工程建设招标设标合同条件实务（第三部分）

合同编号：__________工程建设招标设标合同条件实务（第三部分）名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于：2.承包商愿意承担该工程的施工任务，并同意按照本合同的条款和条件进行施工；3.本合同的目的在于明确双方在工程建设过程中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行，保障双方的合法权益。基于上述情况，双方达成如下协议：第一部分：合同条款一、工程范围和内容1.承包商应按照本合同约定的工程范围和内容进行施工，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.工程范围和内容具体包括但不限于：______。二、合同价格1.承包商应按照本合同约定的合同价格完成工程。合同价格为本合同签字日期之前______天内，乙方向甲方提交的工程预算文件中注明的价格，即总造价为______元（大写：____________________元整）。2.合同价格包括但不限于：工程材料费、施工费、人工费、设备费、税费、利润等。三、合同工期1.承包商应在本合同约定的工期内完成工程。合同工期为______天。2.开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。四、质量标准1.承包商应按照本合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量满足______等国家和行业标准。2.工程质量标准具体包括但不限于：______。五、合同的履行和验收1.承包商应按照本合同约定的工程范围、内容、质量标准和工期要求进行施工，并确保工程的安全、进度和投资控制等目标的实现。2.甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间向乙方支付合同价款。3.工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收应在工程完成后进行，最终验收应在承包商完成工程缺陷修复后进行。验收不合格的，承包商应负责整改，直至达到验收标准。六、合同价款的支付1.甲方按照本合同约定的付款方式向乙方支付合同价款。2.付款方式为：______。3.付款时间及金额具体包括但不限于：______。七、违约责任1.双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。2.违约金的具体金额和计算方式按照双方约定和法律规定执行。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他约定。九、合同的变更、解除和终止1.双方同意，合同的变更、解除和终止，应书面签署，并经双方确认。2.合同变更、解除和终止的具体事项，按照双方约定和法律规定执行。十、其他约定1.双方同意，本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签字）：__________日期：______年______月______日乙方（签字）：__________日期：______年______月______日第二部分：附件附件一：工程范围和内容详细描述附件二：工程设计文件附件三：合同价款支付明细表附件四：工程验收标准和方法附件五：违约金计算方式及赔偿标准附件六：其他相关文件和资料注意事项：1.合同条款的明确性：在合同中详细描述工程范围和内容，确保双方对工程的理解和预期一致。2.合同价格的准确性：合同价格应详细列出构成要素，包括材料费、施工费、人工费等，并明确价格的货币形式和支付时间。3.工期的合理性：根据工程实际情况合理约定工期，并在合同中明确开工和竣工日期。4.质量标准的合规性：工程质量应符合国家和行业标准，具体标准在合同中明确。5.违约责任的严格性：明确违约情形和违约金的计算方式，保障双方的权益。6.争议解决的途径：约定明确的争议解决方式，包括友好协商和法院诉讼。7.合同的变更与解除：在合同中明确变更、解除和终止的条件和程序。8.附件的完整性：确保所有相关文件和资料完整，以便在执行过程中参考。关键词语的法律名词解释：1.工程建设：指建筑物、构筑物及其附属设施的建造和安装活动。2.承包商：指中标并获得合同的一方，负责工程的施工。3.业主：指发起工程建设并承担合同义务的一方。4.合同价款：指承包商完成工程后，业主应付给承包商的金额。5.工期：指合同规定的工程完成的时间。6.质量标准：指工程应达到的技术要求和标准。7.违约金：指违约方因违约行为应支付给守约方的经济赔偿。8.争议解决：指双方在合同履行过程中发生纠纷时，采取的解决方式。9.友好协商：指双方在发生争议时，通过对话和妥协的方式解决问题。10.法院诉讼：指争议一方将争议提交给法院，通过司法程序解决。特殊应用场合：1.工程变更：如果因为在施工过程中遇到了未预见的地下管线或者地质情况，导致工程范围或内容需要变更，双方需要就变更后的工程范围、工期和价款进行协商。补充条款：如遇到不可抗力因素导致工程变更，双方应友好协商，根据实际情况调整工程范围、工期和价款。2.工期延误：如果因为不可抗力因素（如自然灾害、政策调整等）导致工期延误，承包商应及时通知业主，并采取措施减少延误时间。补充条款：不可抗力因素导致的工期延误，承包商不承担违约责任。但承包商应尽力减少工期延误，并承担因延误造成的额外费用。3.质量问题：如果工程出现质量问题，承包商应负责修复，并承担修复过程中的全部费用。补充条款：工程质量问题指不符合合同约定的质量标准，承包商应在收到业主通知后的合理时间内修复，并承担由此产生的所有费用。4.合同解除：如果一方严重违约，导致合同无法履行，另一方有权解除合同。补充条款：严重违约指一方违反合同约定，导致合同无法履行或者严重影响合同履行，对