2024年度工厂排水管路建设分包合同

2024年度工厂排水管路建设分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2分包方1.3合同项目第二条合同范围及工程量2.1工程范围2.2工程量清单2.3工程变更第三条工程质量与标准3.1工程质量3.2工程标准3.3质量检验第四条工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3提前完成奖励第五条合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3进度付款5.4最终付款第六条技术与设计6.1技术要求6.2设计变更6.3技术支持与培训第七条安全生产与环保7.1安全生产7.2环保要求7.3安全事故处理第八条违约责任8.1发包方违约8.2分包方违约8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约保密第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决第十三条其他条款13.1不可抗力13.2forcemajeure13.3附加条款第十四条合同的签署与备案14.1合同签署14.2备案手续14.3合同副本第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2分包方1.3合同项目第二条合同范围及工程量2.1工程范围乙方负责本项目的施工，包括但不限于排水管路的规划设计、材料采购、施工安装、调试检验及保修等。2.2工程量清单详见附件一：工程量清单。2.3工程变更如遇设计变更或工程量增减，双方应协商确定变更后的工程量及价款。第三条工程质量与标准3.1工程质量乙方应严格按照国家及行业相关标准进行施工，确保本项目质量符合设计要求。3.2工程标准本项目所采用的材料、设备及施工工艺等，均应符合国家及行业相关标准。3.3质量检验甲方有权对施工过程及工程质量进行监督、检验，如发现问题，乙方应及时整改。第四条工程进度与工期4.1工程进度计划乙方应按照附件二：工程进度计划进行施工，确保项目按期完成。4.2工期延误如乙方原因导致工期延误，应按照附件三：工期延误赔偿协议进行赔偿。4.3提前完成奖励如乙方提前完成本项目，甲方将按照附件四：提前完成奖励协议进行奖励。第五条合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式甲方支付给乙方的款项，均通过银行转账方式进行。5.3进度付款详见附件五：进度付款协议。5.4最终付款本项目的最终付款，待工程验收合格后，甲方按照合同约定支付给乙方。第六条技术与设计6.1技术要求乙方应按照甲方提供的技术要求进行施工，如涉及设计变更，应提前征得甲方同意。6.2设计变更如遇设计变更，乙方应立即通知甲方，并按照甲方的要求进行施工。6.3技术支持与培训乙方应对甲方人员进行技术支持和培训，确保甲方人员能够熟练操作本项目所涉及的设备及系统。第七条安全生产与环保7.1安全生产乙方应严格按照国家及行业相关安全生产规定进行施工，确保施工现场安全。7.2环保要求乙方应遵守国家及地方的环保法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。7.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求进行处理。第八条违约责任8.1发包方违约如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。8.2分包方违约如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿违约方应按照合同约定，向守约方支付违约金，违约金的具体金额双方另行约定。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生合同争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁双方同意将争议提交__________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.3诉讼如双方约定仲裁无效，或者一方不同意仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。10.2合同变更合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。10.3合同终止本合同有效期届满，或者双方达成终止协议的，合同即行终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以保密。11.2保密期限保密期限自本合同生效之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3违约保密如任何一方违反保密义务，导致对方损失的，违约方应承担相应的违约责任。第十二条其他条款12.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.2forcemajeure本合同所称“不可抗力”或“forcemajeure”，是指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、社会事件等。12.3附加条款本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，补充约定。第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决等，均适用中华人民共和国法律。