2020年台州市《一级建筑师之工程法规 》易错500题选择题含解析

2020年台州市《一级建筑师之工程法规》易错500题选择题

本资料精选选择题500题

1.工伤保险按照（）计提保险费。

A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积

【答案】B

参考解析：

工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费，较适用于企业的固定职工。建筑意

外伤害保险则是一种法定的非强制性商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工

现场从事危险作业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。故B选项正确。

2.下列管辖的类型中，（）是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。

A.特殊地域管辖

B.级别管辖

C.专属管辖

D.指定管辖

【答案】C

参考解析：本题考核的是专属管辖。专属管辖是指法律规定某些特殊类型的案件专门由特定的法院管辖。

3.某工程业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生洪涝灾害导致部分

工程损毁，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】C

【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起

始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收

该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的

损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

4.关于民事诉讼一审普通程序开庭审理的程序表述正确的是（）。

A.核对当事人——举证质证——法庭调查一一法庭辩论一一宣判

B.核对当事人——法庭调查一一法庭辩论一一举证质证——宣判

C.法庭调查——核对当事人——举证质证——法庭辩论——宣判

D.核对当事人一一法庭调查——举证质证一法庭辩论一一宣判

【答案】A

5.甲、乙、丙三家施工单位通过合同约定实行联合承包。该三个施工单位的资质等级依次为施工总承包

特级、一级和二级。根据我国《建筑法》的规定，该联合体应当按照（）的资质等级许可范围承揽工程。

A.甲

B.乙

C.丙

D.三家施工单位约定

【答案】C

参考解析：本题考核的是联合体资质等级的确定。《招标投标法》规定，联合体各方均应当具备承担招标

项目的相应能力;国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的

相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

6.王某经营了一家金属加工厂，因其流动资金短缺便以个人名义向赵某借款50万元。双方约定分2次借

款，第一笔借款20万元，间隔1个月再借款30万元，两笔借款还款期限均为2个月，双方未明确借款利

息。赵某向王某借出20万元后，并未按照约定时间再借给王某30万元，使王某因材料采购资金不足而蒙

受了严重的经济损失。在20万元借款期满后，王某未向赵某偿还这笔借款。双方多次协商未果，3个月

后彼此将对方诉至法庭。王某要求赵某赔偿其相应的经济损失，赵某要求王某偿还20万元借款及利息。

对此，下列说法中错误的是0。

A.王某无义务支付20万元借款期内利息

B.30万元借款约定不成立

C.王某应偿付20万元逾期还款利息

D.赵某应承担相应的违约责任

【答案】D

参考解析：

自然人之间的借款合同，自贷款人提供借款时生效。因此，本题30万元借款约定并不成立，赵某无需承

担违约责任。自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息;对于有约

定偿还期限而借款人不按期偿还，或者未约定偿还期限但经出借入催告后，借款人仍不偿还的，出借人有

权要求借款人偿付逾期利息。因此，本题王某对20万元借款期内的利息没有支付义务，但赵某可以要求

王某偿付逾期还款的利息。

7,北京施工企业与深圳销售公司于2011年7月在长沙市签订了建筑材料买卖合同。合同约定将材料运送

到上海市的工程所在地，并约定合同争议由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖后因北京施工

企业拖欠货款，深圳销售公司在深圳市的法院起诉北京施工企业。下列关于管辖权的说法中，正确的是0。

A.深圳市的人民法院或长沙市的人民法院均有管辖权

B.北京市的人民法院有管辖权

C上海市的人民法院有管辖权

D.合同约定的管辖法院条款无效

【答案】A

参考解析：《民事诉讼法》第23条规定：“因合同纠纷提起的诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法

院管辖”；第34条规定：”合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以书面协议选择被告住所地、合同履行

地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但不得违反本

法对级别管辖和专属管辖的规定本题中，当事人约定由“原告所在地或者合同签订地人民法院管辖”

