2024版学校操场塑胶跑道施工合同书

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版学校操场塑胶跑道施工合同书本合同目录一览第一条合同主体及定义1.3塑胶跑道：指由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、颜料、助剂、填料等组成，具有良好弹性、耐磨性、抗老化性、色彩稳定性的塑胶运动面层。第二条工程概况2.1工程名称：学校操场塑胶跑道施工工程2.2工程地点：学校操场2.3工程规模：全长米，宽米，面积平方米2.4工程质量：符合《塑胶跑道技术标准》及《学校操场建设规范》的要求第三条合同金额3.1本工程合同总金额为人民币元整（大写：人民币元整）3.2合同金额包含：材料费、施工费、运输费、税费、质保期服务等全部费用第四条合同工期4.1合同工期自双方签订合同之日起计算，共计个日历天4.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，需提前书面通知学校，并征得学校同意第五条材料供应5.1承包商应按照约定的材料品牌、规格、质量标准供应塑胶跑道所需材料5.2材料到场后，学校有权进行验收，如不符合合同约定，有权要求承包商更换或修复第六条施工质量及验收6.1承包商应严格按照施工图纸、施工方案和技术规范进行施工6.2工程完成后，学校有权组织验收，如不符合合同约定，承包商应负责整改直至达到验收标准第七条质保期7.1工程验收合格后，进入质保期，质保期为年7.2在质保期内，如出现非人为损坏导致的质量问题，承包商应负责免费维修或更换第八条合同的变更和解除8.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同8.2合同变更或解除应签订书面协议，并经双方确认第九条违约责任9.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约金的计算和支付方式按照合同约定执行第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同的变更和解除应签订书面协议，并经双方确认第十二条合同的附件12.1本合同附件包括：施工图纸、施工方案、材料供应清单、验收标准等第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十四条合同签订日期14.1本合同于年月日签订。第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.3塑胶跑道：指由聚氨酯预聚体、混合聚醚、废轮胎橡胶、颜料、助剂、填料等组成，具有良好弹性、耐磨性、抗老化性、色彩稳定性的塑胶运动面层。第二条工程概况2.1工程名称：学校操场塑胶跑道施工工程2.2工程地点：学校操场2.3工程规模：全长米，宽米，面积平方米2.4工程质量：符合《塑胶跑道技术标准》及《学校操场建设规范》的要求第三条合同金额3.1本工程合同总金额为人民币元整（大写：人民币元整）3.2合同金额包含：材料费、施工费、运输费、税费、质保期服务等全部费用第四条合同工期4.1合同工期自双方签订合同之日起计算，共计个日历天4.2承包商应按照约定的工期完成工程，如因特殊情况导致工期延误，需提前书面通知学校，并征得学校同意第五条材料供应5.1承包商应按照约定的材料品牌、规格、质量标准供应塑胶跑道所需材料5.2材料到场后，学校有权进行验收，如不符合合同约定，有权要求承包商更换或修复第六条施工质量及验收6.1承包商应严格按照施工图纸、施工方案和技术规范进行施工6.2工程完成后，学校有权组织验收，如不符合合同约定，承包商应负责整改直至达到验收标准第七条质保期7.1工程验收合格后，进入质保期，质保期为年7.2在质保期内，如出现非人为损坏导致的质量问题，承包商应负责免费维修或更换第八条合同的变更和解除8.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同8.2合同的变更或解除应签订书面协议，并经双方确认第九条违约责任9.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约金的计算和支付方式按照合同约定执行第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同的变更和解除应签订书面协议，并经双方确认第十二条合同的附件12.1本合同附件包括：施工图纸、施工方案、材料供应清单、验收标准等12.2附件应作为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第十四条合同签订日期14.1本合同于年月日签订。第八条合同的变更和解除8.1合同履行过程中，如遇不可抗力等因素导致无法继续履行，双方可协商变更或解除合同8.2合同的变更或解除应签订书面协议，并经双方确认8.3变更或解除合同后，承包商应按照合同约定承担相应的责任第九条违约责任9.1双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如一方违约，应承担违约责任9.2违约金的计算和支付方式按照合同约定执行9.3违约方应承担因违约导致的对方损失赔偿责任第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决10.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼10.3诉讼过程中，双方应遵守法院的判决，并承担相应的法律责任第十一条合同的生效、变更和解除11.