2020年安徽省马鞍山市《一级建筑师之工程法规 》常考500选择题含解析

2020年安徽省马鞍山市《一级建筑师之工程法规》精选常考500选择题汇总

本资料精选选择题500题

1.根据《劳动争议调解仲裁法》第19条的规定，劳动争议仲裁委员会的组成人员不包括()。

A.劳动行政部门代表

B.同级工会代表

C.职工代表

D.用人单位方面代表

【答案】C

【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。劳动争议

仲裁委员会主任由劳动行政部门代表担任。

2.某承包单位以建设单位不及时支付工程款为由，请求将所建造的房屋拍卖并就所得款项优先受偿。但

是，某银行也以建设单位已经用此房屋作为抵押物，对贷款作了抵押，而请求就拍卖所得款项优先受偿，

则()。

A.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给承包单位

B.应该优先支付给承包单位

C应该优先支付给银行

D.如果承包单位提出此请求的日期距离工程竣工之日不超过6个月，则优先支付给银行

【答案】A

参考解析：本题考核的是承包人工程价款的优先受偿权。建设工程承包人行使优先权的期限为6个月，自

建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

记忆难度：容易(0)一般⑴难(0)笔记：记笔记

3.市政公司在居民聚居区进行产生噪声污染的自来水管爆裂的抢修工程，因工程巨大，需要连夜施工，

按照有关法律规定，施工单位应当()。

A.经附近居民所在单位的同意

B.有县级以上人民政府的证明

C.公告附近居民

D.经居民小区业主委员会同意

【答案】C

【解析】《噪声污染防治法》规定，因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主

管部门的证明。前款规定的夜间作业，必须公告附近居民。抢修抢险作业不需要有关部门的证明，但需要

公告附近居民。

4.以下不属于《生产安全事故报告和调查处理条例》规定的安全报告事故主要内容的是()。

A.事故现场情况

B.事故可能造成的伤亡人数

C.事故初步估计的直接经济损失

D.事故防范和整改措施

【答案】D

参考解析：

《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，报告事故应当包括下列内容：(1)事故发生单位概况;(2)事故

发生的时间、地点以及事故现场情况;⑶事故的简要经过;(4)事故已经造成或者可能造成的伤亡人数(包括

下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失;(5)已经采取的措施;⑹其他应当报告的情况。而D项属于安

全事故调查报告的内容。

5.由人民法院指定举证期限的，指定的期限不得少于。日。

A.5

B.7

C.15

D.30

【答案】D

参考解析：

《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第33条规定：“由人民法院指定举证期限的，指定的期限

不得少于三十日，自当事人收到案件受理通知书和应诉通知书的次日起计算”。故D为正确选项。

6.在诉讼中，无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是他的()。

A.指定代理人

B.法定代理人

C.委托代理人

D.意定代理人

【答案】B

参考解析：本题考核的是代理的主要种类。代理包括委托代理、法定代理和指定代理。无民事行为能力人、

限制民事行为能力人的监护人是他的法定代理人。

7.根据我国《标准施工招标文件》的规定，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的()天内或在

争议发生后，协商成立争议评审组。

A.14

B.28

C.7

D.15

【答案】B

参考解析：《标准施工招标文件》第24.3.1条规定：“采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的

28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组”。故B为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难(2)笔记：记笔记

8.某建设项目施工中，发现地下古墓葬，因建设工期紧迫，需要对其进行抢救性发掘，则应当由()组织发

掘。

A.建设单位

B.施工单位

C.政府土地管理部门

D政府文物行政部门

【答案】D

参考解析：

《文物保护法》第30条规定：”确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行

抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织，并同时补办审批手续故D为正确选

项。

9.下列说法正确的是0。

A.规章是由国家最高行政机关制定的法律规范性文件

B.部门规章是由较大市以上地方人民政府各行政部门制定的法律规范性文件

C.地方政府规章的效力低于法律、行政法规，高于同级地方性法规

D.地方性法规只在本辖区内有效，其效力低于法律和行政法规

【答案】D

参考解析：国家最高行政机关为国务院，国务院制定行政法规。国务院各部、委员会、中国人民银行、审

计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规范性文件称部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下

级地方政府规章。省、自治区人民政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政

府制定的规章。D选项正确。

10.某住宅工程交付使用后的保修期内，住户甲委托装修公司精装修过程中不慎将卫生间防水层破坏，漏

水导致下层住户乙房屋被浸泡。在该事件中不应承担任何责任赔偿的是()。

A.住宅工程原施工单位

B.物业单位

C.装修单位

D.住户甲

【答案】A

参考解析：住户乙的损失是由于住户甲使用不当造成的，不属于施工单位保修责任范畴。住户乙的损失，

是住户甲装修造成的，甲是侵权人，应承担赔偿责任;装修单位不当施工是造成损失的直接责任人，应承

担赔偿责任;物业单位是物业管理的直接责任人，其应当承担管理责任。故A为正确选项。

11.《注册建造师管理规定》中规定，建造师注册有效期满需继续执业的，延续注册的，有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

参考解析：本题考核的是建造师的延续注册。《注册建造师管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，

