标准房屋建设合同范本

合同编号：__________标准房屋建设合同范本第一条建设项目1.1项目名称：_______1.2项目地点：_______1.3项目规模：_______1.4项目内容：_______第二条建设标准2.1房屋结构：_______2.2房屋层数：_______2.3房屋面积：_______2.4建筑材料：_______2.5建筑质量：_______第三条合同价格3.1合同总价：_______元（大写：_______元整）。3.2支付方式：_______3.3支付时间：_______第四条合同工期4.1工期自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。4.2工期延误：_______第五条质量保修5.1乙方对建设完成的房屋承担_______年的质量保修责任。5.2保修范围：_______5.3保修方式：_______第六条违约责任6.1甲方违约：_______6.2乙方违约：_______第七条争议解决7.1对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家有关法律法规，严格执行合同条款。8.2双方应相互配合，确保工程顺利进行。8.3合同未尽事宜，可另行协商补充。8.4本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同编号：确保填写准确无误，作为合同的唯一标识。2.甲方信息：填写完整且有效，包括法人和其他组织的全称、地址、联系方式等。3.乙方信息：填写完整且有效，包括施工单位的全称、地址、联系方式等。4.建设项目：明确项目的名称、地点、规模、内容等，避免模糊不清。5.建设标准：详细描述房屋结构、层数、面积、材料、质量等要求。6.合同价格：明确合同总价，大写金额应与数字一致。7.合同工期：填写具体的起止日期，确保工期合理。8.质量保修：明确保修范围、期限和方式。9.违约责任：详细列明违约情形和相应的责任承担。10.争议解决：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。解决办法：1.双方应遵守法律法规，严格执行合同条款。2.发生争议时，进行友好协商，寻求和解。3.若协商不成，可寻求第三方调解或仲裁。4.若调解、仲裁无法解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.甲方：指委托进行房屋建设的法人或其他组织。2.乙方：指承担房屋建设任务的施工单位。3.合同编号：用于标识合同的唯一编号。4.建设项目：指合同约定的房屋建设项目的名称、地点、规模、内容等。5.建设标准：指房屋建设的结构、层数、面积、材料、质量等要求。6.合同价格：指双方约定的完成建设项目所需支付的总价款。7.合同工期：指双方约定的完成建设项目的期限。8.质量保修：指乙方对建设项目在一定期限内承担质量问题的修复责任。9.违约责任：指双方在履行合同过程中违反合同约定应承担的责任。10.争议解决：指双方在履行合同过程中发生争议时采取的解决方式，包括协商、调解、仲裁或诉讼等。特殊应用场合：1.甲方为私人业主，乙方为建筑工程公司。2.甲方为房地产开发公司，乙方为指定的施工单位。3.甲方为政府建设部门，乙方为中标的建设单位。4.甲方为国有企业，乙方为承担建设任务的集体企业或私营企业。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为私人业主时：补充条款：甲方应提供合法的土地使用权证明，确保施工过程中的土地使用权合法合规。2.甲方为房地产开发公司时：补充条款：甲方应负责办理建设项目所需的各种审批手续，包括规划许可、施工许可等。3.甲方为政府建设部门时：补充条款：甲方应负责提供建设项目的设计文件、施工图纸等技术资料，并确保其符合国家标准和规范。4.甲方为国有企业时：补充条款：甲方应负责提供建设项目所需资金，并按照合同约定及时支付进度款。附件列表：1.土地使用权证明文件2.