2024年度高层建筑消防配电系统设计与施工合同

2024年度高层建筑消防配电系统设计与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址1.4合同术语定义2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容3.设计与施工要求3.1设计要求3.1.1设计标准3.1.2设计文件3.1.3设计周期3.2施工要求3.2.1施工标准3.2.2施工方案3.2.3施工周期3.2.4施工质量4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式4.4支付周期5.合同履行5.1甲方义务5.2乙方义务5.3丙方义务5.4合同变更6.违约责任6.1甲方违约6.2乙方违约6.3丙方违约7.争议解决7.1争议方式7.2调解机构7.3诉讼管辖8.合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件8.2合同变更8.3合同解除9.保密条款9.1保密内容9.2保密期限9.3违约保密10.法律适用及争议解决10.1法律适用10.2争议解决11.其他条款11.1合同的签订与备案11.2合同的复制与保管11.3合同的修改与补充12.附件12.1设计文件12.2施工图纸12.3相关资质证明13.签字盖章13.1甲方签字13.2乙方签字13.3丙方签字14.合同签订日期及编号14.1签订日期14.2合同编号第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：×××公司地址：×××市×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方：×××消防科技有限公司地址：×××市×××路×××号1.3丙方名称及地址丙方：×××建筑设计研究院地址：×××市×××路×××号1.4合同术语定义（1）甲方：指合同所述的高层建筑的业主或授权代表。（2）乙方：指承担本合同规定的设计与施工任务的消防科技有限公司。（3）丙方：指为甲方提供建筑设计方案的设计研究院。（4）工程：指甲方委托乙方设计和施工的高层建筑消防配电系统。（5）设计：指根据丙方提供的建筑设计方案，为甲方提供消防配电系统的设计图纸和相关技术文件。（6）施工：指按照设计图纸和相关技术文件，由乙方组织施工队伍进行消防配电系统的安装和调试工作。第二条工程概况2.1工程名称高层建筑消防配电系统设计与施工工程2.2工程地点×××市×××路×××号2.3工程规模根据丙方提供的建筑设计方案，本工程总建筑面积为平方米，建筑高度为层。2.4工程内容（1）消防配电系统的设计。（2）消防配电系统的施工。（3）消防配电系统的调试。（4）消防配电系统的验收。第三条设计与施工要求3.1设计要求3.1.1设计标准乙方应按照国家相关消防法规和标准进行消防配电系统的设计。3.1.2设计文件乙方应在合同签订后个工作日内，向甲方提交消防配电系统的设计图纸和相关技术文件。3.1.3设计周期乙方应在本合同签订后个工作日内完成消防配电系统的设计工作。3.2施工要求3.2.1施工标准乙方应按照消防配电系统的设计图纸和相关技术文件进行施工，并符合国家相关消防法规和标准。3.2.2施工方案乙方应在施工前个工作日内，向甲方提交消防配电系统的施工方案。3.2.3施工周期乙方应按照施工方案，保证消防配电系统的施工在个工作日内完成。3.2.4施工质量乙方应保证消防配电系统的施工质量，确保系统运行稳定、安全可靠。第四条合同价格4.1合同总价本合同总价为人名币万元整（大写：人民币玖拾玖万元整），包括设计费、施工费、材料费、验收费等。4.2价格调整合同总价在签订后，如因不可抗力等因素导致价格变动，双方可协商进行价格调整。4.3支付方式甲方支付乙方合同总价的分期款项，具体支付方式和支付周期由双方在合同附件中约定。4.4支付周期甲方应按照双方约定的支付周期，向乙方支付合同总价的分期款项。第五条合同履行5.1甲方义务甲方应按照合同约定，向乙方支付合同款项，并提供工程所需的现场条件和配合工作。5.2乙方义务乙方应按照合同约定，完成消防配电系统的设计和施工工作，并保证工程质量。5.3丙方义务丙方应按照合同约定，提供建筑设计方案，并协助甲方和乙方进行工程协调和配合工作。5.4合同变更如因甲方需求变更或不可抗力等原因导致合同内容变更，双方可协商签订补充协议，作为本合同的附件。第六条违约责任6.1甲方违约甲方未按照合同约定支付款项或提供现场条件，导致工程延误或无法进行，应承担相应的违约责任。6.2乙方违约乙方未按照合同约定完成设计或施工工作，或工程质量不符合约定，应承担相应的违约责任。6.3丙方违约丙方未按照合同约定提供建筑设计方案或协助工作，导致工程延误或无法进行，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1争议方式如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。7.2调解机构如双方同意，可向合同履行地的仲裁机构申请第八条合同的生效、变更与解除8.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面补充协议，并经双方签字盖章后生效。8.3合同解除如因不可抗力等原因导致合同无法履行，双方可协商解除合同，并签订书面解除协议。第九条保密条款9.1保密内容双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。9.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。9.3违约保密如一方违反保密义务，应承担相应的违约责任。第十条法律适用及争议解决10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。10.2争议解决如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条其他条款11.1合同的签订与备案本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，丙方执壹份，具有同等法律效力。11.2合同的复制与保管双方应妥善保管本合同及其附件，不得随意复制或泄露给第三方。