2024年度建设工程施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建设工程施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包人1.2承包人第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式第四条工期要求4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误第五条质量标准5.1工程质量5.2材料质量5.3验收标准第六条施工组织与管理6.1施工方案6.2施工人员6.3施工现场管理第七条安全生产7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3安全事故处理第八条变更与解除8.1合同变更8.2合同解除第九条违约责任9.1发包人违约9.2承包人违约第十条争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件第十二条其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力第十三条合同的附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关技术规范第十四条合同的签订和备案14.1合同签订14.2合同备案14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包人1.1.1发包人名称：×××公司1.1.2发包人地址：×××市×××区×××路×××号1.1.3发包人代表：×××1.2承包人1.2.1承包人名称：×××建筑工程有限公司1.2.2承包人地址：×××市×××区×××路×××号1.2.3承包人代表：×××第二条工程概况2.1工程名称：×××项目建设工程2.2工程地点：×××市×××区×××路×××号2.3工程规模：占地面积×××平方米，总建筑面积×××平方米2.4工程内容：包括土建工程、安装工程、装修工程等第三条合同价格3.1合同总价：人民币×××万元整（大写：人民币×××万元整）3.2价格调整：合同总价包括但不限于物价上涨、政策调整等因素，具体调整方式见附件一。3.3支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付方式见附件二。第四条工期要求4.1开工日期：×××年×××月×××日4.2竣工日期：×××年×××月×××日4.3工期延误：如因承包人原因导致工期延误，应按合同约定支付违约金。具体违约金计算方式见附件三。第五条质量标准5.1工程质量：应符合国家及行业相关标准和要求。5.2材料质量：应符合国家及行业相关标准和要求。5.3验收标准：验收应按照合同约定的标准进行，验收不合格的工程，承包人应负责整改直至达到验收标准。第六条施工组织与管理6.1施工方案：承包人应根据工程特点和施工进度要求，编制施工方案，并报发包人批准。6.2施工人员：承包人应按照施工方案配备足够数量的熟练工人和专业技术人员。6.3施工现场管理：承包人应负责施工现场的安全、环保和文明施工，确保工程顺利进行。第七条安全生产7.1安全生产责任：承包人应严格按照国家及行业安全生产法律法规，承担工程安全生产责任。7.2安全防护措施：承包人应制定并落实施工现场安全防护措施，确保施工现场安全。7.3安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人，并按照相关法律法规和合同约定处理。第八条变更与解除8.1合同变更8.1.1合同变更的条件和程序见附件四。8.1.2合同变更应双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除8.2.1合同解除的条件和程序见附件五。8.2.2合同解除后，承包人应按照发包人的要求做好工程交接工作。第九条违约责任9.1发包人违约9.1.1发包人未按约定支付工程款，应支付违约金，违约金计算方式见附件六。9.1.2发包人未按约定提供施工场地、施工条件等，应承担相应责任。9.2承包人违约9.2.1承包人未按约定完成工程，应支付违约金，违约金计算方式见附件七。9.2.2承包人使用不合格材料、工程质量不符合约定，应承担相应责任。第十条争议解决10.1协商解决：合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。10.2调解解决：协商不成时，可向相关机构申请调解。10.3仲裁解决：调解不成时，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：合同变更应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。11.3合同终止条件：合同约定的工程竣工并验收合格后，本合同终止。第十二条其他条款12.1保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得泄露。12.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方的知识产权，不得侵犯对方的商标、专利等权利。12.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应按国家相关规定和合同约定处理。第十三条合同的附件13.1工程设计文件：见附件八。13.2施工图纸：见附件九。13.3相关技术规范：见附件十。第十四条合同的签订和备案14.1合同签订：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。14.2合同备案：合同签订后，双方应按照相关法律法规规定进行备案。14.3合同副本：本合同副本见附件十一。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方，是指除甲乙方之外的，与本合同工程有关联的各方，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、施工分包商等。第二条第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙方双方协商一致，并签订书面协议。2.2第三方介入应明确介入范围、职责、权利和义务。2.3第三方介入协议应在本合同签订后一个月内完成。第三条第三方责任3.1第三方应承担其参与工程所造成的损失及责任。3.2第三方应按照合同约定履行其职责，并接受甲乙方的监督。3.3第三方如因违约或过失导致工程损失，应按照合同约定承担赔偿责任。第四条第三方权利4.1第三方有权按照合同约定获得相应的工程款项。4.2第三方有权对工程进度、质量等方面提出建议和意见。4.3第三方有权要求甲乙方提供与其职责相关的工程资料。第五条第三方义务5.1第三方应按照合同约定完成其职责范围内的工程。5.2第三方应遵守国家及行业相关法律法规，严格按照施工图纸和规范施工。5.3第三方应对其施工过程中的安全事故、质量问题等承担责任。第六条第三方与甲乙方的关系6.1第三方与甲乙方应保持独立合同关系，各自承担合同责任。6.2第三方如对甲乙方造成损失，应由第三方承担责任。6.3甲乙方如对第三方造成损失，应按照合同约定承担赔偿责任。第七条第三方责任限额7.1第三方责任限额应在其介入协议中明确，并报甲乙方备案。7.2第三方责任限额包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。7.3第三方责任限额的调整需经甲乙方协商一致，并签订书面协议。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入的变更与解除应按照合同约定和第三方介入协议办理。8.2第三方介入的变更与解除不影响甲乙方之间的合同关系。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议应通过友好协商解决。9.2如协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。第十条第三方介入的合同生效、变更和终止10.1第三方介入的合同生效条件、变更程序和终止条件应在本合同及第三方介入协议中明确。第十一条第三方介入的保密、知识产权保护及不可抗力11.1第三方应遵守本合同的保密、知识产权保护及不可抗力等条款。第十二条附件12.1第三方介入协议：见附件一。12.2第三方责任限额证明：见附件二。第十三条签订和备案13.1第三方介入的合同签订、备案及副本见附件三。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：第三方介入协议详细要求和说明：本附件应详细列明第三方介入工程的范围、职责、权利和义务等，包括但不限于第三方的工作内容、质量标准、进度要求等。同时，应明确第三方责任限额，包括赔偿金额和赔偿范围等。附件二：第三方责任限额证明详细要求和说明：本附件应提供第三方的责任限额证明，包括但不限于第三方承担的赔偿责任限额、责任限额的调整方式等。附件三：第三方介入的合同签订、备案及副本详细要求和说明：本附件应包含第三方介入合同的签订、备案及副本，以供双方查阅和留存。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付工程款或提供施工场地、施工条件等。2.乙方未按约定完成工程或使用不合格材料、工程质量不符合约定。3.第三方未按约定履行其职责或造成工程损失。违约责任认定标准：1.违约金计算：根据合同约定和第三方介入协议，按照