符合法律规定。故A为正确选项。

8.民事纠纷的法律解决途径中，()是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协

商、妥协与让步并达成协议，自行解决争议的一种方式。

A.调解

B.和解

C.仲裁

D.诉讼

【答案】B

参考解析：本题考核的是和解的概念。和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议

进行协商、妥协与让步并达成协议，自行(无第三方参与劝说)解决争议的

9.甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记，同时丙银行为甲的债务

出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是()。

A.可直接要求丙承担保证责任

B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任

C.应先行使抵押权

D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任

【答案】C

参考解析：根据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到

期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权;没有约定或者约定不

明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的，债权

人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权

向债务人追偿。故C为正确选项。

10.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个协

议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()o

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】C

参考解析：承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质

决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合

同。记忆难度：容易(0)-■般(0)难(1)笔记：记笔记

11.甲房地产开发公司对该市建委对其作出不予颁发施工许可证行为不服，欲直接向人民法院提起诉讼的，

则甲房地产开发公司应当在知道作出具体行政行为之日起()内提出。

A.3个月

B.6个月

C.2年

D.5年

【答案】B

12.根据《水污染防治法》，企业事业单位发生事故或者其他灾害性事件，造成或者可能造成水污染事故

的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()的县级以上地方人民政府或者环境保护主管

部门报告。

A、单位所在地

B、污染影响地

C、单位登记地

D、事故发生地

【答案】D

【解析】本题考查的是施工现场水污染防治的规定。《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者

其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，防

止水污染物进人水体，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

13.2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤害

的赔偿要求，应在()之前向该建筑工程公司提出。

A.2010年6月21日

B.2011年6月21日

C.2012年6月21日

D.2013年6月21日

【答案】A

参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之

日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。身体受到伤

害要求赔偿的诉讼时效期间为1年。

14.下列立法成果中属于地方性法规、自治条例或单行条例的有()。

A.《北京市招标投标条例》

B.《建筑安装工程招标投标试行办法》

C.《重庆市建设工程造价管理规定》

D.《宁波市建设工程造价管理办法》

【答案】A

【解析】在我国立法中，辨别地方性法规应该注意：地方法规的开头多贯有地方名字;地方性法规大部分

称作条例，也有少数是法律在地方的实施细则，以及部分具有法规属性的文件，如决议、决定等。

15.对意外伤害保险投保的表述中，不正确的是()。

A.施工企业应在工程项目开工前办理完投保手续

B.业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理

C工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位不承担投保费用

D.投保人办理投保手续后，应将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告之被保险人

【答案】C

参考解析：本题考核的是意外伤害保险的投保。施工企业应在工程项目开工前，办理完投保手续。鉴于工

程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行不

记名和不计人数的方式。工程项目中有分包单位的由总承包施工企业统一办理，分包单位合理承担投保费

用。业主直接发包的工程项目由承包企业直接办理。

16.甲施工企业与乙建筑设备租赁公司签订的脚手架租赁合同到期后，甲施工企业继续使用并向乙建筑设

备租赁公司缴纳了租金，乙建筑设备租赁公司也接受了甲施工企业缴纳的租金。关于甲、乙的行为，下列

说法中，正确的是()。

A.该合同属于租赁合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

B.该合同属于建设工程合同，必须采用书面形式，甲、乙的行为无效

C.甲、乙的行为有效，但由于未签订书面的合同，续期租赁合同未成立

D.甲、乙的行为有效，由于乙建筑设备租赁公司已经接受了甲施工企业的实际履行，续期租赁合同成立

【答案】D

参考解析：本题考核的是合同的形式。采用合同书形式订立合同，在签字或者盖章之前，当事人一方已经

履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

17.留置权人就是()。

A.债权人

B.债务人

C.保证人

D第三人

【答案】A

参考解析：

按照《担保法》、《物权法》的规定，留置是指债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同

约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的

价款优先受偿。故A为正确选项。

18.职工培训合格上岗率最低为()％。

A.60

B.80

C.90

D.100

【答案】D

参考解析：《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》规定，企业用工

要严格依照劳动合同法与职工签订劳动合同，职工必须全部经培训合格后上岗。故D选项正确。

19.下列合同中，属于单务合同的是()。

A.建设工程施工合同

B.无偿保管合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同

【答案】B

参考解析：本题考核的是单务合同。单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另

一方只享有合同权利的合同。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

20.技术复杂的建设项目可进行两阶段招标，对此，下列说法中正确的是()。

A.第一阶段的投标人主要提交不带报价的技术建议，招标人据以确定技术标准和要求，编制招标文件

B.招标文件应发送给所有潜在投标人

C.招标文件只发送给技术建议被采纳的投标人

D.由于技术建议被采纳，投标人可不再提交投标保证金

【答案】A

21.《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的

是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须

保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民

政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级

以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】D

参考解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文

