2024年度物联网智能家居施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度物联网智能家居施工合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方名称1.2甲方地址1.3甲方联系人及联系方式1.4乙方名称1.5乙方地址1.6乙方联系人及联系方式第二条合同项目内容及要求2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工内容2.5施工标准2.6质量要求第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3支付时间表3.4发票开具第四条工期及进度计划4.1合同工期4.2施工进度计划4.3工期延误第五条材料及设备供应5.1甲方供应的材料及设备5.2乙方供应的材料及设备5.3材料及设备验收第六条技术支持与服务6.1乙方提供的技术支持6.2技术培训6.3售后服务第七条合同的变更与解除7.1合同变更条件7.2合同解除条件第八条违约责任8.1甲方违约责任8.2乙方违约责任第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决地点9.3诉讼时效第十条保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约保密条款第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用法律11.2争议解决方式第十二条其他条款12.1不可抗力12.2合同的生效与终止12.3附件第十三条合同的附件13.1项目设计方案13.2施工图纸13.3材料及设备清单13.4其他与合同相关的文件第十四条合同的签订日期及地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方名称：X公司1.2甲方地址：市区路号1.3甲方联系人及联系方式：，电话：1381.4乙方名称：YYY智能家居有限公司1.5乙方地址：市ZZ区ZZ路ZZ号1.6乙方联系人及联系方式：，电话：1395678第二条合同项目内容及要求2.1项目名称：2024年度物联网智能家居施工项目2.2项目地点：甲方提供的施工地点2.3项目规模：根据甲方提供的施工方案确定的规模2.4施工内容：乙方根据甲方要求进行物联网智能家居的设计、安装、调试及培训等工作2.5施工标准：按照国家标准及行业规范进行施工2.6质量要求：乙方保证施工质量，确保智能家居系统稳定运行，达到甲方要求的功能和使用标准第三条合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币万元整（大写：人民币壹拾贰万元整）3.2支付方式：银行转账3.3支付时间表：甲方在合同签订后七个工作日内支付合同总价的50%；项目完成后支付剩余的50%3.4发票开具：乙方按照甲方要求开具正规发票第四条工期及进度计划4.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止4.2施工进度计划：乙方根据项目规模和施工内容，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案4.3工期延误：因不可抗力等因素导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并采取措施减少工期延误的影响第五条材料及设备供应5.1甲方供应的材料及设备：甲方负责提供施工所需的所有材料及设备，并保证其质量符合国家及行业标准5.2乙方供应的材料及设备：乙方负责提供施工所需的专用工具、配件等，并保证其质量符合国家及行业标准5.3材料及设备验收：甲方对乙方提供的材料及设备进行验收，不符合要求的，乙方应在甲方要求的时间内更换或修复第六条技术支持与服务6.1乙方提供的技术支持：乙方负责提供施工过程中的技术支持，确保施工顺利进行6.2技术培训：乙方负责对甲方人员进行智能家居系统的操作培训，确保甲方人员能熟练使用6.3售后服务：乙方提供一年的免费售后服务，确保智能家居系统稳定运行，如出现故障，乙方应在48小时内响应并解决第八条违约责任8.1甲方违约责任：1)甲方未按约定时间支付合同款项的，每延迟一天，应支付应付金额的1%作为滞纳金；2)甲方未按约定提供施工场地、材料及设备等，导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%；3)甲方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。8.2乙方违约责任：1)乙方未按约定时间完成施工的，每延迟一天，应支付甲方合同总价的1%作为违约金；2)乙方施工质量不符合约定的，乙方应负责返工、修复，并承担由此产生的费用；3)乙方违反合同其他约定的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决地点：市9.3诉讼时效：甲方应在知道或应当知道其权益受到侵害之日起三年内向法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容：双方在合同执行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等；10.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止；10.3违约保密条款：违反保密条款的一方应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为泄露信息所造成损失的赔偿金额。第十一条法律适用及争议解决11.1合同适用法律：中华人民共和国法律；11.2争议解决方式：友好协商或向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任；12.2合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后终止；12.3附件：本合同附件包括项目设计方案、施工图纸、材料及设备清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十三条合同的附件13.1项目设计方案：详见附件一；13.2施工图纸：详见附件二；13.3材料及设备清单：详见附件三；13.4其他与合同相关的文件：详见附件四。