2020年江苏省连云港市《一级建筑师之工程法规 》500题选择题狂刷集锦含解析

2020年江苏省连云港市《一级建筑师之工程法规》500题选择题狂刷集锦

本资料精选选择题500题

1.某项目建设单位按照合同价款中建设工程安全费用数额及时支付给施工单位，施工中，施工单位该部

分费用不能用于()。

A.购买施工安全防护用具

B.安全设施的更新

C.安全施工措施的落实

D.职工安全事故的赔偿

【答案】D

2.以下关于审判监督程序的表述中，不正确的是()。

A.当事人对生效的判决、裁定，认为有错误的，向原审法院申请再审

B.申请再审不停止判决、裁定的执行

C.申请再审应当提交再审申请书等材料

D.申请再审，一般应当在判决、裁定生效后2年内提出

【答案】D

3.不同的行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致、不能确定如何适用时，由()

裁决。

A.全国人民代表大会

B.国务院

C.全国人大常委会

D.最高人民法院

【答案】B

4.行政责任的承担方式包括行政处罚和()。(2012年真题)

A、行政复议

B、行政处分

C、行政赔偿

D、行政许可

【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政责任是指违反有关行政管理的法律法规

规定，但尚未构成犯罪的行为，依法应承担的行政法律后果，包括行政处罚和行政处分。

5.投标人串通投标的，中标无效，对投标人及其负责人分别处以罚款，情节严重的，依法()。

A.追究刑事责任

B.没收非法所得

C.取消1〜2年内参加投标的资格，直至吊销营业执照

D.赔偿他人损失

【答案】C

6.2010年5月14日，某单位在对项目进行招标时，项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的

盖章和法人代表的签字。在评标中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字.

关于这份投标文件的效力，下列说法中，错误的是()。

A.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理

B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求

C.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理

D.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效

【答案】D

参考解析：本题考核的是投标文件的内容要求。《招标投标法》规定，投标人应当按照招标文件的要求编

制投标文件。本题中的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字，因此该投标文

件为废标。

7.某融资租赁合同履行中，出租人将其融资租赁合同下的权利及义务一并转让给第三人，并取得了承租

人同意;第三人提出解除融资租赁合同，则()。

A.出租人的转让未生效

B.融资租赁合同可以撤销

C.第三人可以解除融资租赁合同

D.人民法院不予支持

【答案】D

参考解析：《最高人民法院关于审理融资租赁合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定，承租人占有租

赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由承租人承担，出租人要求承租人继续支付租金的，人民法院应予支

持。但当事人另有约定或者法律另有规定的除外。出租人转让其在融资租赁合同项下的部分或者全部权利，

受让方以此为由请求解除或者变更融资租赁合同的，人民法院不予支持。

8.甲、乙、丙三个施工单位组成联合体进行投标，甲为一级资质，乙为二级资质，丙为三级资质，则联

合体的资质等级应为()。

A.特级

B.一级

C.二级

D.三级

【答案】D

参考解析：根据《招标投标法》，联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力;国家有关规定或者招标

文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的

联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。甲、乙、丙为同一专业单位，因此联合体资质等级应按

照资质等级较低的丙来确定。故D为正确选项。

9.劳动争议仲裁委员会主任由()担任。

A.职工代表

B.用人代表

C.企业工会代表

D.劳动行政部门

【答案】D

10.设区的市的地方性法规须报0批准后实施。

A.本级人民代表大会

B.省级人大常委会

C.省级人民代表大会

D.国务院

【答案】B

参考解析：设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。B项正确。

11.《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板

等自升式架设设施，必须由()承担。

A.总承包单位

B.专业分包单位

C.出租单位

D.有相应资质的单位

【答案】D

12.建筑市场主体的诚信评价，包括政府对市场主体的诚信评价和社会中介信用机构的信用评价，前者是

()。

A.以守法、守信、守德和综合实力为基础的综合评价

B.以守法为基础、根据违法行为的行政处罚记录的诚信评价

C以建筑市场主体行为为依据，对社会关注的焦点、热点问题的评价

D.市场主导、以建筑市场信用平台的记录为基础的评价

【答案】B

13.建筑工程施工总承包企业一级企业净资产应该为()以上。

A.1亿元

B.6000万元

C.1.5亿元

D.400万元

【答案】A

【解析】《建筑业企业资质标准》中规定，一级企业净资产1亿元以上;二级企业净资产4000万元以上;

三级企业净资产800万元以上。

14.根据《社会消防安全教育培训规定》的规定，在建工程的施工单位应当开展的消防安全教育工作不包

括()。

A.组织灭火和应急疏散演练

B.确保明火作业人员的个人素质达到专业消防安全人员的标准要求

C.建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育

D.在建设工地醒目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示

标识

【答案】B

参考解析：本题考核的是消防安全教育培训。《社会消防安全教育培训规定》规定，在建工程的施工单位

应当开展下列消防安全教育工作：(1)建设工程施工前应当对施工人员进行消防安全教育;(2)在建设工地醒

目位置、施工人员集中住宿场所设置消防安全宣传栏，悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识;(3)对明火