物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在

文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的

安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同

意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、

自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

22.以下关于我国仲裁基本制度的表述错误的是()。

A.仲裁实行一裁终局的制度

B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理

C.当事人达成有效仲裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理

D.有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权

【答案】B

参考解析：我国《仲裁法》第4条规定：”当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。

没有仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”；《仲裁法》第5条进一步规定：当事人达成仲

裁协议，一方向人民法院起诉的，人民法院不予受理，即或裁或审制度；《仲裁法》第9条还规定仲裁实

行一裁终局的制度。据此，A、C、D选项都符合仲裁法的规定，不符合题意;只有B选项的表述符合题意。

故B选项正确。

23.建筑公司给从事危险作业的人员办理投保意外伤害险手续后，应将投保有关信息以()的方式告诉被保

险人。

A.书面

B.口头

C.公证

D.布告

【答案】D

♦♦参考解析：

《建设部关于加强建筑意外伤害保险工作的指导意见》第6条规定：投保人办理投保手续后，应将投保有

关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人。故D为正确选项。

24.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元

定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】D

【解析】本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元;如果选择违约

金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。

25.监理工程师在建筑结构混凝土浇筑施工过程中，需要连续不断地监督检查，此种监理方式称为()。

A滂站

B.巡视

C.平行检验

D.巡查

【答案】A

参考解析：混凝土工程施工是涉及建筑地基和结构安全的关键工序和关键施工过程，需要监理工程师进行

连续不断地监督检查或检验的监理活动，这种监理方式称为旁站。故A选项正确。

26.下列合同中，不能实现留置权的合同是()。

A.运输合同

B.抵押合同

C.保管合同

D.加工承揽合同

【答案】B

27.在买卖合同中，标的物损毁、灭失的风险自()起转移给买受人，但法律另有规定或者当事人另有约定

的除外。

A.合同生效时

B.合同订立时

C.标的物交付时

D标的物托运时

【答案】C

参考解析：

《合同法》第142条规定，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受

人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。故C选项正确。

28.对建设工程项目管理而言，()是指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。

A,风险

B、风险量

C、风险等级

D、风险概率

【答案】A

【解析】本题考查的是项目的风险类型。风险指的是损失的不确定性，对建设工程项目管理而言，风险是

指可能出现的影响项目目标实现的不确定因素。

29.将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和具体岗位人员身上的制度称为()。

A.群防群治制度

B.安全生产检查制度

C.安全生产责任制度

D.安全生产管理制度

【答案】C

参考解析：《建筑法》规定，建筑工程安全生产管理必须建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。

《建设工程安全生产管理条例》进一步规定，施工单位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培

训制度。其中，安全生产责任制度的主要内涵是将各种不同的安全责任落实到负有安全管理责任的人员和

具体岗位人员身上。故C为正确选项。

30.《水污染防治法》规定，企业事业单位发生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故

的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向()或者环境保护主管部门报告。

A.省级人民政府

B.事故发生地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.事故发生地的县级以上地方人民政府

【答案】D

参考解析：本题考核的是发生事故或者其他突发性事件的规定。《水污染防治法》规定，企业事业单位发

生事故或者其他突发性事件，造成或者可能造成水污染事故的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应

急措施，并向事故发生地的县级以上地方人民政府或者环境保护主管部门报告。

31.财产抵押权设置后，将限制的是财产的()。

A.占有权

B.使用权

C.收益权

D.处分权

【答案】D

32.当事人提出行政许可申请的法定方式不包括()。

A.电子邮件

B.电话

C.传真

D信函

【答案】B

参考解析：

《行政许可法》第29条规定：“行政许可申请可以通过信函、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮

件等方式提出"。故B为正确选项。

33.根据《民事诉讼法》的规定，下列不属于证据种类的是()。

A.律师代理意见

B.书证

C.视听资料

D.勘验笔录

【答案】A

参考解析：本题考核的是证据的种类。根据《民事诉讼法》的规定，根据表现形式的不同，民事证据有

以下8种，分别是：当事人的陈述、书证、物证、视听资料、电子数据、证人证言、鉴定意见、勘验笔录。

34.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》，下列关于分包的说法正确的是()。

A.个人可以承揽分包工程业务

B.建设单位可以直接指定分包工程承包人

C.分包工程承包人应具备相应的资质条件

D.建设单位推荐的分包单位，总承包单位无权拒绝

【答案】C

参考解析：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》规定，严禁个人承揽分包工程业务，A选

项错误;建设单位不得直接指定分包工程承包人，B选项错误;对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位

有权作出拒绝或者采用的选择，D选项错误;承包工程的单位须持有依法取得的资质证书，并在资质等级

许可的业务范围内承揽工程，这一规定同样适用于工程分包单位，不具备资质条件的单位不允许承包建设

工程，也不得承接分包工程，故C选项正确。

35.人民法院审理上诉案件，认为原判决认定事实清楚，但适用法律法规错误的，应()。

A.判决驳回上诉，维持原判

B.裁定撤销原判，发回重审

C.依法改判

D.判决变更

【答案】C

参考解析：我国《行政诉讼法》第61条规定：”(1)原判决认定事实清楚，适用法律、法规正确的，判决驳

回上诉，维持原判;(2)原判决认定事实清楚，但是适用法律、法规错误的，依法改判;(3)原判决认定事实不

清，证据不足，或者由于违反法定程序可能影响案件正确判决的，裁定撤销原判，发回原审人民法院重审，

也可以查清事实后改判。”而“判决变更”不是法院处理上诉案件的一种独立结果。故C为正确选项。

36.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定的应取样数量

的0。

A.20%

B.25%

C.30%

D.50%

【答案】C

37.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由。人民法院管辖。

A.最先收到起诉状的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第20条规定：''两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个

