.2乙方为具备相应资质的建筑服务提供商，承担合同约定的建筑服务。1.2合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建筑项目中的权利、义务和责任，保证项目顺利进行。1.3合同依据1.3.1本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规制定。1.3.2甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议。第二章项目概况2.1项目名称：________________2.2项目地点：________________2.3项目规模：________________2.4项目性质：________________2.5项目投资：________________第三章乙方职责3.1乙方应按照甲方要求，提供以下建筑服务：3.1.1设计服务：乙方应负责项目的整体设计，包括方案设计、施工图设计等。3.1.2施工服务：乙方应负责项目的施工，包括土建、装修、安装等。3.1.3验收服务：乙方应负责项目验收，保证项目质量符合国家及行业标准。3.2乙方应保证项目进度，按照甲方要求提交项目进度报告。3.3乙方应遵守相关法律法规，保证项目安全、环保。第四章甲方职责4.1甲方应提供以下项目资料：4.1.1项目批准文件：甲方应提供项目批准文件，包括项目建议书、可行性研究报告等。4.1.2项目设计资料：甲方应提供项目设计资料，包括方案设计、施工图设计等。4.1.3项目施工资料：甲方应提供项目施工资料，包括施工许可证、施工合同等。4.2甲方应按照约定支付乙方服务费用。4.3甲方有权对乙方提供的服务进行监督和检查。第五章合同期限5.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。5.2如双方同意延长合同期限，应签订书面补充协议。5.3合同期满后，如项目尚未完成，双方应协商确定后续服务事宜。第六章费用支付6.1乙方的服务费用为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。6.2甲方应按照以下方式支付服务费用：6.2.1预付款：本合同签订后____个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的____%作为预付款。6.2.2进度款：乙方按照合同约定的进度完成相应工作后，甲方向乙方支付合同总额的____%作为进度款。6.2.3竣工款：项目验收合格后，甲方向乙方支付合同总额的____%作为竣工款。6.2.4质保金：项目验收合格后满____个月，且无质量问题时，甲方向乙方支付合同总额的____%作为质保金。6.3甲方支付服务费用时，应提供正规发票。6.4乙方应按照甲方要求，提供详细的费用结算报告。第七章质量标准7.1乙方应保证提供的服务符合以下质量标准：7.1.1国家及行业相关标准；7.1.2甲方提供的质量要求；7.1.3乙方承诺的质量标准。7.2乙方应在施工过程中，严格按照设计文件和施工规范进行施工。7.3乙方应定期向甲方报告项目质量情况，并及时整改发觉的问题。第八章工期及延期8.1项目的工期为____个月，自合同生效之日起计算。8.2如乙方因非甲方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。8.3如甲方因非乙方原因要求延期，双方应协商一致，签订书面延期协议。8.4因不可抗力因素导致工期延误，双方互不承担违约责任。第九章违约责任9.1任何一方违反合同规定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。9.2乙方未能按照约定时间、质量完成服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总额的____%。9.3甲方未能按照约定支付服务费用的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金为逾期付款金额的____%。9.4双方应遵守国家法律法规，如因违法行为导致合同无效，相关责任由违法方承担。第十章争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.3双方同意，本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。10.4双方应遵守法院的生效判决，并按照判决执行相关义务。第十一章保密条款11.1乙方应对在合同执行过程中获得的甲方商业秘密、技术秘密和其他保密信息予以严格保密。11.2保密期限自合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止，且无论合同是否终止或履行完毕，乙方均应继续承担保密义务。11.3未经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄露或以任何方式使用上述保密信息。11.4若乙方违反保密义务，应向甲方支付合同总额的____%作为违约金，并赔偿甲方因此遭受的损失。第十二章安全生产12.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，保证施工安全。12.2乙方应建立健全安全生产责任制度，制定安全应急预案，配备必要的安全生产设施和器材。12.3乙方应定期对员工进行安全教育和培训，提高员工的安全意识。12.4乙方应负责施工场地的安全管理，对施工过程中可能造成的安全隐患及时排查和整改。第十三章知识产权13.1乙方应保证其提供的服务和产品不侵犯他人的知识产权。13.2乙方在合同执行过程中创造的任何知识产权归乙方所有，但应保证甲方有权使用。13.3甲方不得未经乙方同意，将乙方拥有的知识产权进行转让、许可或用于其他目的。第十四章一般条款14.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____个月。14.2本合同的任何修改或补充均应以书面形式作出，经双方签字（或盖章）后生效。14.3本合同的任何条款的无效或不可执行，不影响其他条款的有效性和可执行性。14.4双方应遵守诚实信用原则，履行合同约定的各项义务。第十五章终止和解除15.1合同期限届满，本合同自然终止。15.2在合同期限内，如一方严重违反合同义务，另一方有权书面通知违约方终止本合同。15.3在合同期限内，如发生不可抗力事件，导致合同无法履行，双方可以协商终止或解除本合同。15.4合同终止或解除后，双方应办理相应的清算手续，并结清所有未了事项。签字部分：甲方（委托方）：_