作业人员进行经常性的消防安全教育;(4)组织灭火和应急疏散演练。

15.某商业工程项目，业主急于营业在工程未经竣工验收情况下就开始经营使用，使用5个月后发现部分

装修出现质量问题，则下列说法正确的是()。

A.施工单位有维修义务

B.业主自己承担责任

C.施工单位承担保修责任

D.业主可扣减施工单位保修金

【答案】B

参考解析：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经

竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持。故B为正确选

项。

16.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严

重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，()内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】D

17.在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位

组织并通过了专题技术论证，则0。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

【答案】C

18.实用新型专利权和外观设计专利权的期限为()年，自申请日起计算。

A.5

B.10

C.15

D.20

【答案】B

参考解析：本题考核的是实用新型专利权和外观设计专利权的期限。实用新型专利权和外观设计专利权的

期限为10年，自申请日起计算。

19.项目经理部是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构，项目经理根据（）的授权，

组织和领导本项目经理部的全面工作。

A.县级以上人民政府

B.企业法人

C.设计单位

D.监理单位

【答案】B

参考解析：本题考核的是项目经理部的设立。项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施

工项目而组建的非常设的下属机构。项目经理根据企业法人的授权，组织和领导本项目经理部的全面工作»

20.甲公司与乙公司的监理合同纠纷一案，由某仲裁委员会开庭审理。开庭当天，接到开庭通知书的被申

请人乙无正当理由拒不到庭，则仲裁庭可以（）。

A.撤销案件

B.中止审理

C.终结审理

D.缺席裁决

【答案】D

参考解析：本题考核的是仲裁庭的开庭和审理。仲裁庭可以作出缺席裁决。申请人无正当理由开庭时不到

庭的，或在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，视为撤回仲裁申请;如果被申请人提出了反请求，不

影响仲裁庭就反请求进行审理，并作出裁决。被申请人无正当理由开庭时不到庭的，或在开庭审理时未经

仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以进行缺席审理，并作出裁决;如果被申请人提出了反请求，视为撤回

反请求。

21.某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5

月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。

A.6月4日

B.6月9日

C.7月19日

D.7月24目

【答案】D

参考解析：本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权

益的，可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;但法律规定的申请期限超过60日的

除外。

22.承包商为赶工期，向水泥厂发函紧急订购500t某强度等级的水泥，要求三日内运送至工地，并要求

当日回复。承包商的订购行为（）。

A.属于要约邀请，随时可以撤销

B.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤回

C.属于要约，在水泥运抵施工现场前可以撤销

D属于要约，而且不可撤销

【答案】D

参考解析：

本题中，承包商发出的求购信息内容具体确定，应属于要约，因此A项错误;按照《合同法》规定，撤回

要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，因此B项错误;承包商的要约确

定了承诺期限，根据《合同法》规定，受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准

备工作，该要约不可以撤销，因此C项错误;故D选项正确。

23.某工程项目，发、承包施工合同中约定防水工程保修期为3年，工程竣工移交使用后第4年发生防水

渗漏，则施工单位0。

A.无须承担保修责任

B.须承担保修责任

C.发包人支付费用后予以维修

D.维修事宜另行协商

【答案】B

参考解析：

按照《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，防水工程保修期最低为5年。所以双方合同约

定保修期不能低于5年，低于则无效，仍按法定保修期计算，此期间承包人仍须继续承担保修责任。

24.根据《建设工程质量管理条例》规定，注册执业人员违反法律法规规定，因过错造成重大质量事故的，

()不予注册。

A.1年内

B.3年内

C.5年内

D.终身

【答案】C

参考解析：本题考核的是注册执业人员未执行法律法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对注册

执业人员违反法律法规规定，因过错造成质量事故的，依据《建设工程质量管理条例》第72条规定，责

令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注

册。

25.建筑()应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施

工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。

A.监理单位

B.勘察单位

C.施工单位

D.设计单位

【答案】A

参考解析：本题考核的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。建筑工程监理单位应当依照法律、

行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资

金使用等方面，代表建设单位实施监督。

26.在《民法通则》对民事权利的分类中，只有()具有财产权和人身权的双重属性。

A.知识产权

B.劳动权

C.债权

D物权

【答案】A

参考解析：本题考核的是知识产权的法律特征。在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都

只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。

27.关于投标人发生重大变化的告知义务，下列说法正确的是()。

A.投标人发生合并情况时，可以及时书面告知招标人B.投标人发生破产情况时，应当及时告知招标人C.

投标人发生重大变化后仍符合招标文件规定的资格条件的，可以不用告知D.投标人不再具备资格预审文

件规定的资格条件时，应当及时书面告知招标人

【答案】D

参考解析：

《招标投标法实施条例》规定，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。

A、B选项均错误。并且只要发生重大变化均应当及时书面告知招标人，所以C选项错误。投标人不再具

备资格预审文件，招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的，其投标无效。可见不再具备资

格条件的也属于重大变化，应当及时书面告知招标人。故D为正确选项。

28.生产安全事故发生后，生产经营单位主要负责人有下列行为，可处拘留的是()。

A.逃匿

B.瞒报

C.谎报

D.擅离职守

【答案】A

参考解析：根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故发生单位及其有关人员有下列行为之一的，

对事故发生单位处100万元以上500万元以下的罚款;对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接责

