护坡工程施工合同格式

合同编号：__________地址：_______联系方式：_______地址：_______联系方式：_______一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程质量标准：_______二、工程价款2.1工程总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价应包含：材料费、人工费、设备费、管理费、利润等一切与工程有关的费用。2.3乙方应按照双方确认的工程量及报价进行施工，不得擅自增加或减少工程量。三、合同工期3.1工程开工日期：_______3.2工程竣工日期：_______3.3乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、付款方式及进度4.1本合同采用_______付款方式，具体付款进度如下：（1）工程开工后_______天内支付工程总价的30%；（2）工程进度达到50%时支付工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后支付工程总价的30%；（4）剩余的10%作为质保金，工程质保期结束后无质量问题支付。4.2乙方应开具等额的正规发票，甲方按约定时间支付工程款。五、工程质量及保修5.1乙方应严格按照设计和规范要求进行施工，保证工程质量。5.2工程竣工后，乙方应承担_______个月的质保期，质保期内如出现质量问题，乙方应及时予以修复，造成的损失由乙方承担。5.3质保期满后，如工程出现质量问题，乙方应负责修复，并根据实际情况承担相应的责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定的工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：工程总价款的_______%。6.2甲方未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的_______%。七、争议解决本合同在履行过程中，如发生纠纷，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订应遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，确保双方的合法权益。2.甲乙双方应具备合法的资质和条件，以保证合同的有效性和施工的顺利进行。3.合同中应明确工程内容、工程价款、合同工期、付款方式及进度、工程质量及保修等关键条款，确保双方的权益。4.双方应严格按照合同约定的条款履行各自的权利和义务，不得擅自变更或解除合同。5.合同中应明确违约责任，以便在出现违约情况时，依据合同条款追究违约方的责任。6.双方应遵循法律规定和合同约定，妥善处理合同争议，确保合同的顺利履行。解决办法：1.双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的纠纷，以维护双方的关系和合同的继续履行。2.如协商不成，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼，通过法律途径解决合同争议。3.在解决争议时，应依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，保护双方的合法权益。4.双方应遵守法院的判决结果，履行相应的法律义务，确保合同的最终履行。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间合同关系的法律规范总称，包括合同的签订、履行、变更、解除和终止等方面的规定。2.合法权益：指合同双方在合同过程中享有的合法权利和利益，应得到法律的保护。3.违约金：是指违约方按照合同约定向守约方支付的，用于弥补守约方损失的一种经济赔偿。4.质保金：是指工程竣工验收合格后，保留的一部分工程款项，作为对工程质量的保障。5.管辖权：是指法院对特定案件行使审判权的权力，根据我国法律规定，合同争议一般由被告所在地或合同履行地法院管辖。特殊应用场合及补充条款：1.工程变更：如遇设计变更、工程量增减等情况，双方应协商一致，并按照实际情况调整工程价款和工期。2.不可抗力：因不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程无法按期完成或产生额外费用，双方应协商解决。3.材料供应：乙方应保证所需材料的质量及供应，如材料质量不符合要求或供应不及时，应承担相应责任。4.工程验收：工程竣工后，甲方应组织验收，乙方应提供相关资料和配合验收工作。如有验收不合格的情况，乙方应立即整改，直至达到验收标准。5.质保期：质保期内，乙方应负责工程维护和修复，如因乙方原因导致工程