2024年度煤矿巷道锚杆支护工程承包合同

2024年度煤矿巷道锚杆支护工程承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3煤矿巷道锚杆支护工程定义第二条合同范围与内容2.1工程范围2.2工程内容2.3工程量清单第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式3.3进度付款3.4最终付款第四条工程质量与标准4.1工程质量要求4.2工程验收标准4.3质量保证措施第五条工程进度与工期5.1工程计划进度5.2工期延误5.3提前完成奖励第六条合同的履行与协调6.1承包方的义务6.2发包方的义务6.3合同协调与沟通第七条违约责任7.1承包方违约7.2发包方违约7.3违约赔偿第八条不可抗力8.1不可抗力事件8.2不可抗力后果8.3不可抗力处理第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖9.3仲裁第十条合同的变更与解除10.1合同变更10.2合同解除第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条法律适用与解释12.1法律适用12.2合同解释第十三条其他条款13.1合同附件13.2补充协议13.3合同修改第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件14.2合同修改14.3合同终止第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1承包方定义1.2发包方定义1.3煤矿巷道锚杆支护工程定义煤矿巷道锚杆支护工程是指为保证煤矿巷道稳定和安全，采用锚杆技术对巷道围岩进行加固的工程，包括但不限于锚杆的设计、制作、安装、防腐等。第二条合同范围与内容2.1工程范围本合同约定的煤矿巷道锚杆支护工程范围包括但不限于：井下巷道、硐室、运输巷、回风巷等锚杆支护施工。2.2工程内容本合同约定的煤矿巷道锚杆支护工程内容包括但不限于：锚杆的设计、制作、供应、安装、调试、检测、验收等。2.3工程量清单工程量清单详见附件一，该清单为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第三条合同价格与支付3.1合同价格3.2支付方式发包人应按照本合同约定的付款节点和付款比例，以银行转账、支票、现金等方式向承包人支付合同价格。3.3进度付款发包人应在承包人完成合同约定的工程进度并经验收合格后，按照约定的比例支付合同价格的相应款项。3.4最终付款发包人应在承包人完成合同约定的全部工程并经验收合格后，支付合同价格的剩余款项。第四条工程质量与标准4.1工程质量要求承包人应按照本合同约定的质量标准和规范，完成煤矿巷道锚杆支护工程。4.2工程验收标准工程验收应按照国家、行业和地方有关法律法规、技术规范、标准和要求进行。4.3质量保证措施承包人应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定和国家相关法律法规的要求。第五条工程进度与工期5.1工程计划进度工程计划进度详见附件二，该附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。5.2工期延误如承包人原因导致工程进度延误，应按照约定的违约金比例向发包人支付违约金。5.3提前完成奖励如承包人提前完成工程，按照约定的奖励比例向发包人支付奖励。第六条合同的履行与协调6.1承包方的义务承包人应按照本合同约定的工程范围、内容、质量、进度等要求，全面履行合同义务。6.2发包方的义务发包人应按照本合同约定的付款、验收、协调等要求，全面履行合同义务。6.3合同协调与沟通本合同履行过程中，双方应建立有效的沟通和协调机制，确保工程的顺利进行。第八条不可抗力8.1不可抗力事件不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害（如地震、洪水、台风等）、社会事件（如战争、动乱、政策变化等）。8.2不可抗力后果如因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商，采取措施减轻损失。8.3不可抗力处理双方应按照相关法律法规的规定，合理分担因不可抗力事件导致的损失。第九条争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖如选择诉讼解决争议，合同签订地人民法院具有管辖权。9.3仲裁双方同意，仲裁委员会作出的裁决是终局的，对双方均有约束力。第十条合同的变更与解除10.1合同变更本合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除如发生合同约定的解除条件，双方协商一致后可以解除合同。合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相退还已收款项，并按照实际完成工程量结算工程价款。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同签订之日起算，至合同解除或履行完毕之日止。11.3违约保密如一方违反保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条法律适用与解释12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。12.2合同解释本合同的解释权归双方共同所有，双方应按照合同的宗旨和实际情况正确解释合同。第十三条其他条款13.1合同附件本合同附件包括工程量清单、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。