任人员处上一年年收入60%至100%的罚款;属于国家工作人员的，并依法给予处分;构成违反治安管理行

为的，由公安机关依法给予治安管理处罚;构成犯罪的，依法追究刑事责任：(1)谎报或者瞒报事故的;(2)

伪造或者故意破坏事故现场的;(3)转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的;(4)拒绝接受调查或

者拒绝提供有关情况和资料的;(5)在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的;⑹事故发生后逃匿的。故A

为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑵笔记：记笔记

29.下述人员中可以作为评标委员会成员的是()。

A.与招标人有利益关系的人员

B.与投标人有利害关系的人员

C.该市建设行政主管部门的工作人员

D.从事相关领域工作满3年以上的人员

【答案】A

30.某设计院法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。

A.法定代理

B.委托代理

C.表见代理

D.指定代理

【答案】B

31.某施工企业专职安全员在对安全生产进行现场监督检查时，发现安全隐患，可及时向()报告。

A.施工企业负责人

B.建设安全主管部门

C.项目负责人和安全生产管理机构

D县级以上人民政府

【答案】C

参考解析：

《建设工程安全生产管理条例》第23条规定:“专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。

发现安全事故隐患，应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对违章指挥、操作的，应当立即制

止”。故C为正确选项。

32.2006年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2007年6月工作单位变动后变更注

册于乙公司，其变更后的注册有效期到。止。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2010年6月

【答案】A

参考解析：

变更注册按规定仍延续原注册有效期(3年)，故A选项正确。

33.某投标人中标后，招标人要求其压低报价10%,否则不签合同。于是双方先按照中标人的投标报价

签订了甲合同并备案。接着，双方又根据施工单位同意压价后的价格签订了乙合同。后来，双方因工程款

结算产生纠纷。关于工程款结算的合同依据，下列说法中，正确的是()。

A.甲合同不是双方实际履行的合同，应当作为无效合同处理

B.乙合同是双方真实意思的表示，应当以乙合同作为结算依据

C.乙合同背离了中标合同的实质性内容，应当以甲合同作为结算依据

D.两份合同均不能作为结算依据，双方应当申请工程造价鉴定

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设工程合同的签订。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》规定，当事人就同一建设工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质

性内容不一致的，应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。招标人与中标人另行签订合同的行为

属违法行为，所签订的合同是无效合同。

34.下列合同中，属于单务合同的是()。

A.建设工程施工合同

B.无偿保管合同

C.融资租赁合同

D.加工承揽合同

【答案】B

参考解析：本题考核的是单务合同。单务合同是指合同当事人中仅有一方负担义务，而另

一方只享有合同权利的合同。无偿委托合同、无偿保管合同均属于单务合同。

35.关于物权保护的说法，正确的是()。

A.物权受到侵害的，权利人不能通过和解方式解决

B.侵害物权的，承担民事责任后，不再承担行政责任

C.物权的归属、内容发生争议的，利害关系人应当请求返还原物

D侵害物权造成权利人损害的，权利人既可请求损害赔偿，也可请求承担其他民事责任

【答案】D

参考解析：

物权受到侵害的，权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的,

利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可

能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险。造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修

理、重作、更换或者恢复原状。侵害物权，造成权利人损害的，权利人可以请求损害赔偿，也可以请求承

担其他民事责任。对于物权保护方式，可以单独适用，也可以根据权利被侵害的情形合并适用。

侵害物权，除承担民事责任外，违反行政管理规定的，依法承担行政责任;构成犯罪的，依法追究刑事责

任。D项正确。

36.孙某承租了赵某的一套单元房。租用期间，该单元房安装的太阳能热水器管道由于老化漏水，孙某遂

通知了赵某，但多日未见修复。孙某便自行请工人维修，并支付维修费45元。此修理费应由()。

A.孙某负担

B.双方协商由谁负担

C.赵某负担

D.双方各负担一半

【答案】C

37.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是()。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

38.甲、乙两个同一专业的施工单位分别具有该专业二级、三级企业资质，甲、乙两个单位的项目经理数

量合计符合一级企业资质要求。甲、乙两单位组成联合体参加投标。则该联合体资质等级应为()。

AL级

B.二级

C.三级

D.暂定级

【答案】C

参考解析：本题考核的是联合体投标资质的确定。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的

单位确定资质等级。

39.下列可以分两段进行招标的项目是0。

A.技术复杂的项目

B.潜在投标人较多的项目

C.潜在投标人较少的项目

D.精确拟定技术规格的项目

【答案】A

参考解析：

《招标投标法实施条例》规定，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行

招标。故A为正确选项。

40.《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设

施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经()环境保护行政主管部门批准。

A.省级人民政府

B.所在地的市级以上地方人民政府

C.上一级人民政府

D.所在地的县级以上地方人民政府

【答案】D

参考解析：本题考核的是对产生环境噪声污染企业事业单位的规定。《环境噪声污染防治法》规定，产生

环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污

染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门批准。

41.按照《建设工程施工合同》GF-2013-0201示范文本通用条款的规定，监理人收到承包人隐蔽工程验

收申请后，未按时进行检查，也未提出延期要求的，施工单位应()。

A.再次发出书面通知

B.停工等待

C.通知建设单位予以验收

D.自行完成覆盖施工

【答案】D

参考解析：《建设工程质量管理条例》第30条规定：“隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和

建设工程质量监督机构”。施工合同约定监理人收到承包人隐蔽工程验收申请后，未按时进行检查，也未

提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可以自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监

