2024版建筑工程施工合同集锦

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024版建筑工程施工合同集锦本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4施工场地第二条：合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5支付方式第四条：合同工期及进度4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五条：合同质量及标准5.1质量要求5.2质量检验5.3质量争议的处理第六条：合同变更及解除6.1合同变更的条件6.2合同变更的程序6.3合同解除的条件6.4合同解除的程序第七条：违约责任及赔偿7.1违约行为7.2违约责任7.3赔偿金额的计算第八条：不可抗力及风险承担8.1不可抗力的定义8.2不可抗力的处理8.3风险承担第九条：争议解决及法律适用9.1争议解决的方式9.2法律适用第十条：保密条款10.1保密信息的定义10.2保密义务10.3泄露保密信息的处理第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更条件11.3合同的终止条件第十二条：其他条款12.1施工许可12.2环境保护12.3安全生产第十三条：合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术要求第十四条：合同签署14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同签署人第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包人发包人是指合同中约定的一方，负责委托承包人进行某项工程的设计、采购、施工、竣工、保修等工作，并按合同约定支付合同价款及承包人其他费用的义务。1.2承包人承包人是指合同中约定的一方，负责按照合同约定完成工程的设计、采购、施工、竣工、保修等工作，并接受发包人支付合同价款及其他费用的权利。1.3监理人监理人是指发包人指定的对承包人施工过程进行全面监督管理的独立第三方，负责对工程质量、安全、进度、投资控制等方面的监督、检查和验收。1.4施工场地施工场地是指合同中约定的工程项目的具体地理位置，包括土地、建筑物、构筑物和其他附属设施。第二条：合同标的及工程概况2.1工程名称工程名称为建筑工程。2.2工程地点工程地点为省市区路号。2.3工程规模工程规模为平方米，包括建筑物、构筑物和其他附属设施的设计、采购、施工、竣工、保修等工作。2.4工程内容工程内容包括（详细列出工程项目的具体内容，如土建工程、安装工程、装修工程等）。2.5工程预算工程预算为万元（大写：人民币万元整）。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为万元（大写：人民币万元整）。3.2预付款发包人应在合同签订后七个工作日内，向承包人支付合同总价的一定比例（如：10%）作为预付款。3.3进度付款发包人应按照承包人完成的工程进度，按合同约定的比例（如：每月完成工程量的70%）支付进度款。3.4竣工结算工程竣工后，承包人应向发包人提交完整的竣工资料和工程结算报告。发包人应在收到竣工资料和工程结算报告后一个月内进行审核，确认无误后支付剩余的工程价款。3.5支付方式支付方式为银行转账，具体账户在合同中约定。第四条：合同工期及进度4.1开工日期合同约定的开工日期为年月日。4.2竣工日期合同约定的竣工日期为年月日。4.3工期延误如承包人原因导致工程延期，应按照合同约定的比例（如：每天赔偿金额为合同总价的0.5%）向发包人支付违约金。4.4工期提前如承包人提前完成工程，发包人不再支付提前完成部分的工程价款。第五条：合同质量及标准5.1质量要求工程质量应符合国家及行业标准，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等。5.2质量检验承包人应按合同约定对工程质量进行自检、互检和专检。监理人可对工程质量进行监督检查，并对不合格工程要求承包人整改。5.3质量争议的处理如发生工程质量争议，各方应协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第六条：合同变更及解除6.1合同变更的条件合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同变更的程序合同变更协议应明确变更的内容、范围、价款、工期等事项，并经各方签字盖章后生效。6.3合同解除的条件合同解除需经各方协商一致，并签订书面解除协议。6.4合同解除的程序合同解除协议应明确解除的原因、解除后的责任处理等事项，并经各方签字盖章后生效。第八条：不可抗力及风险承担8.1不可抗力的定义不可抗力是指在合同签订后，因不可预见、不可避免、不能克服的原因导致合同不能履行或者不能完全履行的情况。不可抗力包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、罢工等）和政府行为（如政策调整、法律法规变化等）。8.2不可抗力的处理如发生不可抗力事件，各方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。不可抗力事件结束后，承包人应尽快恢复施工，并合理延长工期。8.3风险承担除不可抗力原因外，因承包人原因导致合同不能履行或者不能完全履行，承包人应承担相应的违约责任。因发包人原因导致合同不能履行或者不能完全履行，发包人应承担相应的违约责任。第九条：争议解决及法律适用9.1争议解决的方式如发生合同争议，各方应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。9.2法律适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十条：保密条款10.1保密信息的定义保密信息是指合同履行过程中，各方披露的与工程相关的技术秘密、商业秘密和其他敏感信息。10.2保密义务各方对在合同履行过程中获得的保密信息承担保密义务，未经信息披露方同意，不得向第三方泄露。