13.2争议解决双方发生的合同争议，按照本合同第九条的约定解决。第十四条合同的签署与备案14.1合同签署本合同一式两份，甲乙双方各执一份。双方签字盖章后，本合同即行生效。14.2备案手续合同签署后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定，办理合同备案手续。14.3合同副本本合同的副本及附件，甲乙双方均应妥善保管，如有遗失，应及时通知对方。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入1.1第三方定义本合同所称“第三方”，是指除甲乙双方之外，与本项目有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、材料供应商、设备供应商等。1.2第三方责任第三方介入本项目，应遵守国家及行业相关法律法规，按照合同约定履行职责。如第三方未能履行其职责，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的责任。第二条第三方介入的附加条款2.1第三方选择甲方、乙方应共同协商确定与本项目相关的第三方，并在合同中明确第三方的权利义务。2.2第三方权利第三方在本项目中享有的权利，包括但不限于对施工过程的监督、检验、提出建议等。2.3第三方义务第三方应按照合同约定，履行其职责，确保项目顺利进行。如第三方未能履行义务，导致甲方或乙方损失的，第三方应承担相应的责任。2.4第三方责任限额如第三方因履行合同义务导致甲方或乙方损失，第三方应承担的责任限额，按照合同约定及国家相关法律法规的规定执行。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务，按照合同约定及国家相关法律法规的规定执行。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务，按照合同约定及国家相关法律法规的规定执行。3.3第三方与甲乙方的划分说明第三方在履行合同义务过程中，与甲乙方的关系是独立的。第三方对甲乙双方均负有合同义务，但第三方与甲乙双方的划分明确，各自承担相应的责任。第四条第三方介入的争议解决4.1第三方与甲方、乙方发生争议的，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2如甲乙双方约定仲裁无效，或者一方不同意仲裁，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第五条第三方介入的合同变更与终止5.1合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章确认后生效。5.2本合同有效期届满，或者双方达成终止协议的，合同即行终止。第六条第三方介入的保密条款6.1第三方应保守甲乙双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，并遵守本合同第一条1.1的保密规定。6.2如第三方违反保密义务，导致甲乙双方损失的，第三方应承担相应的违约责任。第七条第三方介入的法律适用与争议解决7.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决等，均适用中华人民共和国法律。7.2双方发生的合同争议，按照本合同第四条的约定解决。第八条第三方介入的合同签署与备案8.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。双方签字盖章后，本合同即行生效。8.2备案手续合同签署后，甲乙双方应按照相关法律法规的规定，办理合同备案手续。8.3合同副本本合同的副本及附件，甲乙双方均应妥善保管，如有遗失，应及时通知对方。第九条第三方介入的其他条款9.1本合同未尽事宜，双方可签订附加条款，补充约定。9.2本合同的修改、补充，应经甲乙双方及第三方共同协商，并在合同中明确。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目所有的工程量，包括但不限于管材、管件、施工设备、人工等。附件二：工程进度计划详细列出本项目的施工进度计划，包括各阶段的开始时间、结束时间、施工内容等。附件三：工期延误赔偿协议详细说明工期延误的赔偿标准及计算方式。附件四：提前完成奖励协议详细说明提前完成项目的奖励标准及计算方式。附件五：进度付款协议详细列出进度付款的付款时间、付款比例、付款条件等。附件六：技术要求详细列出本项目所采用的技术要求，包括材料、设备、施工工艺等。附件七：设计变更协议详细说明设计变更的程序、审批权限、变更后的工程量及价款等。附件八：安全生产与环保要求详细列出本项目所应遵守的安全生产与环保要求。附件九：保密协议详细说明保密内容、保密期限、违约保密的赔偿标准等。附件十：争议解决协议详细说明争议解决的方式、仲裁或诉讼的地点、仲裁委员会或法院等。附件十一：合同履行监督与检验详细列出合同履行过程中的监督与检验标准、程序等。附件十二：第三方资质证明详细列出第三方的主体资格、资质证书等。附件十三：第三方权利义务协议详细列出第三方的权利义务、责任限额等。附件十四：合同变更与终止协议详细说明合同变更与终止的条件、程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约甲方如违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担违约责任。例如，甲方未按约定时间支付进度款，导致乙方施工进度受阻的，甲方应支付违约金。2.乙方违约乙方如违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担违约责任。例如，乙方未按约定质量标准完成施工