人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管

辖”。故A为正确选项。

38.以下事项中，不属于行政强制执行决定书中必须载明的事项是()。

A.强制执行的理由和依据

B.当事人的姓名或者名称地址

C.当事人依法享有的陈述权和申辩权

D.行政机关的名称印章和日期

【答案】C

参考解析：根据我国《行政强制法》第37条规定：“强制执行决定应当以书面形式作出，并载明下列事项：

⑴当事人的姓名或者名称地址;(2)强制执行的理由和依据;(3)强制执行的方式和时间;(4)申请行政复议或者

提起行政诉讼的途径和期限;(5)行政机关的名称印章和日期A、B、D选项均属于行政强制执行决定书

中必须载明的法定事项。而对于“当事人依法享有的陈述权和申辩权”，则是行政机关在作出强制执行决

定之前，书面催告当事人时所必需载明的事项之一。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般⑵难⑵笔记：记笔记

39.下列可以适用联合体共同承包的项目是()。

A.大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程

B.投资主体众多的建筑工程

C.投资风险较大的建筑工程

D.建设周期短的建筑工程

【答案】A

参考解析：

《建筑法》规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包。作

为大型的建筑工程或结构复杂的建筑工程，一般是投资额大、技术要求复杂和建设周期长、潜在风险较大,

采取联合共同承包的方式，有利于更好发挥各承包单位在资金、技术、管理等方面优势，增强抗风险能力，

保证工程质量和工期，提高投资效益。至于中小型或结构不复杂的工程，则完全可由一家承包单位独立完

成。故A为正确选项。

40.同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括()。

A.著作权

B.署名权

C.人身权

D.财产权

【答案】D

参考解析：本题考核的是商标专用权的内容。商标专用权是指商标所有人对注册商标所享有的具体权利。

同其他知识产权不同，商标专用权的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法保护。

41.根据《绿色施工导则》的规定，关于施工企业节能措施，下列说法正确的是()。

A.优先采用自来水作为混凝土搅拌用水

B.鼓励使用黏土砖，推广使用预拌混凝土

C.照明设计的照度不应超过最低照度的20%

D.必须采购施工现场500公里以内生产的建筑材料

【答案】C

【解析】根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工

程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗

用水和部分生活用水。故A选项错误；

《循环经济促进法》规定，国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使

用预拌混凝土和预拌砂浆。禁止损毁耕地烧砖。在国务院或者省、自治区、直辖市人民政府规定的期限和

区域内，禁止生产、销售和使用黏土砖。故排除B选项；

根据《绿色施工导则》的规定，施工用电及照明：(1)临时用电优先选用节能电线和节能灯具，临电线路合

理设计、布置，临电设备宜采用自动控制装置。采用声控、光控等节能照明灯具。(2)照明设计以满足最低

照度为原则，照度不应超过最低照度的20%。故C选项正确；

根据《绿色施工导则》的规定，施工过程中应就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建

筑材料总重量的70%以上。故D选项错误。

42.知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性;这属于知识产权的()。

A.双重性

B.地域性

C.专有性

D.时间性

【答案】C

参考解析：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人

若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。这是知识产权的专有性特征。

43.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确

的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】B

参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在

订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

44.工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】B

45.用人单位违反《劳动法》的规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动

合同之日起向劳动者每月支付()倍的工资。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

【答案】C

参考解析：本题考核的是劳动合同订立中违法行为应承担的法律责任。用人单位违反规定不与劳动者订立

无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。

46.甲建筑公司于2010年4月22日向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为5200元

/t,约定6月1日运至某工地。后供货商迟迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为5000元/t,供货商急

忙交货。双方为结算价格产生争议。下列说法正确的是()。

A.应按合同约定的价格5200元/t结算

B.应按国家确定的最新价格5000元Jt结算

C.应当按新旧价格的平均值结算

D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同

【答案】B

参考解析：本题考核的是买卖合同中价款的支付。执行政府定价或者政府指导价的，在合同约定的交付期

限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价

格下降时，按照新价格执行。

47.企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业0,其资质等级按照最低资质等级核定。

A.工程业绩

B.注册资本

C.技术人员情况

D.技术装备情况

【答案】A

参考解析：企业首次申请、增项申请建筑业企业资质，不考核企业工程业绩，其资质等级按照最低资质等

级核定。故A为正确选项。

48.在工程建设中，如果拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强制性标准规定的，应当由()组织

专题技术论证，报批准标准的建设行政主管部门或者国务院有关主管部门审定。

A.设计单位

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】B

49.下列合同条款中，属于劳动合同必须具备的条款是()。

A.试用期

B.劳动报酬

C.保守商业秘密

D.福利待遇

【答案】B

参考解析：本题考核的是劳动合同的基本条款。劳动合同应当具备下列条款：⑴用人单位的名称、住所和

法定代表人或者主要负责人;(2)劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码;(3)劳动合同

期限;(4)工作内容和工作地点;⑸工作时间和休息休假;⑹劳动报酬;(7)社会保险;(8)劳动保护、劳动条件和

职业危害防护;(9)法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

50.某工程建设项目发、承包双方围绕工程结算款经多次协商也未能达成一致意后承包人诉诸法院，上述

纠纷属于0。

A.民事纠纷

B.行政纠纷

C.刑事纠纷

D.程序纠纷

【答案】A

参考解析：民事纠纷是平等主体间的有关人身、财产权的纠纷，发包人和承包人的合同纠纷属于两个平等

主体之间的纠纷。

51.根据《民事诉讼法》的规定，书记员应当将法庭审理的全部活动记人笔录，由书记员和()签名。

A.审判人员

B.当事人

C.陪审员

D.院长

【答案】A

参考解析：本题考核的是法庭笔录。书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由审判人员和书记员签

名。

52.《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准()的建筑工程，不再领取施工许可证。

A、开工报告

B、开工计划

C、工程规划

D、开工申请

【答案】A

【解析】本题考查的是施工许可证和开工报告的适用范围。《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程