11.3合同的修改与补充如合同履行过程中出现未尽事宜，双方可签订书面补充协议，作为本合同的附件。第十二条附件12.1设计文件乙方应向甲方提供消防配电系统的设计图纸和相关技术文件。12.2施工图纸乙方应向甲方提供消防配电系统的施工图纸。12.3相关资质证明乙方应向甲方提供其拥有的消防设施工程专业承包资质证明。第十三条签字盖章13.1甲方签字甲方代表（签名）：____________13.2乙方签字乙方代表（签名）：____________13.3丙方签字丙方代表（签名）：____________第十四条合同签订日期及编号14.1签订日期本合同签订日期为：2024年月日14.2合同编号本合同编号为：2024年度高层建筑消防配电系统设计与施工合同第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义第三方指除甲方、乙方和丙方之外，参与本合同履行过程的其他各方，包括但不限于监理机构、验收机构、材料供应商、施工分包商等。1.2第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其在合同中的义务，并对其行为承担相应的法律责任。1.3第三方权益第三方在本合同中的权益，包括但不限于合同价款、质量保证、保密义务等，均应得到尊重和保护。第二条第三方介入的额外条款及说明2.1监理机构监理机构应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方的设计与施工过程进行监督管理，确保工程质量符合要求。2.2验收机构验收机构应按照合同约定和国家相关法律法规，对乙方完成的工程进行验收，确保工程符合设计要求和合同约定。2.3材料供应商材料供应商应按照合同约定，提供符合质量标准的材料，并保证材料的安全性和可靠性。2.4施工分包商施工分包商应按照合同约定，完成分包范围内的施工工作，并保证施工质量。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额指甲方、乙方和丙方根据本合同约定，对第三方承担的最高责任限额。3.2第三方责任限额的确定第三方责任限额应在本合同中明确，由甲方、乙方和丙方根据第三方资质、信用等情况共同协商确定。3.3第三方责任限额的调整如第三方在合同履行过程中出现违约行为，甲方、乙方和丙方可根据实际情况，协商调整第三方责任限额。第四条第三方违约处理4.1第三方违约第三方未按照合同约定履行义务，导致工程延误或质量问题，应承担相应的违约责任。4.2第三方违约处理如第三方发生违约行为，甲方、乙方和丙方应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第五条第三方权益保护5.1第三方权益保护甲方、乙方和丙方应尊重和保护第三方的合法权益，不得擅自变更、解除或终止与第三方的合同。5.2第三方权益争议如甲方、乙方和丙方与第三方发生权益争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条第三方管理与协调6.1第三方管理与协调甲方、乙方和丙方应建立健全第三方管理与协调机制，确保第三方按照合同约定履行义务。6.2第三方沟通与协作甲方、乙方和丙方应积极与第三方进行沟通与协作，确保工程顺利进行。第七条第三方退出与替换7.1第三方退出如第三方发生严重违约行为，甲方、乙方和丙方有权终止与第三方的合同，并按照合同约定追究其责任。7.2第三方替换如第三方退出或违约，甲方、乙方和丙方应协商确定替换方案，并及时通知对方。第八条第三方保险8.1第三方保险第三方应根据合同约定，购买相应的保险，包括但不限于工程质量保险、安全生产保险等。8.2第三方保险责任第三方保险责任应明确，确保甲方、乙方和丙方的合法权益得到保障。第九条第三方资料提供9.1第三方资料提供第三方应按照合同约定，向甲方、乙方和丙方提供相关资料，包括但不限于资质证明、施工方案等。9.2第三方资料真实性第三方提供的资料应真实有效，如有虚假，应承担相应法律责任。第十条第三方监督与检查10.1第三方监督与检查甲方、乙方和丙方应按照合同约定，对第三方进行监督与检查，确保工程质量符合要求。10.2第三方整改如第三方不符合监督与检查要求，甲方、乙方和丙方有权要求第三方进行整改。第十一条第三方违约赔偿11.1第三方违约赔偿第三方未按照合同约定履行义务，导致甲方、乙方和丙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。11.2第三方赔偿限额第三方赔偿限额应根据合同约定和实际情况确定，并由甲方、乙方和丙方共同协商确定。第十二条第三方争议解决12.1第三方争议解决如甲方、乙方和丙方与第三方发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：设计文件详细要求：乙方应向甲方提供消防配电系统的设计图纸和相关技术文件，包括电气系统图、平面布置图、系统说明等。附件2：施工图纸详细要求：乙方应向甲方提供消防配电系统的施工图纸，包括施工细节、材料清单、施工工艺等。附件3：相关资质证明详细要求：乙方应向甲方提供其拥有的消防设施工程专业承包资质证明，以及施工人员的资格证书等。附件4：材料供应商名单详细要求：乙方应向甲方提供材料供应商的名单，包括供应商名称、联系方式、供应材料类型等。附件5：施工分包商名单详细要求：乙方应向甲方提供施工分包商的名单，包括分包商名称、联系方式、分包工作内容等。附件6：监理机构资质证明详细要求：监理机构应向甲方提供其资质证明，包括监理单位的营业执照、资质证书等。附件7：验收机构资质证明详细要求：验收机构应向甲方提供其资质证明，包括验收单位的营业执照、资质证书等。附件8：第三方保险单据详细要求：第三方应向甲方、乙方和丙方提供保险单据，包括保险类型、保险金额、保险期限等。附件9：第三方资料提供清单详细要求：第三方应向甲方、乙方和丙方提供资料清单，包括提供的资料名称、份数、提交时间等。附件10：监督与检查记录详细要求：甲方、乙方和丙方应记录对第三方的监督与检查情况，包括检查时间、检查内容、整改要求等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为1：第三方未按照合同约定履行义务责任认定：第三方应承担违约责任，包括但不限于赔偿因此造成的损失、延误的工程进度等。违约行为2：第三方提供的资料不真实、不完整责任认定：第三方应承担因此造成的损失，包括但不