理人应签字确认。这个合同约定明确了各自责任，符合法律规定。故D为正确选项。

42.按照《行政诉讼法》规定，行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行政机构重新作出行

政行为，则行政机构不得0。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】D

43.因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由。人民法院管辖。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.合同签订地

D港口所在地

【答案】D

参考解析：

《民事诉讼法》第33条的规定：因港口作业中发生纠纷提起的诉讼，由港口所在地人民法院专属管辖。

故D为正确选项。

44.关于违约金和定金的表述中，不正确的是()。

A.违约金有法定违约金和约定违约金两种

B.由法律规定的违约金为法定违约金

C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少

D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

【答案】C

参考解析：本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应

当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的

违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成

的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

45.发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由()专利行政主管部门作出授予发明专利权的决定，

发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

A.国务院

B.省级以上人民政府

C.市级以上人民政府

D.县级以上人民政府

【答案】A

参考解析：本题考核的是专利权的授予。发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行

政主管部门作出授予发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。

46.工伤保险按照()计提保险费。

A.职工人数B.工资总额C.施工合同额D.建筑面积

【答案】B

参考解析：

工伤保险是社会保险的一种，实行实名制，并按工资总额计提保险费，较适用于企业的固定职工。建筑意

外伤害保险则是一种法定的非强制性商业保险，通常是按照施工合同额或建筑面积计提保险费，针对施工

现场从事危险作业的特殊群体，较适合施工现场作业人员流动性大的行业特点。故B选项正确。

47.某工程招标时，甲施工单位委派的项目经理没有取得建造师的执业资格，所提供的资格证书复印件是

伪造的。则甲施工单位违背了合同订立中的0。

A.平等原则

B.诚实信用原则

C.公平原则

D.自愿原则

【答案】B

48.以下案件中，不属于中级人民法院管辖的第一审行政案件是()。

A.对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提起诉讼的案件

B.确认发明专利权的案件、海关处理的案件

C.本辖区内重大复杂的案件

D.因不动产提起的行政诉讼案件

【答案】D

参考解析：我国《行政诉讼法》第14条规定：“中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)确认发明专利

权的案件、海关处理的案件;(2)对国务院各部门或者省、自治区、直辖市人民政府所作的具体行政行为提

起诉讼的案件;(3)本辖区内重大复杂的案件。”本题A、B、C项均属于中级人民法院管辖的第一审行政案

件。因不动产提起的行政诉讼，依法应由不动产所在地人民法院管辖，但并非一定是由中级人民法院作一

审。故D为正确选项。

49.按照现行《建筑业企业资质标准》的规定，企业申请资质时，应当符合的条件不包括()。

A.有符合规定的注册资本金

B.有符合规定的主要人员

C.有符合规定的已完成工程业绩

D有符合规定的技术装备

【答案】A

(难度：简单)参考解析：

根据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政

法规，《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业应当按照其拥有的资产、主要人员、已完成的工程业绩

和技术装备等条件申请建筑业企业资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范

围内从事建筑施工活动。

50.下列关于评标委员会的说法中，正确的是()。

A.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的二分之一

B.评标委员会成员不得要求投标人就投标文件中的技术信息和数据问题进行说明

C.评标委员会成员可以透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况

D评标委员会成员因就职于项目主管部门而应当主动提出回避

【答案】D

参考解析：

《评标委员会和评标方法暂行规定》规定：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的

代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家

不得少于成员总数的三分之二。还规定：评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的

人进行私下接触。评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较，中标

候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：(1)投标人

或者投标人主要负责人的近亲属;(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员;(3)与投标人有经济利益关系，

可能影响对投标公正评审的;(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行

政处罚或刑事处罚的。评标委员会成员有前款规定情形之一的，应当主动提出回避。故D为正确选项。

51.甲将自有的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，但乙的抵押没有办理登记。由于甲不能按时偿还债务，