应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。延续注册的，有效期为3年。

12.根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的

公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】D

13.甲房地产开发商与乙建筑施工企业签订了一份施工合同，双方在合同中未约定纠纷的处理方式。后来

由于工程质量问题发生了纠纷，双方决定将此纠纷提交该市仲裁委员会仲裁。则下列说法中，正确的是()。

A.由于双方在合同中未约定处理纠纷的具体方式，所以只能通过和解的方式解决纠纷

B.由于双方在合同中未约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以发生纠纷后不能通过仲裁解决

C.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以可以通过仲裁解决纠纷

D.由于双方在发生纠纷后约定采用仲裁的方式处理纠纷，所以不能通过和解解决纠纷

【答案】C

参考解析：本题考核的是民事纠纷的法律解决途径。民事纠纷的法律解决途径主要有四种：和解、调解、

仲裁、诉讼。当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，

可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。当事人申请仲裁后•可以自行和解。

14.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为4万元、定金为6万元。采购方依约支付了6万元

定金，供货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为()万元。

A.10

B.4

C.16

D.12

【答案】D

【解析】本题考核点为定金与违约金条款的选择适用。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，

对方可以选择适用违约金或者定金条款。如果采购方选择了定金条款，那么能主张12万元;如果选择违约

金条款，定金还可以收回，则可以主张10万元。因此，本题中如果要主张最高金额，只能选择定金条款。

15.某高速公路项目进行招标，按照招标投标法律法规的规定，开标后允许()。

A.投标人撤回投标文件

B.投标人再增加优惠条件

C.评标委员要求投标人澄清问题

D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法

【答案】C

16.在合同订立过程中，关于中标通知书的法律属性，下列说法正确的是()。

A.要约邀请

B.要约

C.承诺

D.合同书

【答案】C

参考解析：依照《合同法》规定，要约邀请是指希望他人向自己发出要约的意思表示。要约是指希望和他

人订立合同的意思表示。招标公告属于要约邀请，招标文件实质上是招标公告内容的具体化，所以也属于

要约邀请的范畴。投标是指投标人按照招标人的要求，在规定的期限内向招标人发出的包括合同主要条款

的意思表示，该意思表示属于要约。中标通知书是受要约人向要约人发出的承诺。故C为正确选项。

17.施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位处置的，由()做出处罚决定。

A.环境保护部门

B.建设行政主管部门

C.城管部门

D市容环境卫生主管部门

【答案】D

(难度：难)参考解析：

《城市建筑垃圾管理规定》中规定，施工单位将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位

处置的，由城市人民政府市容环境卫生主管部门责令限期改正，给予警告，处1万元以上10万元以下罚

款。

18.行政诉讼中，原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由()人民法院管辖。

A.最先收到起诉状的

B.共同上一级法院指定的

C.被告最先提交书面答辩状的

D.最先收取案件受理费的

【答案】A

参考解析：《行政诉讼法》第20条规定：“两个以上人民法院都有管辖权的案件，原告可以选择其中一个

人民法院提起诉讼。原告向两个以上有管辖权的人民法院提起诉讼的，由最先收到起诉状的人民法院管

辖”。故A为正确选项。

19.以下不属于委托人对诉讼代理人进行特别授权的情形是()。

A.宣读有原告签字的起诉书

B.变更诉讼请求

C.进行和解

D.放弃诉讼请求

【答案】A

参考解析：我国《民事诉讼法》第59条规定：“诉讼代理人代为承认放弃变更诉讼请求，进行和解，提起

反诉或者上诉，必须有委托人的特别授权”。本题A项明显不属于法定的特别授权事项。故A选项正确。

20.行政法规、政府规章应当在公布后()内报有关机关备案。

A.15日

B.30日

C.60日

D.45日

【答案】B

参考解析：

行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的30日内报有关机关备案。B项正确。

21.某建筑工程已经达到其设计使用年限，业主想继续使用，则()。

A.不能继续使用，必须拆除

B.继续使用即可

C.向建设主管部门缴纳一定费用后可继续使用

D.委托鉴定，重新界定使用期

【答案】D

参考解析：

《建设工程质量管理条例》规定，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托

具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。

22.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起行政诉讼的，应当在知道作出具体行政行为之日起()内

提出，法律另有规定的除外。

A.15日

B.30日

C.2个月

D.3个月

【答案】D

参考解析：《行政诉讼法》第39条规定：“公民法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当在知

道作出具体行政行为之日起三个月内提出。法律另有规定的除外”。故D为正确选项。

23.下列标准中不属于工程建设国家强制标准的是0。

A.工程建设通用的有关安全卫生和环境保护的标准

B.工程建设施工（包括安装）及验收通用综合标准

C.工程建设行业专用的术语、符号、代号量与单位和制图方法标准

D工程建设重要的通用信息技术要求

【答案】C

参考解析：

根据《标准化法实施条例》规定，国家标准和行业标准都分为强制性标准和推荐性标准，对需要在全国范

围内统一的技术要求，应当制定国家标准;对没有国家标准而有需要在全国某行业范围内统一的技术要求,

可以制定行业标准。本题C选项属于在工程建设行业专用的强制性标准。故C为正确选项。

24.保证合同的签订人为0。

A.债权人与债务人

B.债权人与保证人

C.债务人与保证人

D.保证人与被保证人

【答案】B

25.某建筑设计注册执业人员在施工图纸设计过程中，严重违反民用建筑节能强制性标准的规定，造成严

重后果，按照《民用建筑节能条例》的规定，可由颁发资格证书的部门吊销执业资格证书，（）内不予注册。

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】D

26.在抵押担保中（）。

A.债务人或者第三人可以是担保人B.担保期间不转移对财产的占有C.债权人有权优先受偿D.债务人不履

行债务时，可以依法拍卖抵押物

【答案】B

参考解析：

抵押的特点是不转移对担保物的占有;质押的特点是转移对担保物的占有。故B为正确选项。

27.关于法律责任特征的表述中，不正确的是（）。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依约定程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】C