序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。

53.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数

量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。

A.一级

B.二级

C.三级

D.暂定级

【答案】C

参考解析：本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的

单位确定资质等级。

54.《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者招标文件的发售期不得少于()日。

A.5

B.7

C.10

D.20

【答案】A

参考解析：本题考核的是发布招标公告或投标邀请书。《招标投标法实施条例》规定，资格预审文件或者

招标文件的发售期不得少于5日。

55.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

【答案】D

参考解析：

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托

具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

56.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合

同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。

对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

【答案】A

参考解析：

《合同法》第239条规定：“出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按

照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利」因此，对于丙未向甲提交

设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

57.《建设工程质量管理条例》规定，建设单位将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施

工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监理单位的，责令改正，处()。

A.50万元以上100万元以下的罚款

B.100万元以上200万元以下的罚款

C.50万元以上100万元以下的罚款并吊销资质证书

D.100万元以上200万元以下的罚款并吊销资质证书

【答案】A

参考解析：本题考核的是无资质承揽工程应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位

将建设工程发包给不具有相应资质等级的勘察、设计、施工单位或者委托给不具有相应资质等级的工程监

理单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。

58.下列情形中，属于应当作否决投标处理的是()。

A.投标文件附有招标人不能接受的条件

B.投标文件在个别地方存在漏项

C.投标文件提供了不完整的技术信息

D.投标文件提供了不完整的数据

【答案】A

参考解析：根据《评标委员会和评标方法暂行规定》，投标文件附有招标人不能接受的条件的，属于未能

对招标文件作出实质性响应，应当予以否决。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个

别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投

标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。故A为正确选项。

59.根据《民法通则》的规定，下列情形中，不导致法定代理终止的是()。

A.被代理人死亡

B.代理人死亡

C.被代理人恢复民事行为能力

D.代理人辞去委托

【答案】D

【解析】《民法通则》规定，有下列情形之一的，法定代理终止：(1)被代理人取得或者恢复民事行为能力;(2)

被代理人或者代理人死亡;(3)代理人丧失民事行为能力;(4)指定代理的人民法院或者指定单位取消指定;(5)

由其他原因引起的被代理人和代理人之间的监护关系消灭。

60.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置

围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于()。

A、行政处罚

B、行政裁决

C、行政处分

D、行政强制

【答案】A

【解析】本题考查的是行政处罚。在建设工程领域，法律、行政法规所设定的行政处罚主要有：警告、罚

款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标

资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格

证书或其他许可证等。题目中的行为属于行政处罚。而行政处分是指国家机关、企事业单位对所属的国家

工作人员违法失职行为尚不构成犯罪，依据法律、法规所规定的权限而给予的一种惩戒。

61.按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是0。

A.有限公共资源配置

B.确定企业主体资格

C.建筑业施工资质

D.职业道德自律

【答案】D

62.在司法审判实践中，下列能够成为确定人民法院级别管辖的依据是()。

A.被告公司注册资本

B.原告公司营业收入

C.争议标的金额

D.双方签订的合同额

【答案】C

参考解析：依据最高人民法院《全国各省、自治区、直辖市高级人民法院和中级人民法院管辖第一审民商

事案件标准》的规定，争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据。而当事人公司的注册资本

与确定级别管辖无关，合同额与争议标的金额不是同一概念。故C为正确选项。

63.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合

条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】B

64.某建筑公司的项目经理6月8日向水泥厂发出一个要约，想要购买水泥厂的水泥100吨。要约中要求

水泥厂在6月12日之前作出答复，但是，水泥厂考虑到水泥可能会涨价而拖延到了6月20日才回复同

意卖给项目经理水泥。以下关于该承诺效力的说法中正确的是0。

A.该项目经理收到该回复后合同生效

B.该迟到的承诺是否有效，由该项目经理与水泥厂商议

C.如果该项目经理想买水泥，合同即可成立

D.如果该项目经理承认该迟到的承诺的效力，就要及时通知水泥厂

【答案】D

参考解析：《合同法》第28条规定：受要约人超过承诺期限发出承诺的，除要约人及时通知受要约人该承

诺有效的以外，为新要约。本题中，水泥厂超过承诺期限发出承诺的，除建筑公司及时通知水泥厂该承诺

有效以外，为新要约。故D为正确选项。

65.某施工合同约定以《建设工程价款结算暂行办法》作为结算依据，该工程结算价约7000万元，发包

人应从接到承包人竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）d内核对（审查）完毕并提出审查意见。