其房产被拍卖后所得价款的正确清偿顺序为0。

A.乙、丙、丁平均受偿

B.乙无权分配，由丙和丁平均受偿

C.乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序受偿

D.丙和丁按照登记先后顺序受偿后，剩余款项乙有权受偿

【答案】D

参考解析：《担保法》规定，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押物所得的价款按照以下

规定清偿：(1)抵押合同已登记生效的，按抵押物登记的先后顺序清偿;顺序相同的，按照债权比例清偿。

⑵抵押合同自签订之日起生效的，如果抵押物未登记的，按照合同生效的先后顺序清偿，顺序相同的，按

照债权比例清偿。抵押物已登记的先于未登记的受偿。本题既有登记抵押，也有未登记抵押，所以按照登

记抵押优先顺序清偿。故D为正确选项。

52.某施工合同签订于2009年5月1日，工程竣工时间为2011年7月1日，双方确认支付工程竣工结算

款的时间为2011年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2012年1月1日向业主催

要工程款，建设单位答应最迟于2012年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单

位最迟应当于()前向人民法院提起诉讼。

A.2013年1月1日

B.2013年7月1日

C.2014年1月1日

D.2014年7月1日

【答案】D

参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求

或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。建设单位答应最迟于2012年7月1日

付清所有工程欠款，因此诉讼时效期间从2012年7月1日起重新计算，于2014年7月1日届满。

53.某商业中心在竣工交付使用后，由于区域地震造成墙体裂缝，则修复费用应由0承担。

A.设计单位

B.施工单位

C.产权单位

D.建设单位

【答案】C

54.以下不属于《建设工程质量管理条例》规定的工程竣工验收所具备工程技术档案和施工管理资料的是

()。

A.工程竣工图

B.质量检验评定资料

C.监理会议纪要

D.施工日志

【答案】C

55.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于()日。

A.5

B.7

C.15

D.30

【答案】D

参考解析：

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第33条规定：“由人民法院指定举证期限的，指定的期限

不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算”。故D为正确选项。

56.下列关于施工许可证延期开工、核验和重新办理批准的规定正确的是()。

A.中止施工满半年的工程恢复施工前，建设单位应当向发证机关报告

B.如不能按期开工可申请延期，并且只能延期一次

C.建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工

D.因故不能按期开工超过3个月的工程，应当重新办理开工报告的批准手续

【答案】C

【解析】《建筑洼》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，

应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过3个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时

限的，施工许可证自行废止。

57.无证经营的包工头王某的农民工建筑队，挂靠在具有二级资质的某建筑公司下承包了一栋住宅楼工程,

因工程质量不符合质量标准而给业主造成了较大的经济损失，此经济损失应由()承担赔偿责任。

A.王某

B.某建筑公司

C.某建筑公司和王某连带

D.双方按事先的约定

【答案】C

58.甲公司的资质等级为二级，而某工程项目需要一级资质的承包商承建，于是甲公司就借用了乙公司的

资质证书，承揽了该工程，后来因工程质量不合格而给发包人造成了重大损失。则赔偿责任应当由()承担。

A.甲公司

B.乙公司

C.发包人

D.甲公司和乙公司连带

【答案】D

参考解析：本题考核的是允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程应承担的法律责任。《建筑法》规

定，建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的，责令改正，

没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。对因该项承

揽工程不符合规定的质量标准造成的损失，建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿

责任。

59.根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。

A.商标局收到申请书

B.核准注册

C.公告发布

D.注册商标申请人寄出申请书

【答案】B

【解析】注册商标的有效期为10年，自核准注册之日起计算。

60.建设工程安全监督机构履行安全监督检查职责时，有权采取的措施是()。

A.要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的资金

B.进入被检查单位施工现场进行检查

C.实施查封、扣押

D.作出行政处罚决定

【答案】B

参考解析：县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监

督检查职责时，有权采取下列措施：(1)要求被检查单位提供有关建设工程安全生产的文件和资料;(2)进入

被检查单位施工现场进行检查;(3)纠正施工中违反安全生产要求的行为;(4)对检查中发现的安全事故隐患，

责令立即排除，重大安全事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人

员或者暂时停止施工。建设工程安全监督机构受建设行政主管部门委托，行使以上权利，但不得越权。故

B为正确选项。

61.工程建设领域制定的行业标准，在相关技术要求公布了国家标准后，该行业标准()。

A.即行废止

B.行业标准优先适用

C.国家标准优先适用

D.两个同时适用

【答案】A

按照《标准化法》规定，对没有国家标准而又需要在全国某个行业范围内统一的技术要求，可以制定行业

标准。在国家标准公布之后，该项行业标准即行废止。

62.建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

【答案】C

63.甲建筑工程公司与乙水泥厂签订了一份200t水泥的买卖合同。交货时，由于乙公司所雇装卸工人的

失误总共交货210t。根据有关法律规定，乙公司所产生的10t水泥的债权的发生根据属于()。

A.合同之债

B.侵权行为之债

C.不当得利之债

D.无因管理之债

【答案】C

参考解析：本题考核的是不当得利。不当得利是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他人利益而自身

取得利益的行为。由于不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者

应当将所得的不当利益返还给受损失的人。

64.2010年2月10日，甲工程单位因施工需要与乙工程单位签订了一份租赁合同，合同约定租赁期限为

8个月，则下列关于该租赁合同的表述，错误的是()。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

【答案】D

参考解析：本题考核的是租赁合同的期限。租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书

面形式的，视为不定期租赁。

65.根据我国《合同法》的规定，建设工程施工合同不属于()。

A.双务合同

B.有偿合同

C.要式合同

D.实践合同

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设工程施工合同的性质。建设工程施工合同不属于实践合同。

66.关于生产经营单位生产安全事故应急救援预案的修订，下列说法正确的是()o

A.制定后无须修订

B.只有出现法定变更事由时才进行修订

C.无法定变更事由，也至少每3年修订一次

D.修订后的应急预案无须备案

【答案】C

67.对于涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，且()。

A.不得质证

B.不得开庭时出示

C.不得作为审理案件依据

D.不得公开开庭时出示

【答案】D

参考解析：根据《民事诉讼法》和《民事诉讼证据规定》的规定，证据应当在法庭上出示，由当事人质证。

对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时出示。未

经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。

68.某建设工程合同约定”工程通过竣工验收后2个月内，结清全部工程款”。2009年10月1日工程通

过竣工验收，10月10日承包人提交竣工结算文件，10月20日承包人将工程移交发包人，但发包人一直

未支付工程余款。2010年5月1日，承包人将发包人起诉至人民法院。则利息起算日应为()。

A.2009年10月10日

B.2009年10月20日

C.2009年12月1日

D.2010年5月1日

【答案】C

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息

从应付工程价款之日计付。本题约定结算时间为竣工验收后2个月，工程于10月1日竣工，即12月1日

为应付款日，同时也是利息起算日。故C选项正确。

69.根据我国《民事诉讼法》，当事人申请强制执行的期间为()。从法律文书规定履行期间的最后一日起计

算;法律文书未规定履行期间的，从法律文书生效之日起计算。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