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效11.2合同的变更和解除应签订书面协议，并经双方确认11.3合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务第十二条合同的附件12.1本合同附件包括：施工图纸、施工方案、材料供应清单、验收标准等12.2附件应作为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力12.3附件的修改或补充应经双方同意，并以书面形式进行确认第十三条其他约定13.1双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同13.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力13.3双方应妥善保管合同及其附件，未经对方同意，不得泄露合同内容第十四条合同签订日期14.1本合同于年月日签订。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义及范围15.1第三方：指除甲乙双方外，与本合同履行有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、材料供应商、施工分包商等。15.2第三方介入：指第三方在合同履行过程中，根据合同约定或经甲乙双方同意，参与合同的履行、监督或协调等活动。第十六条第三方介入的方式和条件16.1第三方介入应符合合同约定或甲乙双方的书面同意。16.2第三方介入前，应向甲乙双方提交介入申请，明确介入的角色、范围和期限。16.3甲乙双方应在收到第三方介入申请后个工作日内予以答复，同意或拒绝第三方介入。第十七条第三方的主要权利和义务17.1第三方根据合同约定或甲乙双方同意，有权参与合同履行相关的活动。17.2第三方应按照合同约定或甲乙双方的要求，履行相应的义务。17.3第三方应承担因自身原因导致的损失和责任，与甲乙双方无关。第十八条第三方责任限额18.1第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，责任限额为第三方介入费用的一定比例，具体比例在合同中约定。18.2第三方如因故意或重大过失导致甲乙双方损失，不受责任限额的限制。18.3第三方对甲乙双方的赔偿责任，不免除其对其他第三方的责任。第十九条第三方介入的协调与管理19.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按合同要求履行义务。19.3第三方如未能按合同要求履行义务，甲乙双方有权要求第三方整改或解除合同。第二十条约定第三方与甲乙双方之间的纠纷解决20.1第三方与甲乙双方之间如发生纠纷，应通过友好协商解决。20.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。20.3诉讼过程中，甲乙双方应遵守法院的判决，并承担相应的法律责任。第二十一条第三方介入对合同其他条款的影响21.1第三方介入不影响本合同其他条款的执行，除非合同另有约定。21.2第三方介入不影响甲乙双方的权利和义务，甲乙双方仍应按照本合同约定履行各自的责任。第二十二条合同的附件22.1本合同附件包括：第三方介入协议、第三方责任限额协议等。22.2附件应作为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力。22.3附件的修改或补充应经甲乙双方和第三方同意，并以书面形式进行确认。第二十三条其他约定23.1双方在合同履行过程中如有其他约定，应以书面形式补充本合同。23.2本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份，具有同等法律效力。23.3双方应妥善保管合同及其附件，未经对方同意，不得泄露合同内容。第二十四条合同签订日期24.1本合同于年月日签订。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸1.1图纸内容：包括平面图、立面图、剖面图、细部图等，详细展示塑胶跑道的布局、材料、构造等。1.2图纸要求：图纸应清晰、完整，标注应准确无误，符合国家相关规范和标准。1.3图纸提供：承包商应在合同签订后个工作日内提供完整的施工图纸。附件二：施工方案2.1方案内容：包括施工工艺、施工步骤、施工要点等，详细说明塑胶跑道的施工过程。2.2方案要求：方案应科学合理，具备可操作性，符合国家相关规范和标准。2.3方案提供：承包商应在合同签订后个工作日内提供完整的施工方案。附件三：材料供应清单3.1清单内容：包括材料名称、品牌、规格、数量、质量标准等。3.2清单要求：清单应详细准确，符合合同约定的材料要求。3.3清单提供：承包商应在合同签订后个工作日内提供完整的材料供应清单。附件四：验收标准4.1标准内容：包括验收项目、验收标准、验收方法等。4.2标准要求：标准应符合国家相关规范和标准，具备可操作性。4.3标准提供：承包商应在合同签订后个工作日内提供完整的验收标准。附件五：第三方介入协议5.1协议内容：包括第三方介入的角色、范围、期限、责任等。5.2协议要求：协议应明确具体，具备可操作性。5.3协议提供：第三方介入前，承包商应与甲乙双方签订完整的第三方介入协议。附件六：第三方责任限额协议6.1协议内容：包括第三方责任限额、赔偿责任等。6.2协议要求：协议应明确具体，具备可操作性。6.3协议提供：第三方介入前，承包商应与甲乙双方签订完整的第三方责任限额协议。说明二：违约行为及责任认定：1.承包商未按约定时间提供施工图纸、施工方案、材料供应清单等。2.承包商未按约定标准提供材料，或提供的材料不符合国家相关规范和标准。3.承包商未按约定工艺、步骤、要点进行施工，导致工程质量不符合标准。4.承包商未按约定时间完成工程，造成工期延误。5.第三方未按约定履行介入职责，导致合同履行受到影响。6.第三方未按约定承担责任，导致甲乙双方损失。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同金额的一定比例计算违约金，具体比例在合同中约定。2.