交通部施工总承包合同范例

交通部施工总承包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

鉴于发包方需对____________________（以下称“工程”）进行施工，承包方愿意按照发包方的要求和相关法律法规，对工程进行施工总承包，双方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

6.工期：____________________

二、承包范围及要求

1.承包方负责本工程的施工总承包，包括但不限于工程设计、材料采购、施工、监理、验收等全过程。

2.承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工图纸进行施工。

3.承包方应确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准及发包方的要求。

4.承包方应具备相应的施工资质，具备承担本工程的能力。

三、合同价款及支付

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关资质证明及工程款支付计划，发包方在收到后5个工作日内支付合同价款的10%作为预付款。

（2）工程进度达到合同约定节点，承包方提交相关进度款申请及证明材料，发包方在收到后5个工作日内支付当期进度款的80%。

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交相关结算申请及证明材料，发包方在收到后15个工作日内支付结算款的90%。

（4）工程质量保修期满后，承包方提交相关保修金申请及证明材料，发包方在收到后15个工作日内支付保修金的剩余部分。

四、工期及延误责任

1.工期：____________________

2.任何因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的延误责任，并按合同约定支付违约金。

3.任何因不可抗力导致的工期延误，承包方应及时通知发包方，并按照国家及地方相关法律法规进行处理。

五、质量及保修

1.承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工验收合格后，承包方应在质量保修期内对工程质量进行保修。

3.质量保修期：____________________

4.质量保修期内，因承包方原因导致的工程质量问题，承包方应承担维修、更换等责任。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金按以下标准支付：

（1）逾期付款：逾期付款的，发包方应按逾期付款金额的1%向承包方支付违约金。

（2）逾期竣工：逾期竣工的，承包方应按逾期工期每天向发包方支付合同价款的0.1%作为违约金。

（3）质量不合格：因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应承担修复、更换等责任，并支付相应的费用。

七、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.设计变更文件

3.材料采购合同

4.工程进度款申请及证明材料

5.工程验收报告

6.质量保修书

7.争议解决协议

8.其他相关文件

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“发包方”）：____________________

乙方（以下简称“承包方”）：____________________

丙方（以下简称“第三方”）：____________________

鉴于发包方需对____________________（以下称“工程”）进行施工，为保障工程的质量、进度和安全生产，发包方决定引入第三方进行工程监理，承包方愿意按照发包方的要求和相关法律法规，对工程进行施工总承包，三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：____________________

2.工程地点：____________________

3.工程规模：____________________

4.工程内容：____________________

5.工程总投资：____________________

6.工期：____________________

二、第三方职责及权利

1.第三方负责对工程的施工过程进行全程监理，确保工程质量、安全、进度符合国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准及发包方的要求。

2.第三方有权对承包方的施工方案、施工工艺、施工材料、施工质量等进行审查和监督。

3.第三方有权要求承包方对不符合要求的问题进行整改，并有权暂停施工直至问题得到妥善解决。

三、承包方责任及权利

1.承包方负责按照设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量、安全、进度。

2.承包方有权根据工程实际情况提出合理的施工方案和施工工艺变更。

3.承包方有权要求第三方对监理工作进行协助，并对第三方的工作提出意见和建议。

四、合同价款及支付

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包方提交相关资质证明及工程款支付计划，发包方在收到后5个工作日内支付合同价款的10%作为预付款。

（2）工程进度达到合同约定节点，承包方提交相关进度款申请及证明材料，发包方在收到后5个工作日内支付当期进度款的80%。

（3）工程竣工验收合格后，承包方提交相关结算申请及证明材料，发包方在收到后15个工作日内支付结算款的90%。

（4）工程质量保修期满后，承包方提交相关保修金申请及证明材料，发包方在收到后15个工作日内支付保修金的剩余部分。

五、工期及延误责任

1.工期：____________________

2.任何因承包方原因导致的工期延误，承包方应承担相应的延误责任，并按合同约定支付违约金。

3.任何因第三方原因导致的工期延误，发包方有权要求承包方采取措施，并有权要求第三方承担相应责任。

六、质量及保修

1.承包方应严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工图纸进行施工，确保工程质量。

2.第三方应确保工程质量监理工作的有效性，对工程质量问题进行及时纠正。

3.工程质量保修期：____________________

4.质量保修期内，因承包方原因导致的工程质量问题，承包方应承担维修、更换等责任；因第三方原因导致的工程质量问题，第三方应承担相应责任。

七、违约责任及限制条款

1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金按以下标准支付：

（1）逾期付款：逾期付款的，发包方应按逾期付款金额的1%向承包方支付违约金。

（2）逾期竣工：逾期竣工的，承包方应按逾期工期每天向发包方支付合同价款的0.1%作为违约金。

（3）质量不合格：因承包方原因导致工程质量不合格的，承包方应承担修复、更换等责任，并支付相应的费用；因第三方原因导致的工程质量问题，第三方应承担相应责任。

3.限制条款：

（1）承包方未经发包方同意，不得将工程分包或转包给第三方。

（2）第三方在监理过程中不得泄露工程秘密，不得接受承包方的贿赂或变相贿赂。

（3）承包方不得擅自改变工程设计及施工方案，未经第三方同意不得更换施工材料。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，三方可另行签订补充协议。