【答案】D

参考解析：《民事诉讼法》第239条规定："申请执行的期间为二年"。故D为正确选项。

70.民事代理中的转代理可以发生在。情形下。

A.有权代理

B.法定代理

C.表见代理

D.复代理

【答案】A

参考解析：《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理

人的同意。代理人为处理代理事务，为被代理人选任其他人进行代理被称为复代理。复代理所基于的代理

称为本代理，由本代理中的代理人转托的代理人称为复代理人。故A为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑹笔记：记笔记

71.关于物权特征的说法，正确的是()。

A.物权是一种支配权，需要义务人的行为配合B.物权是一种财产权，直接体现为财产利益的权利C.物权

是一种相对权，用以对抗特定的相对人D.物权是不具有排他性的权利，同一物上可以存在几个物权

【答案】B

参考解析：

物权是权利人直接支配的权利，物权是绝对权，物权具有排他性，即一物一权。故B为正确选项。

72.基层人民法院审理行政诉讼案件，应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊情况需要延长

的，由0批准。

A.高级人民法院

B.最高人民法院

C.中级人民法院

D.该基层法院院长

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第57条规定：“人民法院应当在立案之日起三个月内作出第一审判决。有特殊

情况需要延长的，由高级人民法院批准，高级人民法院审理第一审案件需要延长的，由最高人民法院批准

故A为正确选项。

73.招标人的下列行为中，除()以外均属于与投标人串通投标。

A.在开标前开启投标文件向有关投标人泄露信息

B.向投标人泄露标底

C.接受投标人贿赂

D.授意投标人修改投标文件

【答案】C

74.甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下

列关于分包行为的说法中，正确的是()。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

【答案】C

参考解析：本题考核的是分包责任。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设

单位负责;分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位就分包工程对建设单

位承担连带责任。

75.施工单位于2010年6月1日提交工程竣工验收报告，建设单位因故迟迟不予组织竣工验收;同年IO

月8日建设单位组织竣工验收时因监理单位的过错未能正常进行;10月20日建设单位实际使用该工期。则

施工单位承担的保修期应于()起计算。

A.2010年6月1日

B.2010年8月30日

C.2010年10月8日

D.2010年10月20日

【答案】A

参考解析：本题考核的是工程保修期。建设工程保修期始于工程通过竣工验收时。同时，承包人已经提交

竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。因此，施工单位承担的保修

期应于2010年6月1日起计算。

76.除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自受理行政许可申请之日起()日内作出行政许可决

定。

A.10

B.20

C.30

D.60

【答案】B

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当

场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定。除可以当场作出行政许可决定的外，行政机关应当自

受理行政许可申请之日起20日内作出行政许可决定。

77.有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为()。

A.移送管辖

B.协议管辖

C.指定管辖

D.管辖权转移

【答案】D

参考解析：本题考核的是管辖权转移的特点。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权

的法院审理。

78.某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取6%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙

公司承担工程全部责任;后施工中发现安全事故造成工程毁损，对此，应由()。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙各承担一半责任

【答案】C

79.工程师肖某取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。

A.重新取得资格证书

B.提供达到继续教育要求的证明材料

C.提供新的业绩证明

D.符合延续注册的条件

【答案】B

80.某总承包企业承揽一合同总价为7500万元的设备安装工程，则其配备项目专职安全生产管理人员的

数量不少于()人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

81.某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设

计院委派李某等完成了这一设计任务，该设计图纸的著作权属于()。

A.建设单位

B.李某等

C.施工单位

D.设计院

【答案】D

参考解析：

该设计图纸属于委托作品，建设单位是委托人，设计院是受托人。受委托的作品，著作权的归属由双方通

过合同约定，合同中没有约定的，著作权属于受托人，因此应选D。

82.在以下情形中，要约不可以撤回的有()。

A.撤回要约的通知先于要约到达受要约人

B.撤回要约的通知后于要约到达受要约人

C.撤回要约的通知与要约同时到达受要约人

D不可撤销的要约

【答案】B

参考解析：

《合同法》第17条规定，要约可以撤回。撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时

到达受要约人。D项要约人明示不可以撤销，但只要符合撤回的要求，此要约依然可以撤回;B项属于要约

的撤回，最符合题意。

83.我国《担保法》规定的合同担保方式有()。

A.留置

B.订金

C.预付款

D暂定金

【答案】A

参考解析：

根据《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。故A为正确选项。

84.招标人最迟应当在书面合同签订后()日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款

利息。

A.5

B.7

C.10

D.14

【答案】A

参考解析：本题考核的是投标保证金的退还。招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标

的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。

85.需要办理施工许可证的建设工程，建设行政主管部门应在收到建设单位申请之日起的()日内，对符合

条件的申请颁发施工许可证。

A.7

B.15

C.20

D.30

【答案】B

86.生产经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，给予降级、撤职的处分，处

()罚款。

A.本年年收入的50%

B.上一年年收入的50%

C.本年年收入的40%〜60%D.上一年年收入的60%~100%

【答案】D

参考解析：

《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，不立即组织抢救或者在

事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予降级、撤职的处分，并由安全生产监督管理部门处上一年年

