施工合同建筑施工审美索赔

施工合同建筑施工审美索赔合同编号：__________鉴于业主与施工方就建筑施工项目事宜达成一致，为了明确双方的权利义务，经双方协商，特订立本施工合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，业主支付合同总价款的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，在质保期内无质量问题的情况下支付。第三条施工期限3.1本工程的施工期限为______个月，自双方签订合同之日起计算。3.2施工方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条施工质量4.1施工方应按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。4.2施工过程中，施工方应遵守施工安全操作规程，确保施工安全。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直到达到约定的质量标准。第五条审美索赔5.1如果施工方在施工过程中，由于违反约定的审美标准导致工程不符合业主的要求，业主有权要求施工方进行整改。5.2如果施工方在工程验收后发现不符合约定的审美标准，业主有权要求施工方进行修复或重新施工，并承担相应费用。5.3施工方在接到业主的整改通知后，应在规定时间内完成整改工作。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。6.2施工方如未按照约定的期限完成工程，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。6.3施工方如未按照约定的质量标准完成工程，应承担整改费用和因此给业主造成的损失。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸及设计方案2.施工预算书3.施工计划及进度表4.施工质量标准及要求5.施工安全措施及应急预案6.施工方资质证明文件7.业主方相关证件及资料8.合同履行过程中产生的其他相关文件和资料二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成工程：指工程进度严重滞后于合同约定的施工期限。2.施工方未按约定质量标准完成工程：指工程质量不符合合同约定的质量要求及行业标准。3.施工方未遵守施工安全操作规程：指在施工过程中，存在安全隐患或发生安全事故。4.业主未按约定时间支付合同价款：指业主未在合同约定的时间内支付合同价款。5.业主未按约定提供施工条件：指业主未按合同约定提供施工场地、材料等施工条件。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责委托施工方进行工程建设。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照甲方的要求进行工程建设。3.合同总价：指双方约定的工程合同总金额，包括工程设计、施工、材料等全部费用。4.违约金：指一方违约时，按照合同约定向对方支付的赔偿金。5.质保期：指工程验收合格后，施工方对工程质量承担保证责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按照合同约定向施工方追究违约责任，要求支付违约金或采取其他补救措施。2.工程质量问题：解决办法：要求施工方进行整改或重新施工，并承担相应费用。3.施工安全事故：解决办法：立即启动应急预案，确保人员安全，并向有关部门报告；根据事故原因追究相关责任。4.合同价款支付纠纷：解决办法：按照合同约定处理价款支付事宜，必要时可寻求法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑施工项目，如住宅、商业、公共设施等。2.适用于施工方为具备相应资