2.本合同一式三份，甲方、乙方、丙方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.施工图纸

2.设计变更文件

3.材料采购合同

4.工程进度款申请及证明材料

5.工程验收报告

6.质量保修书

7.争议解决协议

8.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

1.提高工程质量管理水平，确保工程质量达到预期目标。

2.强化工程进度控制，确保工程按时完成。

3.保障安全生产，降低工程风险。

甲方权益主导的目的和意义：

1.保障甲方对工程的质量、进度和安全生产的全面掌控。

2.通过引入第三方监理，增强甲方在工程管理中的话语权。

3.确保工程按计划、按质量完成，实现甲方投资效益最大化。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：____________________

乙方（以下简称“承包商”）：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：____________________

鉴于业主拟对____________________（以下称“项目”）进行建设，为保障项目施工的质量、安全、进度和合同履约，业主决定引入监理方进行项目施工监理，承包商愿意按照业主的要求和相关法律法规，对项目进行施工总承包，三方经友好协商，特订立本合同，以资共同遵守。

一、项目概况

1.项目名称：____________________

2.项目地点：____________________

3.项目规模：____________________

4.项目内容：____________________

5.项目总投资：____________________

6.项目工期：____________________

二、监理方职责及权利

1.监理方负责对项目的施工过程进行全程监理，确保施工质量、安全、进度符合国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准及业主的要求。

2.监理方有权对承包商的施工方案、施工工艺、施工材料、施工质量等进行审查和监督。

3.监理方有权要求承包商对不符合要求的问题进行整改，并有权暂停施工直至问题得到妥善解决。

4.监理方有权对施工过程中的重大变更提出意见和建议。

三、承包商责任及权利

1.承包商负责按照设计文件及施工图纸进行施工，确保项目施工质量、安全、进度。

2.承包商有权根据项目实际情况提出合理的施工方案和施工工艺变更。

3.承包商有权要求监理方对监理工作进行协助，并对监理方的工作提出意见和建议。

4.承包商有权在确保项目质量、安全、进度的情况下，与业主进行沟通协商，解决施工过程中的问题。

四、合同价款及支付

1.合同价款：____________________

2.支付方式：

（1）合同签订后，承包商提交相关资质证明及工程款支付计划，业主在收到后5个工作日内支付合同价款的10%作为预付款。

（2）项目进度达到合同约定节点，承包商提交相关进度款申请及证明材料，业主在收到后5个工作日内支付当期进度款的80%。

（3）项目竣工验收合格后，承包商提交相关结算申请及证明材料，业主在收到后15个工作日内支付结算款的90%。

（4）项目质量保修期满后，承包商提交相关保修金申请及证明材料，业主在收到后15个工作日内支付保修金的剩余部分。

五、工期及延误责任

1.项目工期：____________________

2.任何因承包商原因导致的工期延误，承包商应承担相应的延误责任，并按合同约定支付违约金。

3.任何因监理方原因导致的工期延误，业主有权要求承包商采取措施，并有权要求监理方承担相应责任。

六、质量及保修

1.承包商应严格按照国家及地方相关法律法规、工程建设强制性标准、设计文件及施工图纸进行施工，确保项目施工质量。

2.监理方应确保监理工作的有效性，对施工过程中的质量问题进行及时纠正。

3.项目质量保修期：____________________

4.质量保修期内，因承包商原因导致的施工质量问题，承包商应承担维修、更换等责任；因监理方原因导致的施工质量问题，监理方应承担相应责任。

七、违约责任及限制条款

1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.违约金按以下标准支付：

（1）逾期付款：逾期付款的，业主应按逾期付款金额的1%向承包商支付违约金。

（2）逾期竣工：逾期竣工的，承包商应按逾期工期每天向业主支付合同价款的0.1%作为违约金。

（3）质量不合格：因承包商原因导致施工质量不合格的，承包商应承担修复、更换等责任，并支付相应的费用；因监理方原因导致的施工质量问题，监理方应承担相应责任。

3.限制条款：

（1）监理方在监理过程中不得泄露项目秘密，不得接受承包商的贿赂或变相贿赂。

（2）承包商未