第十四条合同的签订日期及地点14.1签订日期：2024年1月15日；14.2签订地点：市区路号。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与责任1.1第三方定义：本合同所述第三方，是指除甲方和乙方之外，参与或涉及本合同项目实施的其他各方，包括但不限于中介方、监理方、供应商、分包商等。1.2第三方责任：第三方应按照合同约定及法律法规要求，承担其参与或涉及项目的相应责任。第二条第三方介入的程序2.1甲方和乙方应在本合同中明确第三方介入的程序，包括但不限于第三方的选择标准、审批流程、合作方式等。2.2甲方和乙方应确保第三方介入的合法性和合规性，包括但不限于第三方资质的审核、合同的签订、责任的明确等。第三条第三方义务与权利3.1第三方义务：第三方应按照合同约定，完成其分内工作，并确保其工作质量符合合同要求。3.2第三方权利：第三方在其职责范围内，享有合同约定的权利，包括但不限于款项的支付、资料的获取等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定：甲方和乙方应根据合同约定，明确第三方的责任限额，包括但不限于赔偿限额、责任范围等。4.2第三方责任限额的调整：甲方和乙方可在合同履行过程中，根据实际情况，协商调整第三方责任限额。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应接受甲方的监督和管理，按照甲方的要求，完成相关工作。5.2第三方与乙方关系：第三方应接受乙方的指导和技术支持，按照乙方的要求，完成相关工作。第六条第三方违约处理6.1第三方违约：第三方未按照合同约定履行义务的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。6.2第三方违约处理：甲方和乙方应按照合同约定，处理第三方违约事宜，包括但不限于违约金的计算、赔偿的请求等。第七条第三方与甲方、乙方的沟通与协调7.1第三方应主动与甲方、乙方保持沟通，及时报告工作进展，协调解决工作中的问题。7.2甲方和乙方应支持第三方的沟通与协调工作，提供必要的信息和资源。第八条第三方介入的终止条件8.1第三方介入的终止条件：第三方未按照合同约定履行义务，或者出现合同约定的终止条件。8.2第三方介入的终止程序：甲方和乙方应按照合同约定，办理第三方介入的终止手续。第九条第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后的合同变更：因第三方介入导致合同内容发生变更的，甲方和乙方应协商一致，签订书面变更协议。9.2第三方介入后的合同变更生效：甲方和乙方签订的书面变更协议，经双方签字盖章后生效。第十条第三方介入后的争议解决10.1第三方介入后的争议：甲方、乙方与第三方之间发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方介入后的争议解决地点：市10.3第三方介入后的诉讼时效：甲方应在知道或应当知道其权益受到侵害之日起三年内向法院提起诉讼。第十一条第三方介入后的法律适用及争议解决11.1第三方介入后的法律适用：中华人民共和国法律；11.2第三方介入后的争议解决方式：友好协商或向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条第三方介入后的其他条款12.1不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任；12.2合同的生效与终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行完毕后终止；12.3附件：本合同附件包括项目设计方案、施工图纸、材料及设备清单等，附件与合同具有同等法律效力。第十三条第三方介入后的附件13.1第三方介入协议：详见附件一；13.2第三方资质证明：详见附件二；13.3第三方责任限额确认：详见附件三；13.4其他与合同相关的文件：详见附件四。第十四条第三方介入的签订日期及地点14.1签订日期：2024年1月15日；14.2签订地点：市区路号。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：项目设计方案详细要求和说明：项目设计方案应包括智能家居系统的整体设计、各组成部分的设计、功能描述、技术参数、接口规范等。设计方案应经过甲方确认后方可用于施工。附件二：施工图纸详细要求和说明：施工图纸应包括智能家居系统的详细施工图、安装图、布线图等。图纸应清晰、准确，便于施工人员理解和操作。附件三：材料及设备清单详细要求和说明：清单应详细列出施工所需的所有材料和设备，包括品牌、型号、数量、规格等。清单应经过甲方和乙方共同确认。附件四：第三方介入协议详细要求和说明：第三方介入协议应明确第三方的名称、职责、权利、义务、责任限额等内容。协议应经过甲方和乙方双方同意后签订。附件五：第三方资质证明详细要求和说明：第三方提供的资质证明应包括但不限于营业执照、资质证书、专业技术人员资格证书等。资质证明应真实、有效。附件六：第三方责任限额确认详细要求和说明：第三方责任限额确认应明确第三方的赔偿限额、责任范围等。确认应经过甲方和乙方双方同意后签订。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付合同款项；2.甲方未按约定提供施工场地、材料及设备；3.乙方未按约定时间完成施工；4.乙方施工质量不符合约定；5.第三方未按约定履行义务；6.甲方、乙方未按约定履行合同其他义务。责任认定标准：1.甲方未按约定时间支付合同款项的，每延迟一天，应支付应付金额的1%作为滞纳金；2.甲方未按约定提供施工场地、材料及设备导致工期延误的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同总价的1%；3.乙方未按约定时间完