收入60%〜100%的罚款;对逃匿的处15日以下拘留;构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。生产

经营单位的主要负责人对生产安全事故隐瞒不报、谎报或者迟报的，依照前款规定处罚。

87.注册商标没有正当理由连续三年不使用的，()可以向商标局申请撤销该注册商标。

A.商标局

B.商标使用人

C.商标异议人

D.任何单位或个人

【答案】D

参考解析：注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续3年不使用的，任何单位或

者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。商标局应当自收到申请之日起9个月内做出决定。有特殊情况

需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长3个月。故D为正确选项。

88.《招标投标法》规定，招标代理机构违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，

或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的，处3的罚款。

A.2万元以上10万元以下

B.5万元以上25万元以下

C.10万元以上30万元以下

D.20万元以上50万元以下

【答案】B

参考解析：本题考核的是招标代理机构违法行为应承担的法律责任。《招标投标法》规定，招标代理机构

违反规定，泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益的，处5万元以上25万元以下的罚款，对单位直接负责的主管人员

和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款;有违法所得的，并处没收违法所得;情节严

重的，暂停直至取消招标代理资格;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

89.法的形式的含义不包括()。

A.法律规范的效力等级

B.法律规范的外部表现形式

C.法律规范的时间效力

D.法律规范创制机关的性质及级别

【答案】C

参考解析：本题考核的是法的形式的含义。法的形式是指法律创制方式和外部表现形式。它包括四层含义：

(1)法律规范创制机关的性质及级别;(2)法律规范的外部表现形式;(3)法律规范的效力等级;(4)法律规范的地

域效力。

90.根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等

级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】B

参考解析：《建设工程质量管理条例》规定，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在

施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案;没有设计方案的，不得施工。故B

选项正确。

91.《绿色施工导则》所倡导的“四节一环保”中，“四节”不包括()。

A.节能B.节材C.节高D.节地

【答案】C

参考解析：

“四节”包括节能、节地、节水、节材四个方面，没有规定“节高”。故C为正确选项。

92.根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认调解协议，由双方当事人依法共同向0基层人民法院提出。

A.当事人住所地

B.调解协议履行地

C.调解组织所在地

D.调解协议签订地

【答案】C

参考解析：

经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自

调解协议生效之日起30日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。故C为正确选

项。

93.根据施工合同，甲建设单位应于2013年9月30日支付乙建筑公司工程款，2014年6月1日，乙单

位向甲单位提出支付请求，则就该项款额的诉讼时效()。

A.中断

B.中止

C.终止

D.届满

【答案】A

参考解析：本题考核的是诉讼时效中断。《民法通则》规定，诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求

或者同意履行义务而中断。从中断时起，诉讼时效期间重新计算。

94.下列关于诉讼代理人说法正确的是()。

A.当事人可以委托多人作为诉讼代理人

B.诉讼代理人代为进行和解，提起反诉和上诉，不需要委托代理人的特别授权

C.诉讼代理人代通常分为法定诉讼代理人和委托诉讼代理人两种

D.在建设工程领域，最常见的是委托诉讼代理人

【答案】D

【解析】A选项，当事人可以委托1到2人作为诉讼代理人，而不是多人，故错误。B选项，诉讼代理人

代为进行和解，提起反诉和上诉，必须有委托代理人的特别授权，故B选项错误;C选项，诉讼代理人代

通常分为法定诉讼代理人、委托诉讼代理人和指定诉讼代理人三种，故C选项错误。

95.根据我国《合同法》规定，对格式条款的理解发生争议的，().