参考解析：本题考核的是法律责任的特征。法律责任的特征为：（1）法律责任是因违反法律上的义务（包括

违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提;（2）法律责任即承担不利的后果;（3）法律责任的认定和

追究，由国家专门机关依法定程序进行;（4）法律责任的实现由国家强制力作保障。

28.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其（）参加依法必须进行招标的项目的

投标资格并予以公告，直至由工商行政管理机关吊销营业执照。

A.1年至3年内

B.2年至5年内

C.3年至7年内

D.终身

【答案】B

参考解析：本题考核的是中标人违法行为应承担的法律责任。中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，

情节严重的，取消其2年至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格并予以公告，直至由工商行政

管理机关吊销营业执照。

29.以危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等

为主要内容的方案属于()。

A.综合应急预案

B.专项应急预案

C.现场处置方案

D施工组织方案

【答案】B

参考解析：

综合应急预案，应当包括本单位的应急组织机构及其职责、预案体系及响应程序、事故预防及应急保障、

应急培训及预案演练等主要内容;专项应急预案，应当包括危险性分析、可能发生的事故特征、应急组织

机构与职责、预防措施、应急处置程序和应急保障等内容;现场处置方案，应当包括危险性分析、可能发

生的事故特征、应急处置程序、应急处置要点和注意事项等内容。故B为正确选项。

30.按照《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程施工前，()应当对有关安全施工的技术要求向施

工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.施工单位项目负责人

B.施工单位项目技术人员

C.施工单位项目安全员

D.项目总监理工程师

【答案】B

31.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》规定，下列()属于挂靠。

A.施工单位将工程发包给个人

B.施工单位将全部工程转给个人施工

C.建设单位将工程发包给个人

D有资质的施工单位相互借用资质承揽工程

【答案】D

参考解析：

存在下列情形之一的，属于挂靠：(1)没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的;(2)有资

质的施工单位相互借用资质承揽工程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级高的借用资质等

级低的，相同资质等级相互借用的;(3)专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的，

但建设单位依约作为发包单位的除外;(4)劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或

专业分包单位的;(5)施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负

责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同，或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的;(6)实际施工