13.2补充协议双方可以在合同履行过程中，就未尽事宜签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。13.3合同修改本合同的修改需双方协商一致，并签订书面修改协议。第十四条合同的生效、修改与终止14.1合同生效条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。14.2合同修改合同生效后，如双方需对合同进行修改，应签订书面修改协议。14.3合同终止第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方定义第三方是指非本合同当事人，但参与本合同履行过程的自然人、法人或其他组织。1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于：中介方、监理方、检测方、融资方等。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方介入程序当本合同履行过程中需要第三方介入时，甲乙双方应共同协商确定第三方，并签订书面协议明确各方的权利义务。2.2第三方介入条件第三条第三方介入后的合同变更3.1合同变更当第三方介入时，如需变更合同内容，甲乙双方应签订书面变更协议，并明确第三方的权利义务。3.2第三方义务第三方介入后，应按照甲乙双方的约定和相关法律法规的规定，履行合同义务。第四条第三方责任限额4.1第三方责任第三方应对其履行合同过程中产生的损失承担责任。4.2责任限额第三方责任限额应根据合同约定和法律法规的规定确定，并在书面协议中明确。第五条第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲乙双方的关系第三方介入后，应独立承担合同义务，与甲乙双方形成合同关系。5.2第三方与工程的关系第三方应按照合同约定，对工程的质量、进度、安全等方面负责。第六条第三方违约处理6.1第三方违约第三方未履行合同义务或履行义务不符合约定的，甲乙双方有权要求第三方承担违约责任。6.2违约处理甲乙双方应按照合同约定和法律法规的规定，处理第三方违约事宜。第七条第三方权益保护7.1第三方权益第三方享有合同约定的权益，包括但不限于报酬、赔偿等。7.2权益保护甲乙双方应尊重第三方的合法权益，不得损害第三方权益。第八条第三方退出8.1第三方退出条件第三方在合同履行过程中，如需退出，应提前通知甲乙双方，并办理相关手续。8.2第三方退出后果第三方退出后，应按照合同约定和法律法规的规定，承担相应的责任。第九条甲乙双方与第三方的沟通与协调9.1沟通与协调9.2解决问题甲乙双方与第三方在履行合同过程中遇到问题的，应共同协商解决。第十条法律法规变化10.1法律法规变化如法律法规发生变化，影响本合同履行，甲乙双方应按照变化后的法律法规执行。10.2法律法规解释本合同涉及的法律法规解释，应按照法律法规的规定进行。第十一条合同的解除与终止11.1合同解除本合同解除的条件和程序，应按照合同约定和法律法规的规定执行。11.2合同终止本合同终止的条件和程序，应按照合同约定和法律法规的规定执行。第十二条违约责任12.1违约行为违约行为包括不履行合同义务、履行义务不符合约定等。12.2违约责任违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。第十三条争议解决13.1争议解决方式本合同争议解决方式包括协商、调解、仲裁或诉讼等。13.2争议解决程序争议解决程序应按照合同约定和法律法规的规定执行。第十四条合同的效力14.1合同效力本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效。14.2合同终止本合同在合同解除、终止或履行完毕后失效。第十五条合同的份数15.1合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。15.2合同副本本合同副本具有同等法律效力，甲乙双方均应妥善保管。第十六条合同的修改与补充16.1修改与补充本合同的修改与补充应采用书面形式，经甲乙双方签字或盖章确认。16.2修改与补充的效力修改与补充的效力应按照本合同的约定执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出煤矿巷道锚杆支护工程的各项工程量，包括巷道的长度、宽度、高度、锚杆的数量、材质、尺寸等，以及相应的单位工程造价。附件二：工程进度计划明确列出煤矿巷道锚杆支护工程的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件三：质量管理体系文件包括承包方的质量手册、程序文件、作业指导书等，用以证明承包方具有完善的质量管理体系。附件四：施工方案与技术措施详细列出煤矿巷道锚杆支护工程的施工方案和技术措施，包括锚杆的安装方法、工艺流程、质量控制等。附件五：工程验收标准和方法明确列出煤矿巷道锚杆支护工程验收的标准和方法，包括验收的条件、程序、验收组人员等。附件六：安全防护措施方案详细列出施工期间的安全防护措施，包括施工现场的安全管理制度、安全培训记录、应急预案等。附件七：环境保护措施方案详细列出施工期间的环境保护措施，包括环境保护管理制度、环保设施、环保培训记录等。附件八：合同变更协议用于记录合同履行过程中双方协商一致的对合同内容的变更。附件九：违约金计算公式及相关依据明确列出违约金的计算公式及相关法律法规依据，以便在违约行为发生时计算违约金。附件十：争议解决协议用于记录双方在合同履行过程中发生的争议的解决方式、仲裁或诉讼的机构、管辖法院等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）承包方未按合同约定完成工程；（2）承包方工程质量不符合合同约定；（3）承包方未按合同约定时间完成工程；（4）发包方未按合同约定支付合同价款；（5）发包方未按合同约定提供施工