10.3泄露保密信息的处理如发生泄露保密信息的情况，泄露方应立即采取补救措施，并承担相应的违约责任。第十一条：合同的生效、变更和终止11.1合同的生效条件本合同自各方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更条件合同变更需经各方协商一致，并签订书面变更协议。11.3合同的终止条件合同终止需经各方协商一致，并签订书面终止协议。第十二条：其他条款12.1施工许可各方应按照相关法律法规，办理施工许可等相关手续。12.2环境保护承包人应按照相关法律法规，做好施工现场的环境保护工作。12.3安全生产承包人应按照相关法律法规，做好施工现场的安全生产工作。第十三条：合同附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：施工图纸13.3附件三：技术要求第十四条：合同签署14.1合同签署日期本合同于年月日签署。14.2合同签署地点本合同于省市区路号签署。14.3合同签署人发包人代表：（签名）承包人代表：（签名）监理人代表：（签名）第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的定义及范围1.1第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方以外的其他方参与合同的执行，包括但不限于监理人、设计单位、施工单位、材料供应商、检测机构等。1.2第三方介入的范围包括合同约定的工程设计、采购、施工、竣工、保修等各个环节。第二条：第三方的责任及义务2.1第三方应按照合同约定及相关法律法规，履行其职责，并确保工程质量、安全、进度等目标的实现。2.2第三方应接受甲乙方的监督和管理，按照甲乙方的要求提供相关资料、文件和报告。2.3第三方应承担因其原因导致工程质量问题、安全事故等的责任和赔偿责任。第三条：第三方的权利及利益3.1第三方有权根据合同约定，获得相应的合同价款、费用和利益。3.2第三方有权要求甲乙方提供合同约定的工程条件、资料和配合。3.3第三方在合同履行过程中，如遇到不可抗力等不可预见的情况，有权根据合同约定申请延期、调整合同价款等。第四条：第三方介入的协调与管理4.2甲乙方应定期召开协调会议，解决第三方在合同履行过程中遇到的问题。4.3甲乙方应对第三方的工作进行监督和管理，确保第三方按照合同约定履行义务。第五条：第三方责任限额5.1第三方应对其履行合同过程中产生的债务、损失、损害等承担有限责任。5.2甲乙方应要求第三方提供相应的担保，确保第三方履行合同义务。5.3第三方在合同履行过程中造成甲乙方损失的，甲乙方有权要求第三方进行赔偿，但赔偿金额不得超过第三方在合同中约定的责任限额。第六条：第三方介入的变更与解除6.1第三方介入的变更如合同履行过程中，第三方因故不能继续履行合同义务，甲乙方有权协商变更第三方。6.2第三方介入的解除如第三方严重违反合同约定，甲乙方有权解除与第三方的合同关系。第七条：第三方与其他各方的关系7.1第三方与甲乙方第三方在履行合同义务过程中，应遵守甲乙方的管理制度和要求，接受甲乙方的监督。7.2第三方与监理人第三方应接受监理人的监督和检查，按照监理人的要求提供相关资料和文件。7.3第三方与设计单位、施工单位等第八条：第三方介入的合同争议解决8.1第三方介入的合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。8.2第三方介入的合同争议解决适用中华人民共和国法律。第九条：第三方介入的保密条款9.1第三方应对在合同履行过程中获得的甲乙方保密信息承担保密义务，未经甲乙方同意，不得向第三方泄露。9.2如第三方泄露甲乙方保密信息，第三方应承担相应的违约责任。第十条：第三方介入的合同生效、变更和终止10.1第三方介入的合同自各方签字盖章之日起生效。10.2第三方介入的合同变更和终止，应遵循合同约定和相关法律法规。第十一条：第三方介入的其他条款11.1施工许可第三方应按照相关法律法规，办理施工许可等相关手续。11.2环境保护第三方应按照相关法律法规，做好施工现场的环境保护工作。11.3安全生产第三方应按照相关法律法规，做好施工现场的安全生产工作。第十二条：第三方介入的附件12.1附件一：第三方合同12.2附件二：第三方担保文件第十三条：第三方介入的合同签署13.1第三方介入的合同于年月日签署。13.2第三方介入的合同于省市区路号签署。13.3第三方介入的合同签署人甲乙方代表：（签名）第三方代表：（签名）监理人代表：（签名）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出工程项目的所有工程量，包括单位工程量、工程单价、工程总价等信息。附件二：施工图纸包括施工图纸的设计图纸、施工图纸、竣工图纸等。附件三：技术要求详细列出工程项目的技术要求，包括材料要求、施工工艺要求、验收标准等。附件四：质量保修书详细列出质量保修的内容、保修期限、保修责任等。附件五：安全生产管理协议详细列出安全生产管理的内容、责任划分、安全管理措施等。附件六：环境保护协议详细列出环境保护的内容、责任划分、环境保护措施等。附件七：合同变更协议当合同履行过程中需要变更时，需签订此协议，详细列出变更的内容、范围、价款、工期等。附件八：违约金计算公式详细列出违约金的计算公式，包括计算基数、计算比例等。附件九：争议解决协议详细列出争议解决的途径、程序、适用法律等。附件十：保密协议详细列出保密信息的定义、保密义务、泄露保密信息的处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误如承包人原因导致工程延期，应按照合同约定的比例（如：每天赔偿金额为合同总价的0.5%）向发包人支付违约金。示例说明：如果工程原定竣工日期为2024年6月30日，由于承包人原因，工程实际竣工日期为2024年7月10日，则承包人应向发包人支付自2024年7月1日起至2024年7月10日止的违约金，计算公式为：违约金=合同总价×0.5%×延期天数。2.工程质量不符合约定如承包人未按照合同约定及国家相关标准完成工程，导致工程质量不符合约定，应承担质量不合格的部分工程返工、修复、更换等费用，并支付违约金。示例说明：如果工程某部位的混凝土