总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施

工合同中载明的承包单位不一致，又不能进行合理解释并提供材料证明的;(7)合同约定由施工总承包单位

或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备，由其他单位

或个人采购、租赁，或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明，又不能进行合理解释并提

供材料证明的;(8)法律法规规定的其他挂靠行为。

32.《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板

等自升式架设设施，必须由()承担。

A.总承包单位

B.专业分包单位

C.出租单位

D.有相应资质的单位

【答案】D

33.甲建筑公司拖欠乙材料商货款，甲以自己的房产抵押给乙并办理了抵押登记，同时丙银行为甲的债务

出具了保函。三方未约定担保顺序，后甲不能偿还债务，乙的下列行为中合法的是()。

A.可直接要求丙承担保证责任

B.不能要求甲和丙对债务承担连带责任

C.应先行使抵押权

D.可以同时行使抵押权并要求丙承担保证责任

【答案】C

参考解析：根据《物权法》第176条规定，被担保的债权既有物的担保又有人的担保的，债务人不履行到

期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，债权人应当按照约定实现债权;没有约定或者约定不

明确，债务人自己提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权;第三人提供物的担保的，债权

人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。提供担保的第三人承担担保责任后，有权

向债务人追偿。故C为正确选项。

34.下列属于著作权中人身权的是()。

A.保护作品完整权

B.使用权

C许可使用权

D.转让权

【答案】A

35.甲、乙、丙三人拟成立一建筑公司，三人于2013年3月15日签订资金认购协议，4月10日各方资

金到位，5月18日工商行政管理机关核准登记，6月1日正式挂牌营业。该建筑公司取得法人资格的时间

为()日。

A.3月15日

B.4月10日

C.5月18日

D.6月1日

【答案】C

【解析】企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格。故C选项正确。

36.当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的0原则。

A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信

【答案】A

参考解析：

《合同法》第3条规定：”合同当事人的法律地位平等，一方不得将自己的意志强加给另一方”，即平等原

则;第4条规定：“当事人依法享有自愿订立合同的权利，任何单位和个人不得非法干预”，即自愿原则;第

5条规定：”当事人应当遵循公平原则确定各方的权利和义务”，即公平原则;第6条规定：”当事人行使权

利、履行义务应当遵循诚实信用原则”，即诚实信用原则。故A为正确选项。

37.当事人在仲裁过程中。对案件仲裁管辖有异议，应在()提出。

A.答辩期内

B.首次开庭前

C.案件庭审结束前

D.本案件裁决作出前

【答案】B

38.下列属于运输合同中托运人义务的是()。

A.货物情况的告知的义务

B.提货验收的义务

C.货物毁损、灭失的赔偿义务

D特殊情况下拒运的义务

【答案】A

参考解析：

在运输合同中，托运人的主要义务是支付运费、妥善包装和告知。故A为正确选项。

39.电工张某与某建筑公司签订了一份为期3年的劳动合同并约定了2个月的试用期，该公司电工最低档

工资为2000元，与张某约定的工资为1800元，当地最低工资标准为1500元，则张某在试用期的工资不

得低于()元。

A.1200

B.1500

C.1600

D.1440

【答案】B

【解析】劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的80%,并

不得低于用人单位所在地的最低工资标准。在试用期中，除劳动者有《劳动合同法》第39条和第40条第

1项、第2项规定的情形外，用人单位不得解除劳动合同。用人单位在试用期解除劳动合同的，应当向劳

动者说明理由。

40.某工程按国务院规定于2008年6月1日办理了开工报告审批手续，由于周边关系协调问题一直没有

开工，同年12月7日准备开工时，建设单位应当()。

A.向批准机关申请延续

B.报批准机关核验开工报告

C.重新办理开工报告审批手续

D.改办施工许可证

【答案】C

41.企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，下列说法正确的是()。

A.企业合并的，可以继承合并前各方中较高的资质

B.企业分立的，按分立前各方较低的资质处理

C.企业改制的，可以继承原企业资质

D.应当申请重新核定建筑业企业资质等级

【答案】D

参考解析：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定

建筑业企业资质等级。D项正选。

42.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定()。

A、预算成本

B、计划成本

C、目标成本

D、实际成本

【答案】C

【解析】本题考查的是竞争性成本计划。成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。

43.《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在()万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工

程，可以不申请办理施工许可证。

A.30

B.40

C.50

D.80

【答案】A

参考解析：本题考核的是限额以下的小型工程。《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在30万

元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。

44.关于违约金和定金的表述中，不正确的是()。

A.违约金有法定违约金和约定违约金两种

B.由法律规定的违约金为法定违约金

C.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少

D.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

【答案】C

参考解析：本题考核的是约定赔偿损失与法定赔偿损失。《合同法》规定，当事人可以约定一方违约时应

当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的

违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成

的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。

45.某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即①抵押权人的优先受偿权;②消费者交付全部或者大部

分购房款项后对房屋所有权的优先权;③承包人就欠款工程的拍卖价款享有优先受偿权。前述三种优先权

利的法定优先顺序是()。

A.②①③

C.②③①

D.③②①

【答案】C

参考解析：根据《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》，(1)人民法院在审理房地产纠

纷案件和办理执行案件中，应当依照《合同法》第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优

于抵押权和其他债权;(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程

价款优先受偿权不得对抗买受人。本题中，“②消费者已交付全部或者大部分购房款后对房屋所有权的优

先权”排序最前，“③承包人就该工程欠款的拍卖价款享有优先受偿权”排第二，“①一般抵押权人的优先

受偿权”排序最后。故C为正确选项。

46.知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性;这属于知识产权的()。

A.双重性

B.地域性

C专有性

D.时间性

【答案】C

参考解析：知识产权同其他财产所有权一样，具有绝对的排他性。权利人对智力成果享有专有权，其他人

若要利用这一成果必须经过权利人同意，否则构成侵权。这是知识产权的专有性特征。

47.建设单位与施工单位希望通过仲裁方式解决施工合同纠纷。下列双方达成的仲裁协议中，不产生法律

效力的是()。

A.在施工合同中约定仲裁条款

B.在发生争议后双方通过电子邮件达成仲裁协议

C.双方的法定代表人通过电话达成仲裁协议

D.双方订立书面仲裁协议

【答案】C

参考解析：《仲裁法》第16条规定：“仲裁协议包括合同中订立的仲裁条款和以其他书面方式在纠纷发生

前或者纠纷发生后达成的请求仲裁的协议”；《最高人民法院关于适用(中华人民共和国仲裁法)若干问题的

解释》第1条规定：“仲裁法第十六条规定的‘其他书面形式'的仲裁协议，包括以合同书信件和数据电

文(包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)等形式达成的请求仲裁的协议”。可见，仲裁协议必

须采用书面形式，采用口头形式(包括电话)均无效。故C为正确选项。

48.建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】D

49.施工单位在施工中未采取专项保护措施，给毗邻建筑物造成损害。建设行政主管部门不能给予的处罚

是()。

A.责令停业

B.罚款

C.责令限期改正

D.吊销营业执照

【答案】D

参考解析：本题考核的是施工现场安全防护违法行为应承担的法律责任。《建设工程安全生产管理条例》

规定，施工单位有下列行为之一的，责令限期改正;逾期未改正的，责令停业整顿，并处5万元以上10万

元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任：(1)

施工前未对有关安全施工的技术要求作出详细说明的；

(2)未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城

市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;(3)在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的;(4)施

工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;⑸未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构

筑物和地下管线等采取专项防护措施的。施工单位有以上规定第(4)项、第⑸项行为，造成损失的，依法

承担赔偿责任。

50.某工程预计工期10个月，施工合同价款为600万元人民币。根据《建筑工程施工许可管理办法》的

规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的资金原则上不得少于()万元人民币。

A.150

B.180

C.300

D.600

【答案】C

参考解析：本题考核的是建设资金的落实。《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足1年

的，到位资金原则上不得少于工程合同价的50%,建设工期超过1年的到位资金原则上不得少于工程合同

价的30%»