A.20

B.30

C.45

D.60

【答案】D

参考解析：本题考核的是竣工结算文件的审查期限。5000万元以上，从接到竣工结算报和完整的竣工结

算资料之日起60d。

66.损坏或者擅自迁移、拆除历史建筑的，由（）责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取其他补救措施。

A.省级人民政府建设行政主管部门

B.省级人民政府城乡规划主管部门

C.城市、县人民政府建设行政主管部门

D.城市、县人民政府城乡规划主管部门

【答案】D

参考解析：本题考核的是历史文化名城名镇名村保护范围内违法行为应承担的法律责任。损坏或者擅自迁

移、拆除历史建筑的，由城市、县人民政府城乡规划主管部门责令停止违法行为、限期恢复原状或者采取

其他补救措施;有违法所得的，没收违法所得;逾期不恢复原状或者不采取其他补救措施的，城乡规划主管

部门可以指定有能力的单位代为恢复原状或者采取其他补救措施，所需费用由违法者承担;造成严重后果

的，对单位并处20万元以上50万元以下的罚款，对个人并处10万元以上20万元以下的罚款;造成损失

的，依法承担赔偿责任。

67.下列选项中（）不属于大型房屋建筑工程。

A、30层的房屋建筑工程

高度120米的构筑物

C、单跨跨度25米的房屋建筑工程

D、单项建安合同额2亿元的房屋建筑工程

【答案】C

【解析】本题考查的是施工组织设计的内容。大型房屋建筑工程标准一般指：25层以上的房屋建筑工程;

高度100米及以上的构筑物或建筑工程;单体建筑面积3万平方米及以上的房屋建筑工程;单跨跨度30米及

以上的房屋建筑工程;建筑面积10万平方米及以上的住宅小区或建筑群体工程;单项建安合同额1亿元及以

上的房屋建筑工程。

68.建筑工程一切险的。是指其财产或人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。

A.投保人

B.被保险人

C.保险人

D.受益人

【答案】B

参考解析：被保险人是指其财产或者人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人。投保人可以为被保险

人。受益人是指人身保险合同中由被保险人或者投保人指定的享有保险金请求权的人。故B为正确选项。

69.乙公司将甲承包商订购的材料交由丙公司运送，约定运费由甲支付。运输途中遭遇山洪，全部材料被

毁。关于此损失的责任分担，下列说法中正确的是（）。

A.丙可要求甲支付运费

B.甲可要求乙赔偿损失

C.乙可要求丙赔偿损失

D.材料损失由甲承担

【答案】D

参考解析：

《合同法》第314条规定：”货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运

费;已收取运费的，托运人可以要求返还。”山洪暴发属于不可抗力，因而丙不得要求甲支付运费。

《合同法》第144条规定：“出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、

灭失的风险自合同成立时由买受人承担」因此，材料损失应由甲承担。

70.《循环经济促进法》规定，在废物（）过程中，应当保障生产安全，保证产品质量

符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

A.减量化和资源化

B.再利用和集约化

C.再利用和减量化

D.再利用和资源化

【答案】D

参考解析：本题考核的是循环经济的法律要求。在废物再利用和资源化过程中，应当保障生产安全，保证

产品质量符合国家规定的标准，并防止产生再次污染。

71.租赁合同区别于买卖合同的根本特征是（）。

A.租赁合同是诺成合同

B.租赁合同是双务合同

C.租赁合同是有偿合同

D.租赁合同是转移租赁物使用收益权的合同

【答案】D

试题难度：参考解析：本题考核的是租赁合同的法律特征。在租赁合同中，承租人的目的是取得租赁物的

使用收益权，出租人也只转让租赁物的使用收益权，而不转让其所有权;租赁合同终止时，承租人须返还

租赁物。这是租赁合同区别于买卖合同的根本特征。

72.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成50人以上100人以下重伤的事故是（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.一般事故

D.较大事故

【答案】B

【解析】事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括

急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故;（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下

死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故;（3）较大事故,

是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直

接经济损失的事故;（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接

经济损失的事故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

73.《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物保护单位的

修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后果的，处（）

的罚款。

A.5万元以下

B.5万元以上50万元以下

C.1万元以上10万元以下

D.20万元以上100万元以下

【答案】B

参考解析：本题考核的是未取得相应资质证书擅自承担文物保护单位修缮、迁移、重建工程违法行为应承

担的法律责任。《文物保护法实施条例》规定，未取得相应等级的文物保护工程资质证书，擅自承担文物

保护单位的修缮、迁移、重建工程的，由文物行政主管部门责令限期改正;逾期不改正，或者造成严重后

果的，处5万元以上50万元以下的罚款。

74.某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的

数量不少于()人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

75.下列属于无偿合同的是()。

A.赠与合同

B.加工承揽合同

C.建设工程合同

D.买卖合同

【答案】A

参考解析：本题考核的是无偿合同。无偿合同是指一方给付对方某种利益，对方取得该利益时并不支付任

何代价的合同，如赠与合同等。记忆难度：容易(0)一般(0)难(0)笔记：记笔记查看网友笔记(0)

