医院建设钢筋工施工合同范文

医院建设钢筋工施工合同范文合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：鉴于甲方为医院建设项目的业主，乙方为具有相应资质的钢筋工施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供医院建设项目钢筋工施工服务事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：医院建设项目1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：乙方负责医院建设项目中钢筋工程的施工，包括但不限于钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋焊接等工作。二、合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价已包含施工过程中的一切费用，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、交通费、税费等。2.3合同价格如需调整，需双方协商一致，并签订补充协议。三、合同履行3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及国家标准。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应严格按照国家安全生产法规和甲方现场管理制度，确保施工过程中的安全生产。3.4乙方应保证施工过程中所使用的材料、设备等均为合格产品，并依法取得相关检验报告。3.5乙方应配合甲方及有关部门进行工程质量、安全、进度等方面的检查和验收。四、付款及结算4.1本合同的付款方式为__________（分期付款/一次性付款）。4.2甲方根据乙方实际完成的工作量，按照合同约定的价格进行付款。4.3乙方开具合法的税务发票，甲方按照税务规定进行付款。4.4合同履行完毕，乙方提供完整的施工资料、验收报告等相关文件，甲方进行最终结算。五、违约责任5.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。5.2乙方如未能按照约定工期完成施工，应按照违约天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价×违约天数×1%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术要求4.安全生产法规5.税务发票6.验收报告7.施工资料二、违约行为及认定：1.未按照约定工期完成施工：乙方未按照合同约定的工期完成施工，视为违约。2.工程质量不符合标准：乙方施工的工程质量不符合相关法律法规及国家标准，视为违约。3.未按照约定履行合同义务：乙方未按照合同约定的内容、质量、工期等履行施工义务，视为违约。4.延期付款：甲方未按照合同约定的付款时间进行付款，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指医院建设项目的业主。2.乙方：指具有相应资质的钢筋工施工单位。3.合同价：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。5.工期：指双方约定的完成工程所需的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现技术问题：及时与甲方沟通，参照施工图纸和方案进行调整。2.材料不合格：立即停止使用，更换合格材料，重新检测。3.工期延误：根据实际情况，与甲方协商延期，并承担相应的违约责任。4.安全事故：立即启动应急预案，严格按照国家安全生产法规处理。5.付款问题：按照合同约定及时支付款项，如有疑问，及时沟通解决。五、所有应用场景：1.医院