51.甲公司与乙公司签订了一份设备融资租赁合同，乙与甲指定的丙厂商签订了设备买卖合同。丙按照合

同要求的时间及时向甲交付了该设备，但却一直没提供该设备的质量证明文件，于是甲拒绝向乙支付租金。

对此，下列说法中错误的是()。

A.甲有权拒绝向乙支付租金

B.乙可以收回该设备

C.乙可按约定协助甲向丙索取质量证明文件

D.甲可直接向丙主张权利

【答案】A

参考解析：

《合同法》第239条规定：“出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，出卖人应当按

照约定向承租人交付标的物，承租人享有与受领标的物有关的买受人的权利。”因此，对于丙未向甲提交

设备质量证明文件，甲应直接向丙主张，不享有不履行支付租金的抗辩权。

52.某工程施工过程中一总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位

现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。

A.总承包单位

B.分包单位

C.建设单位

D.总承包单位和分包单位共同

【答案】A

【解析】本题考点是文明施工费。工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。

总承包单位应当按照本规定及合同约定及时向分包单位支付安全防护、文明施工措施费用。总承包单位不

按本规定和合同约定支付费用，造成分包单位不能及时落实安全防护措施导致发生事故的，由总承包单位

负主要责任。

53.《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制。时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施

工措施所需费用。

A.投资概算

B.工程概算

C.工程预算

D.工程结算

【答案】B

54.依照《行政许可法》的规定，行政许可采取统一办理或者联合办理、集中办理的，办理的时问不得超

过45日;45日内不能办结的，经()人民政府负责人批准，可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知

申请人。

A.本级

B.县级

C.市级

D.省级

【答案】A

参考解析：本题考核的是行政许可的期限。依照《行政许可法》第26条的规定，行政许可采取统一办理

或者联合办理、集中办理的，办理的时间不得超过45日;45日内不能办结的，经本级人民政府负责人批准,

可以延长15日，并应当将延长期限的理由告知申请人。

55.受建设单位委托，承包企业按照合同约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行(竣工验

收)等实行全过程或若干阶段的承包的，属于()。

A.投资总承包B.施工总承包C.分项总承包D.工程总承包

【答案】D

参考解析：

工程总承包是指从事工程总承包的企业受建设单位的委托，按照工程总承包合同的约定，对工程项目的勘

察、设计、采购、施工、试运行(竣工验收)等实行全过程或若干阶段的承包。故D为正确选项。

56.依据《行政复议法》的规定，以下不可申请行政复议的是0。

A.认为行政机关侵犯合法的经营自主权的

B.对建设行政主管部门吊销建筑公司资质证书不服的

C.对规划行政主管机关撤销《建设工程规划许可证》决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】D

参考解析：根据《行政复议法》第6条的规定，认为行政机关侵犯合法的经营自主权的、对行政机关作出

的吊销许可证等处罚决定不服的、对行政机关作出撤销许可证等决定不服的，公民、法人或者其他组织可

以依法申请行政复议。第8条规定：“不服行政机关对民事纠纷做出的调解或者其他处理，依法申请仲裁

或者向人民法院提起诉讼”。故D为正确选项。

57.甲、乙因工程质量纠纷，乙申请某仲裁委员会仲裁，仲裁庭裁决驳回乙方请求，并作出了裁决。乙方

认为仲裁庭的某仲裁员处理此案时有受贿行为，依照我国《仲裁法》的规定，乙方可以()。

A.拒绝执行

B.向人民法院起诉

C.请求法院裁定不予执行

D.向上级仲裁委员会申诉

【答案】C

参考解析：本题考核的是仲裁裁决的不予执行。根据《仲裁法》、《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证

据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行：(1)当事人在合同中没有

仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁

的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的;(4)裁决所依据的证据是伪造的;⑸对方当事人向仲裁

机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;(6)仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。

记忆难度：容易(0)一般(0)难⑷笔记：记笔记

58.乙向甲租了一套设备，在甲不知道的情况下，乙与丙签订合同，把该套设备卖给了丙。下列说法正确

的是()。

A.由于乙没有处分权，因此买卖合同无效

B.如合同签订后，甲将设备卖给乙，则合同确定有效

C.如丙订立合同之后知道乙没有处分权，则合同无效

D.如果设备已经交付给丙，则合同有效

【答案】B

参考解析：

本题所述的合同实际上是一个效力待定的合同，无处分权人订立的合同，经权利人追认后或无处分权人在

订立合同后取得处分权时，合同才有效，因此只有B是最符合题意的。

59.包工头王某挂靠某建筑工程公司承揽住宅楼施工工程，后由其工程出现严重质量问题，建设单位为此

提出索赔，对此质量问题的责任，说法正确的是()。

A.建筑公司独自承担

B.王某独自承担

C.建筑公司与王某按过错比例承担

D.建筑公司与王某连带承担

【答案】D

参考解析：

按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十五条规定，因建设

工程质量发生争议的，发包人可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼，因此实际施工

人王某和建筑公司对质量问题须承担连带责任。

60.根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企事业单位在拆除或0环境噪声污染防治设

施时，必须事先经所在地的县级以上地方政府环境保护行政主管部门批准。

A.维修

B.检测

C.闲置

D.使用

【答案】C

参考解析：

根据《环境噪声污染防治法》规定，产生环境噪声污染的企业事业单位，必须保持防治环境噪声污染的设

施的正常使用;拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报经所在地的县级以上地方人民政府环

境保护行政主管部门批准。

61.按照《民事诉讼法》规定，当事人对已经发生法律效力的判决、裁定申请再审，应当在判决、裁定发

生法律效力后()提出。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.20年

【答案】A

62.在我国，施工总承包企业资质划分为房屋建筑工程、公路工程等()个资质类别。

A.10

B.12

C.13

D.60

【答案】B

63.债权相对性理论的内涵不包括()。

A.债权主体的相对性

B.债权内容的相对性

C.债权责任的相对性

D.债权客体的相对性

【答案】D

【解析】债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：(1)债权主体的相对性;(2)债权内容的相对性;(3)