76.公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日起()

内提出行政复议申请，但是法律另有规定的除外。

A.15日

B.60日

C.6个月

D2年

【答案】B

参考解析：

《行政复议法》第9条规定：“公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知

道该具体行政行为之日起六十日内提出行政复议申请;但是法律规定的申请期限超过六十日的除外”。故B

为正确选项。

77.根据《建筑法》的规定，下列关于发包的说法中，正确的是()。

A.建设工程只能实行招标发包

B.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位

C.发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购的一项分为若干部分发包给几个承包单位

D发包单位可以将建设工程肢解发包

【答案】B

参考解析：

根据《建筑法》的规定，建筑工程依法实行招标发包，对不适于招标发包的可以直接发包。《建筑法》还

规定，提倡对建筑工程实行总承包，禁止将建筑工程肢解发包。建筑工程的发包单位将建筑工程的勘察、

设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位，也可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采

购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位;但是，不得将应当由一个承包单位完成的建筑工程肢解成

若干部分发包给几个承包单位。故B为正确选项。

78.甲公司授权其业务员张某购买一批建材，甲公司向张某签发了授权委托书，但委托书中并未明确授权

委托期限。后不久甲公司与张某解除了劳务关系，张某怀恨在心，恶意与乙公司签订合同购买一批建材，

给乙公司造成了经济损失，其法律后果应该由()。

A.张某自行承担责任

B.甲公司自行承担责任

C.乙公司自行承担责任

D.甲公司与张某向乙公司承担连带责任

【答案】D

参考解析：

此题目属于委托书授权不明而给第三人造成损失时法律责任的承担，是上个题目的应用。显然，正确答案

为D选项。

79.对涉及结构安全的试块、试件及有关材料，应当在监理人员监督下现场取样.并送()的质量检测单位进

行检测。

A.具有相应资质等级

B.建设单位许可

C.建设行业协会认可

D.监理协会认可

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工检测的见证取样和送检制度。《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对

涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样，并送具有

相应资质等级的质量检测单位进行检测。

80.乙方的违约行为导致工程受到损失，甲方采取措施减损，导致损失减少到3万元，但甲方支出相应的

措施费用0.5万元，乙方应该支付甲方()万元费用。

A.0.5

B.2.5

C.3

D.3.5

【答案】D

81.以下制裁方式中，行政处罚和行政处分都包括的是()。

A、警告

B、罚款

C、没收非法所得

D、记过

【答案】A

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处罚的种类包括：警告;罚款;没收违法

所得，没收非法财物;责令停产停业;暂扣或者吊销许可证、执照;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行

政处罚。行政处分包括：警告、记过、记大过、降级、撤职、开除。

82.有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院()。

A.指定管辖

B.移送管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

【答案】A

参考解析：本题考核的是指定管辖。有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民

法院指定管辖。

83.根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》的规定，下列说法中不正确的是()。

A.国有资金投资的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价

B.招标人设有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程

费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

C.全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价

D工程量清单应当作为招标文件的组成部分

【答案】C

参考解析：

住房和城乡建设部2013年12月发布的《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》中规定，国有资金投资