A.有两种以上解释时，应作出有利于提供格式条款一方的解释

B.有两种以上解释时，应认定该条款无效

C.格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款

D格式条款与非格式条款不一致时，应采用非格式条款

【答案】D

参考解析：

《合同法》第41条规定：对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两

种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非

格式条款。故D为正确选项。

96.《民用建筑节能条例》规定，()应当按照民用建筑节能强制性标准对施工图设计文件进行审查;经审查

不符合民用建筑节能强制性标准的，县级以上地方政府建设行政主管部门不得颁发施工许可证。

A.城市规划行政主管部门

B.施工图设计文件审查机构

C.住房和建设行政主管部门

D.节能主管部门

【答案】B

97.甲房地产开发公司将一住宅小区工程以施工总承包方式发包给乙建筑公司，乙建筑公司又将其中场地

平整及土方工程分包给丙土方公司。在工程开工前，应当由()按照有关规定申请领取施工许可证。A、乙

建筑公司

B、丙土方公司

C、甲房地产开发公司和乙建筑公司共同

D、甲房地产开发公司

【答案】D

【解析】本题考查的是施工许可证的申请主体和法定批准条件。申请施工许可证的主体是建设单位。

98.注册建造师不能从事()。

A.工程项目总承包管理

B.工程项目管理服务

C.工程技术经济咨询

D.注册单位资质许可范围外的工作

【答案】D

99.建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】D

100.根据我国《劳动法》的规定，用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难

确需裁减人员的，根据法律进行裁员。在()个月内录用人员的，应当优先录用被裁减的人员。

A.1

B.3

C.6

D12

【答案】C

参考解析：

《劳动合同法》第41条第二款规定，用人单位依照本条第一款规定裁减人员，在六个月内重新招用人员

的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减的人员。故C为正确选项。

101.甲承包商与乙金属构件厂签订了构件加工协议。协议履行过半，该承包商突然通知构件厂解除这个

协议。按照承揽合同的法律规定，下列关于甲、乙双方权利的表述中，正确的是()。

A.经乙同意后方可解除合同

B.乙有权要求对方继续履行合同

C.甲承包商有权随时解除合同，但应赔偿损失

D.甲承包商不享有随时解除合同权

【答案】C

参考解析：承揽合同是定作人为满足其特殊需求而订立的，承揽人根据定作人的指示进行工作。这种性质

决定了定作人享有随时解除合同的权利。承揽人只能要求定作人赔偿其损失，而不可主张对方继续履行合

同。记忆难度：容易（0）一般（0）难⑴笔记：记笔记

102.唐某刚满16岁周岁即被应聘于甲施工单位，下列说法中，正确的是（）。

A.唐某属于未成年人，与甲施工单位签订的劳动合同属无效劳动合同

B.因为唐某从事的是临时工作，甲施工单位可以不签劳动合同

C.甲施工单位不得安排唐某从事有毒、有害的劳动

D.甲施工单位可以安排唐某从事有毒、有害的劳动，但必须保证安全

【答案】C

参考解析：本题考核的是未成年工的特殊保护。《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年

人。不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事

的劳动。

103.2009年6月20日，某建筑工程公司的工人甲在工作期间被高空落下的钢筋砸伤，甲就身体受到伤

害的赔偿要求，应在（）之前向该建筑工程公司提出。

A.2010年6月21日

B.2011年6月21日

C.2012年6月21日

D.2013年6月21日

【答案】A

参考解析：本题考核的是诉讼时效期间的起算。人身损害赔偿的诉讼时效期间，伤害明显的，从受伤害之

日起算;伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起算。身体受到伤

害要求赔偿的诉讼时效期间为1年。

104.根据《安全生产许可证条例》的规定，下列企业中必须取得安全生产许可证的是（）。

A.日用化学品生产企业

B.民用爆炸物品生产企业

C.危险化学品储存单位

D.食品加工生产企业

【答案】B

参考解析：本题考核的是实行安全生产许可制度的企业。2014年7月经修改后发布的《安全生产许可证

条例》中规定，国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品生产企业（以下

统称企业）实行安全生产许可制度。

105.根据《行政处罚法》规定，下列不属于行政处罚形式的是（）。

A.记过

B.责令停止营业

C.暂扣或者吊销许可证

D.拘留

【答案】A

参考解析：

记过属于行政机关内部行政处分形式。

106.开除属于（）。

A、民事责任

B、行政处分

C、刑事责任

D、行政处罚

【答案】B

【解析】本题考查的是建设工程行政责任的种类及承担方式。行政处分的种类包括：警告、记过、记大过、

降级、撤职、开除。因此，选择B.

107.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定，以下属于必须进行招标的施工项目是（）。

A.采用特定的专利或者专有技术的项目

B.属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的项目

C.施工单项合同估算在200万元人民币以上的项目

D.建筑艺术造型有特殊要求的项目

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设工程必须招标的规模标准。按照《工程建设项目招标范围和模标准规定》，

必须招标范围内的各类工程建设项目，达到下列标准之一的，必须进行标：

⑴施工单项合同估算价在人民币200万元以上的;（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在人

民币100万元以上的;（3）勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在人民币50万元以上的;（4）单

项合同估算价低于第（1）、（2）、（3）项规定的标准，但项目总投资额在人民币3000万元以上的。

108.《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》规定，证据交换应当在（）的主持下进行。

A.仲裁员

B.审判人员

C.人民法院院长

D.书记员

【答案】B

参考解析：本题考核的是证据交换。证据交换应当在审判人员的主持下进行。

109.对于扬尘控制，建设部《绿色施工导则》规定，土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业

区（），不扩散到场区外。

A.目测扬尘高度小于1.5m

B.实测扬尘高度小于1.5m

C.目测扬尘高度小于0.5m

D.实测扬尘高度小于0.5m

【答案】A

参考解析：本题考核的是施工现场大气污染的防治。对于扬尘控制，建设部《绿色施工导则》中规定：（1）

运送土方、垃圾、设备及建筑材料等，不污损场外道路。（2）土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到

作业区目测扬尘高度小于1.5m,不扩散到场区外。（3）结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高

度小于0.5m。（4）施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。（5）构筑物机械拆除前，做好扬尘控制计划。

（6）构筑物爆破拆除前，做好扬尘控制计划。（7）在场界四周隔挡高度位置测得的大气总悬浮颗粒物（TSP）月

平均浓度与城市背景值的差值不大于0.08mg/m3o

110.某工程业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生洪涝灾害导致部

分工程损毁，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全