债权责任的相对性。

64.李某向王某借款10万元，约定3年一次还本付息，年利率为5%,李某提前1年将10万元归还王某,

按照约定应支付利息()。

A.0.5万元

B.1.0万元

C.1.5万元

D.1.6万元

【答案】B

参考解析：

对于借款人提前还款的，一般应按照实际借款的期间计算利息，除非当事人另有约定。本题实际借款期间

为2年，每年利息0.5万元，因而2年利息为1万元。

65.某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，

现场作业区内目测扬尘高度不超过。米。

A.0.5

B.1

C.1.5

D.2

【答案】A

参考解析：《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5米。故A

选项正确。

66.申请设立施工总承包序列特级和一级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由（）

审批。

A.国家发展和改革委员会

B.全国人民代表大会常务委员会

C.国务院对外贸易经济行政主管部门

D.国务院建设行政主管部门

【答案】C

参考解析：本题考核的是外商投资建筑业企业设立与资质的审批权限。申请设立施工总承包序列特级和一

级、专业承包序列一级资质外商投资建筑业企业的，其设立由国务院对外贸易经济行政主管部门审批，其

资质由国务院建设行政主管部门审批。

67.进行大型基本建设工程，（）应当事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发

掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

【答案】A

参考解析：本题考核的是配合建设工程进行考古发掘工作的规定。进行大型基本建设工程，建设单位应当

事先报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文

物的地方进行考古调查、勘探。

68.代理人没有代理权、超越代理权限范围或代理权终止后进行代理活动的，属于（）。

A.有权代理

B.无权代理

C.表见代理

D.滥用代理权

【答案】B

69.某建筑公司所承建的某住宅项目质量不符合约定，建设单位要求其返工，该建筑公司以气候已经不适

宜继续施工为由，拒绝了这个要求，建设单位请求减少支付工程款，对于这个请求，（）。

A.应予支持

B.不予支持

C.如果该建筑公司不具备相应资质，就予以支持

D.如果气候的确已经不适宜继续施工，不予支持

【答案】A

参考解析：本题考核的是承包方责任的处理。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问

题的解释》规定，因承包人的过错造成建设工程质量不符合约定，承包人拒绝修理、返工或者改建，发包

人请求减少支付工程价款的，应予支持。

70.某工程业主投保了建筑工程一切险，工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生洪涝灾害导致部分

工程损毁，业主向保险公司提出索赔。则应由（）。

A.保险公司承担全部损失

B.保险公司承担除外责任以外的全部损失

C.业主自行承担全部损失

D.业主和保险公司协商分担损失

【答案】C

【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起

始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接收

该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因为该工程已经竣工验收，所以，保险人不再对其发生的

损失承担责任，该损失应该由投保人自己承担。

71.某建筑工程竣工后未经验收发包人提前使用，下列说法正确的是0。

A.出现防水问题，5年内承包人应承担保修责任

B.主体结构出现裂纹，承包人应承担保修责任

C.出现任何问题承包人都需要承担保修责任

D.出现任何问题承包人都不需要承担保修责任

【答案】B

参考解析：

按照最高人民法院《关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第13条规定，建设工程未经

竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应

当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

72.关于分包单位再分包，下列说法正确的是()。

A.分包单位不得将其承包的全部工程再分包,但可将其部分再分包B.分包单位不得将其承包的工程再分包

C.接受再分包的单位也应具备相应的资质条件D.分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】B

参考解析：

《建筑法》规定，禁止分包单位将其承包的工程再分包，因此B选项正确，A、C、D选项错误。故B为

正确选项。

73.甲承包商在乙厂商定制了一台非标准设备。设备制作完成后，乙将其交由丙公司送货。运送过程中，

甲承包商因故解除了这个合同。乙厂商便通知丙公司中途将设备运回，由此增加了运费。对此，下列说法

中错误的是()。

A.甲有任意解除合同权

B.乙应与丙协商后方可变更运输

C.乙有任意变更运输权

D.乙应支付丙由于变更增加的运费

【答案】B

74.对于紧急抢险、救灾和施工技术特别复杂的建设工程，发承包双方较宜采用()确定合同价款。

A.单价方式

B.总价方式

C.成本加酬金方式

D.按进度付款

【答案】C

参考解析：发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实

行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较

低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特

别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

75.在某工程项目建设中，建筑结构所采用的新材料不符合现行强制性标准规定，施工单位提请建设单位

组织并通过了专题技术论证，则()。

A.论证通过后可使用

B.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门备案

C.报批准标准的建设行政主管部门或国务院有关部门审定

D.报工程监理机构批准

【答案】C

76.施工合同中对支付工程款的时间约定不明，但建设工程实际交付使用的，计息日期()。

A.从交付之日起计算

B.从竣工验收之日起计算

C.从当事人起诉之日起计算

D从提交竣工结算文件之日起计算

【答案】A

参考解析：

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第18条规定：利息从应付工

程价款之日计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：(1)建设工程已

实际交付的，为交付之日;(2)建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日;(3)建设工程未交付，工程价