的建筑工程招标的，应当设有最高投标限价;非国有资金投资的建筑工程招标的，可以设有最高投标限价

或者招标标底。最高投标限价应当依据工程量清单、工程计价有关规定和市场价格信息等编制。招标人设

有最高投标限价的，应当在招标时公布最高投标限价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项

目费、其他项目费、规费和税金。招标标底应当依据工程计价有关规定和市场价格信息等编制。

全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程，应当采用工程量清单计价;非国有资金投资

的建筑工程，鼓励采用工程量清单计价。工程量清单应当依据国家制定的工程量清单计价规范、工程量计

算规范等编制。工程量清单应当作为招标文件的组成部分。

84.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】B

85.在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下列解决争议的方式

中，由()主持或参与的调解，属于行政调解。

A.施工方上级单位

B.建设方

C.当地政府建设主管部门

D.人民法院

【答案】C

86.某合同执行政府定价，签订合同时价格2000元/t,约定2013年3月1日交货，并约定了逾期违约金

每天2元/t,但供货方2013年3月21日才交货。2013年3月15日时政府定价改为2500元/t。则买方应

支付的货款为()元山

A.1960

B.2000

C.2460

D.2500

【答案】A

参考解析：本题考核的是买受人的价款支付。买受人应当按照约定的数额支付价款。对价款没有约定或者

约定不明确的，可以协议补充;不能达成补充协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。执行政府定

价或者政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的

物的，遇价格上涨时，按照原价格执行;价格下降时，按照新价格执行。因此，买方应支付的货款为2000

元/t-2元/tX20=I960元/t。

87.仲裁是解决建筑工程合同纠纷的法律途径之一，其基本特点不包括()。

A.独立性

B.公权性

C.保密性

D.自愿性

【答案】B

参考解析：

本题考查仲裁的基本特点，及其与民事诉讼基本特征的辨析。公权性系人民法院在民事诉讼中的基本特征

之一。我国《民事诉讼法》规定：“凡在中华人民共和国领域内进行民事诉讼，必须遵守本法”；“民事案

件的审判权由人民法院行使”。而仲裁委员会具有民间性质，其受理案件是基于当事人之间达成的仲裁协

议。我国《仲裁法》第四条规定：“当事人采用仲裁方式解决纠纷，应当双方自愿，达成仲裁协议。没有

仲裁协议，一方申请仲裁的，仲裁委员会不予受理”。因此，公权性并非仲裁的基本特征。故B为正确选

项。

88.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以工

程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定

部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.3月5日

B.3月12日

C.3月20日

D.4月10日

【答案】D

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设

工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条

应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工

日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。

89.胜利施工企业与兴达设备安装公司于2012年2月1日签订了一份设备租赁合同，合同约定，胜利施

工企业应于设备进场后两周内支付兴达设备安装公司租金。2012年3月1日.工程开工，设备如期进场。

但直到2012年4月1日，胜利施工企业仍未支付兴达设备安装公司租金。则兴达设备安装公司的诉讼时

效截止时间是()。

A.2013年3月1日

B.2013年3月15日

C.2013年4月1日

D.2014年3月15日

【答案】B

参考解析：本题考核的是诉讼时效。《民法通则》规定，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时

起计算。延付或拒付租金的，诉讼时效期间为1年。

90.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其()参加依法必须进行招标的项目的

投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

A.1年至3年内

B.2年至5年内

C.3年至7年内

D.终身

【答案】B

参考解析:本题考核的是中标人违法行为应承担的法律责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,

情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政

管理机关吊销营业执照。

91.下列人员中，依法不能作为证人的是()。

A.未成年人

B.不能正确表达意思的人

C.监狱中羁押的犯人

D.聋哑人

【答案】B

参考解析：依据《民事诉讼法》第72条第二款，只有不能正确表达意思的人，不能作证。A、C、D均有

可能正确表达意思。故8为正确选项。

92.未进行不动产登记，而使得不动产转让未发生物权的效力，当事人对此应承担()之债。

A.不当得利

B.合同

C.侵权

D.无因管理

【答案】B

参考解析：在当事人之间因产生了合同法律关系，也就是产生了权利义务关系，便设立了债的关系。任何

合同关系的设立，都会在当事人之间发生债权债务的关系。案例描述：当事人双方先对不动产转让达成合

意或约定，乙方未履行其相关义务(办理不动产转让登记)，产生违约责任，构成合同之债。故B为正确选

项。

93.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场从事危险作业的人员的意外伤害保险期限()。

A.与合同计划工期一致

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格之日止

C.自施工企业进场之日起至竣工验收合格之日止

D.自施工企业进场之日起至施工企业退场之日止

【答案】B

参考解析：《建筑法》第48条规定，鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。按

照《建设工程安全生产管理条例》第38条的规定，施工企业为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤

害保险的，意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。故B为正确选项。

94.《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过()t。

A.250

B.300

C.350

D.400

【答案】D

参考解析：本题考核的是施工现场固体废物的减量化。《绿色施工导则》规定，制定建筑垃圾减量化计划，

如住宅建筑，每万平方米的建筑垃圾不宜超过400t«

95.公民、法人或者其他组织认为行政机关的()侵犯其合法权益的，可以向人民法院提起行政诉讼。

A.具体行政行为

B.工作人员职务行为

C.行政处分行为

D.民事侵权行为

【答案】A

参考解析：

《行政诉讼法》第2条规定，公民、法人或者其他组织认为行政机关和行政机关工作人员的具体行政行为

侵犯其合法权益，有权依照本法向人民法院提起诉讼。

96.《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的

期限没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为()。

A.14日

B.28日

C.15日

D60日

【答案】B

参考解析：

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》规定，发承包双方在合同中对竣工结算文件提交、审核的期限

没有明确约定的，应当按照国家有关规定执行;国家没有规定的，可认为其约定期限均为28日。

97.关于建设用地使用权设立的表述中，不正确的是()。

A.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式

B.国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权

C.新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权

D.建设用地使用权不得在土地的地表、地上或者地下分别设立

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设用地使用权的设立方式。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方

式。建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。

98.依据《建设工程质量管理条例》的规定，以下工作中，应由总监理工程师签字认可的是()。

A.施工单位实施隐蔽工程

B.建设单位拨付工程款

C.大型非标构件进行吊装

D.商品混凝土应用于基础工程

【答案】B

参考解析：本题考核的是工程监理的职责和权限。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不

得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，