钢筋工程合同分包

钢筋工程合同分包合同编号：__________钢筋工程合同分包协议甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条工程概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条工程分包范围及要求2.1乙方负责项目的钢筋工程，包括但不限于：（1）钢筋加工制作；（2）钢筋运输及现场堆放；（3）钢筋安装及焊接；（4）钢筋工程的质量控制和验收；（5）配合甲方完成与钢筋工程相关的其他工作。2.2乙方应按照甲方的要求，按时完成钢筋工程的施工，并保证工程质量符合：（1）国家及地方相关法律法规；（2）工程设计文件及技术规范；（3）甲方对工程质量的其他要求。第三条工程价款及支付3.1本合同的工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2甲方支付乙方的工程进度款的比例为：__________%。3.3甲方支付乙方工程进度款的时间和方式为：__________。3.4工程验收合格后，甲方应在验收报告书签署后的__________日内支付乙方剩余工程价款。3.5乙方应提供合法等值的发票，以满足甲方财务要求。第四条工期4.1乙方的工程开工日期为：__________年__________月__________日。4.2乙方的工程竣工日期为：__________年__________月__________日。4.3乙方应严格按照甲方提供的工程进度计划施工，确保按期完成工程。第五条质量保证5.1乙方应对钢筋工程的质量全面负责，确保工程质量符合：（1）国家及地方相关法律法规；（2）工程设计文件及技术规范；（3）甲方对工程质量的其他要求。5.2乙方应按甲方要求进行工程质量自检、互检和专检，甲方有权对乙方施工过程进行监督检查。5.3乙方应在工程验收后__________年内对工程质量进行跟踪服务，并负责处理工程质量问题。第六条安全文明施工6.1乙方应严格按照国家及地方有关安全生产的法律、法规和甲方制定的施工现场管理制度进行施工。6.2乙方应加强现场安全管理，确保施工过程中的安全文明施工。6.3乙方应对其施工现场的环保、消防等工作负责，确保施工现场的环保、消防达标。第七条违约责任7.1乙方未按约定时间完成工程的，应按照__________元/天的标准向甲方支付违约金。7.2乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、重做，由此产生的费用由乙方承担。7.3甲方未按约定时间支付工程进度款的，应按照__________元/天的标准向乙方支付滞纳金。7.4因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失向乙方支付赔偿金。第八条争议解决8.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。8.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且工程价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________授权代表（签名）：__________授权代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程项目设计文件及技术规范2.工程量清单3.钢筋工程图纸4.施工方案和安全防护措施5.乙方资质证明文件6.工程验收标准及方法7.环保、消防等相关审批文件8.双方签订的廉洁自律协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.乙方工程质量不符合约定，视为违约。3.甲方未按约定时间支付工程进度款，视为违约。4.甲方原因导致工程停工、窝工，视为违约。5.乙方未按约定提供合法等值发票，视为违约。6.乙方在施工现场发生安全事故，未能立即报告甲方，视为违约。三、法律名词及解释：1.分包：指总包商将其所承揽的工程的一部分或几部分，按照合同约定，转包给其他承包商完成的行为。2.工程验收：指工程项目完成后，由甲方组织有关方面专家对工程质量、安全、进度等方面进行评估、检查的过程。3.违约金：指当一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.滞纳金：指因拖延履行债务而应支付的额外费用。5.赔偿金：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应支付的金钱赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加大施工力度，采取加班加点等措施赶工；必要时，甲方可协商乙方调整工程进度计划。2.工程质量问题：乙方应立即整改，重新施工；甲方有权要求乙方支付违约金，并要求赔偿因质量问题导致的损失。3.工程款支付纠纷：双方应按合同约定履行支付义务；如有纠纷，可通过协商或法律途径解决。4.安全事故发生：乙方应立即报告甲方，并采取有效措施防止事故扩大；甲方有权要求乙方承担相应责任。5.环保、消防等问题：乙方应严格遵守国家及地方相关法律法规，确保施工现场环保、消防达标；如有违规，甲方有权要求乙方整改，并承担相应法律责任。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的钢筋工程