款也未结算的，为当事人起诉之日。故A为正确选项。

77.承包人于2012年3月5日向发包人提交了竣工验收报告，比合同约定工期提前一周，但发包人以工

程存在严重缺陷为由拒绝组织验收。双方经协商，于2012年3月20日提请有关部门进行质量鉴定。鉴定

部门于2012年4月10日出具了工程质量合格的鉴定结论。则该工程的实际竣工日期应为()。

A.3月5日

B.3月12日

C.3月20日

D.4月10日

【答案】D

参考解析：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第15条规定：建设

工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。据此本条

应理解为：建设工程竣工前当事人对工程质量发生争议(此时已提交竣工验收报告)，经鉴定合格的，竣工

日期应当以鉴定合格之日为准，工期顺延。故D选项正确。

78.根据《建设工程质量管理条例》规定，注册执业人员违反法律法规规定，因过错造成重大质量事故的，

()不予注册。

A.1年内

B.3年内

C.5年内

D.终身

【答案】C

参考解析：本题考核的是注册执业人员未执行法律法规及因过错造成质量事故应承担的法律责任。对注册

执业人员违反法律法规规定，因过错造成质量事故的，依据《建设工程质量管理条例》第72条规定，责

令停止执业1年;造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年内不予注册;情节特别恶劣的，终身不予注

册。

79.安全生产许可证的有效期为()年。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】C

【解析】安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个

月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全

生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关

同意，不在审查，安全生产许可证有效期延期3年。

80.组织建设工程项目的竣工验收是。法定权利和义务。

A.建设行政主管部门

B.建设单位

C.监理单位

D.总承包单位

【答案】B

参考解析：根据《建设工程质量管理条例》规定，国家实行建设工程质量监督管理制度，建设行政主管部

门不是工程竣工验收的主体。工程竣工验收是由建设单位来组织的。故B选项正确。

81.合同的订立原则中，()作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权

益，维护和平衡当事人之间的利益。

A.公平原则

B.自愿原则

C.平等原则

D.合法原则

【答案】A

参考解析：本题考核的是合同的订立原则。在合同的订立原则中，公平原则作为合同当事人的行为准则，

可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。

82.建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满()前，

提出延续申请。

A.15日

B.1个月

C.45日

D.3个月

【答案】D

参考解析：资质证书有效期为5年。建筑业企业资质证书有效期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应

当于资质证书有效期届满3个月前，向原资质许可机关提出延续申请。资质许可机关应当在建筑业企业资

质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的，视为准予延续。D项正确。

83.甲、乙两公司签订一份建筑材料采购合同，合同履行期间因甲公司兼并乙公司致使该合同终止。该合

同终止的方式是()。

A.免除

B.抵消

C.混同

D.提存

【答案】C

参考解析：《合同法》第91条规定：“债权、债务同归于一人”的，合同的权利、义务终止。本题甲、乙

公司兼并，也称混同，即指某一具体之债的债权人和债务人合为一体，产生合同权利、义务终止的法律效

果。故C为正确选项。

记忆难度：容易(0)一般(0)难(3)笔记：记笔记

84.甲向乙借款20万元，借期1年，月利率3%。到了还款期限，甲归还乙21.2万元，利息按照央行同

类贷款利率记取(月利率0.5%),比约定利息减少了6.0万元。乙就此事向法院起诉。法院予以保护的利息

最高金额为()。

A.1.2万元

B.4.0万元

C.4.8万元

D.7.2万元

【答案】C

参考解析：

最高人民法院《关于人民法院审理借贷案件的若干意见》规定，民间借贷的利率可以适当高于银行的利率,

但最高不得超过银行同类贷款利率的4倍，超出部分的利息不予保护。因此，法院予以保护的利息最高金

额为：20X4X0.5%X12=4.8万元。

85.建设工程因故中止施工一年者，恢复施工时，该建设单位应当()。

A.报发证机关核验施工许可证

B.重新领取施工许可证

C.向发证机关报告

D.向发证机关备案

【答案】A

参考解析：

《建筑法》第10条规定：建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告;中止施工满一年的工程恢复施工前,

建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

86.某省重点工程项目工程复杂、技术难度高，一般施工队伍难以胜任，若采取邀请招标方式，则决定部

门是0。

A.国务院发展改革部门

B.省人民政府

C.工程建设单位的上级部门

D.省招标投标监管机构

【答案】B

参考解析：《招标投标法》规定，国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政

府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，

可以进行邀请招标。故B选项正确。

87.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（）。

A.公开招标

B.邀请招标

C.议标

D.定向招标

【答案】A

参考解析：本题考核的是公开招标的概念。公开招标是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者

其他组织投标。

88.建造师甲某的注册有效期将于2013年6月1日届满，甲某如需继续执业，最迟应当于（）之前申请延

续注册。

A.2013年1月1日

B.2013年3月1日

C.2013年5月1日

D.2013年6月1日

【答案】C

参考解析：本题考核的是注册建造师的延续注册。建造师执业资格注册有效期一般为3年。《注册建造师

管理规定》规定，注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满30日前，按照规定申请延续注册。

89.下列代理行为中，不属于无权代理行为的是（）。

A.没有合法授权

B.超越代理权

C.代理权授权不明确

D.代理权终止

【答案】C

90.根据《劳动法》，劳动合同可以约定试用期，但最长不得超过0个月。

A.6

B.7

C.10

D.12

【答案】A

参考解析：

《劳动合同法》第19条规定：劳动合同期限三个月以上不满一年的，试用期不得超过一个月;劳动合同期

限一年以上不满三年的，试用期不得超过二个月;三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不

得超过六个月。故A为正确选项。

91.按照《行政诉讼法》规定，行政行为被人民法院判决撤销或者部分撤销，并判决行政机构重新作出行

政行为，则行政机构不得0。

A.作出与原行政行为基本相同的行政行为

B.以同一事实作出与原行政行为基本相同的行政行为

C.以同一理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

D.以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为

【答案】D

92.某商业写字楼工程竣工交付后，其地下车库汽车坡道挡土墙因倾斜而部分坍塌，后经鉴定确认由于设

计高厚比不符合要求造成的，则0。

A.应由施工单位承担维修责任

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】D

参考解析：此质量缺陷是由设计原因造成的，处理方式是：先由施工单位负责维修，维修费用再通过建设

单位向设计单位索赔，最终由责任方一一设计单位承担。故D选项正确。

93.劳动合同分为固定期限、无固定期限和0的劳动合同。

A.以完成一定工作任务为期限

B.不定时工时制

C.试用期限

D.非全日制用工

【答案】A

94.张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办

理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确

的说法是()。

A.张某与李某间的买卖合同无效

B.张某与王某间的买卖合同无效

C.这两个买卖合同均有效

D.张某办理产权登记前不享有所有权

【答案】C

95.有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权的法院审理的，被称为()。

A.移送管辖

B.协议管辖

C.指定管辖

D.管辖权转移

【答案】D

参考解析：本题考核的是管辖权转移的特点。管辖权转移是有管辖权的法院把案件转移给原来没有管辖权

的法院审理。

96.以下所述情形，不属于人民法院应当将具有履行能力而不履行生效法律文书确定义务的被执行人纳入

失信被执行人名单的范围的是()。

A.以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转移财产等方法规避执行的

B.违反限制高消费令的

C.违反财产报告制度的

D.与申请执行人达成执行和解协议并经申请执行人确认履行完毕的

【答案】D

参考解析：《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第1条规定了被执行人具有履行

能力而不履行生效法律文书确定的义务的六种情形，人民法院应当将其纳入失信被执行人名单。本题中A、

B、C项属于失信被执行人的情形，D项是人民法院应当将其有关信息从失信被执行人名单库中删除的情

形之一。故D为正确选项。

97.不可以通过划拨方式取得国有土地使用权的是()。

A.某卫星发射中心用地

B.某市政府用地

C.奥运会主会场用地

D.商品住宅用地

【答案】D

参考解析：本题考核的是建设用地使用权的设立。设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。

工业、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采取招标、

拍卖等公开竞价的方式出让。国家严格限制以划拨方式设立建设用地使用权。D项应当采取招标、拍卖等

公开竞价的方式出让。

98.在动产质押中，质押权生效的本质特征是()。

A.登记

B.签订书面质押合同

C.交付

D.备案

【答案】C

参考解析：

动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。故C为正确选项。

99.某市政工程施工中，施工单位进行沟槽挖掘作业时将一地下管线资料图中未注明的自来水管线挖断，

造成一定的损失，则该损失应由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.产权单位

【答案】D档案管理部门B

参考解析：

工程实践中，建设单位应向施工单位提供地下管线的原始资料，并保证资料真实准确齐全，这是建设单位

的基本责任和义务，否则建设单位承担由此导致的后果。故B为正确选项。

100.建筑业企业违法从事建筑活动的，()住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将

违法事实、处理结果或处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。

A.建筑业企业注册地的县级以上地方人民政府

B.违法行为发生地的县级以上地方人民政府

C.建筑业企业注册地的市级以上地方人民政府

D.违法行为发生地的市级以上地方人民政府

【答案】B

参考解析：本题考核的是施工企业资质管理体制。建筑业企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县

级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或

处理建议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。

101.下列选项中，有关融资租赁合同法律特征的表述不正确的有()。

A.承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务

B.融资租赁合同是要式合同

C出租人负担租赁物的维修与瑕疵担保义务

D.承租人占有租赁物期间，租赁物毁损、灭失的风险由承租人承担

【答案】C

【解析】融资租赁合同不同于买卖合同。在买卖合同中，出卖人的权利和义务总是指向同一方主体。但在

融资租赁合同中，出卖人是向承租人履行交付标的物和瑕疵担保义务，而不是

向买受人(出租人)履行义务，即承租人享有买受人的权利但不承担买受人的义务。融资租赁合同也不同于

租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务，但承租人须向出租人履行交付租

金义务。

102.《文物保护法》规定，不符合在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动的相关规定的

是()。

A.在文物保护单位的建设控制地带内进行建设工程，不得破坏文物保护单位的历史风貌

B.文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业

C.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须

保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民

政府文物行政部门同意

D.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经市级

以上人民政府批准，在批准前应当征得省级文物行政部门同意

【答案】D

参考解析：本题考核的是在文物保护单位保护范围内从事建设活动的相关规定。《文物保护法》规定，文

物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。但是，因特殊情况需要在

文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的

安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同

意;在全国重点文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须经省、

自治区、直辖市人民政府批准，在批准前应当征得国务院文物行政部门同意。

103.关于对未成年工的特殊保护，下列表述不符合《劳动法》规定的是()。

A.不得安排未成年工从事矿山井下劳动

B.应当对未成年工定期进行健康检查

C.不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D.不得安排未成年工从事高处、低温、冷水作业

【答案】D

【解析】《劳动法》规定，禁止用人单位招用未满16周岁的未成年人。不得安排未成年工从事矿山井下、

有毒有害、国家规定的第4级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应对未成年工定期进

行健康检查。

104.按照《行政许可法》规定，下列事项可以不设置行政许可方式予以规范的是()。

A.有限公共资源配置

B.确定企业主体资格

C.建筑业施工资质

D.职业道德自律

【答案】D

105.关于运输合同当事人双方权利义务的说法，正确的是()

A.托运