2024年度大数据中心建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度大数据中心建设施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程概述2.1工程名称：2024年度大数据中心建设施工合同2.2工程地点：____________________2.3工程规模：____________________2.4工程内容：____________________第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________________元整（小写）：_____________________元3.2支付方式：____________________3.3支付进度：____________________第四条工程进度与交付4.1工程开工日期：____________________4.2工程竣工日期：____________________4.3工程交付标准：____________________第五条乙方的义务与责任5.1乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应等工作5.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能等要求达标5.3乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程，并承担因自身原因导致的工程延误或质量问题的责任第六条甲方的义务与责任6.1甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和合同尾款6.2甲方应提供工程所需的施工场地、施工条件等，并保证施工顺利进行6.3甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续第七条丙方的义务与责任7.1丙方应按照合同约定提供工程所需的设备、材料等，并保证其质量、性能达标7.2丙方应按照约定的时间和质量要求完成设备、材料的供应，并承担因自身原因导致的设备、材料延误或质量问题的责任第八条违约责任8.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的5%8.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同的履行期限和履行方式第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效10.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认第十一条合同的附件11.1工程设计文件11.2设备、材料清单11.3施工图纸第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，严格履行合同义务，共同维护合同的履行12.2双方应对合同内容保密，不得泄露给第三方第十三条合同的签订日期2024年月日第十四条合同的签订地点（签字/盖章）第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称：____________，地址：____________1.2乙方名称：____________，地址：____________1.3丙方名称：____________，地址：____________第二条工程概述2.1工程名称：2024年度大数据中心建设施工合同2.2工程地点：____________2.3工程规模：____________2.4工程内容：____________第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元3.2支付方式：____________3.3支付进度：____________第四条工程进度与交付4.1工程开工日期：____________4.2工程竣工日期：____________4.3工程交付标准：____________第五条乙方的义务与责任5.1乙方应按照合同约定完成工程的设计、施工、设备供应等工作5.1.1乙方应根据甲方的要求，提交完整的设计方案，并获得甲方的批准5.1.2乙方应按照设计方案和施工图纸进行施工，确保工程质量5.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、环保、节能等要求达标5.2.1乙方应按照相关标准和规范进行施工，确保工程的安全性和可靠性5.2.2乙方应采取有效措施，防止工程对环境造成污染和损害5.2.3乙方应按照节能要求进行设计和施工，提高能源利用效率5.3乙方应按照约定的时间和质量要求完成工程，并承担因自身原因导致的工程延误或质量问题的责任5.3.1乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延误，乙方应承担相应的违约责任5.3.2乙方应对施工过程中的质量问题及时进行整改，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担相应的维修和赔偿责任第六条甲方的义务与责任6.1甲方应按照合同约定及时支付工程进度款和合同尾款6.1.1甲方应根据工程进度，按照约定的比例支付工程进度款6.1.2甲方应在工程竣工并验收合格后支付合同尾款6.2甲方应提供工程所需的施工场地、施工条件等，并保证施工顺利进行6.2.1甲方应确保施工场地的合法性和安全性，并提供必要的施工设施和设备6.2.2甲方应协助乙方办理与工程相关的审批、验收等手续6.3甲方应协助乙方解决施工过程中出现的问题和困难，确保工程的顺利进行第七条丙方的义务与责任7.1丙方应按照合同约定提供工程所需的设备、材料等，并保证其质量、性能达标7.1.1丙方应按照合同约定的时间和数量提供设备、材料，并确保其质量符合相关标准和要求7.1.2丙方应提供设备、材料的安装、调试和培训等服务，并确保其性能稳定可靠7.2丙方应按照约定的时间和质量要求完成设备、材料的供应，并承担因自身原因导致的设备、材料延误或质量问题的责任7.2.1丙方应对提供的设备、材料进行质量检查和验收，确保其符合合同要求7.2.2丙方应对设备、材料的安装和调试进行指导和监督，确保其正常运行和性能达标第八条违约责任8.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金，违约金为本合同总价款的5%8.1.1甲方如未按约定时间支付工程进度款或合同尾款，应支付逾期付款金额的每日千分之二的违约金8.1.2乙方如未按约定时间完成工程或未达到合同约定的质量标准，应承担延期交付或质量不符合要求的违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定8.1.3丙方如未按约定时间提供设备、材料或未达到合同约定的质量标准，应承担延期交付或质量不符合要求的违约责任，具体违约金计算方式由双方另行约定8.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决，并根据实际情况调整合同的履行期限和履行方式8.2.1不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况8.2.2遭受不可抗力事件的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件8.2.3遭受不可抗力事件的一方免于承担因不可抗力导致的合同无法履行或部分履行的责任第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决9.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效10.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并以书面形式确认10.3.1合同约定的工程竣工日期已到，工程实际未达到合同约定的质量标准10.3.2一方明确表示不履行合同主要义务10.3.3一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行第十一条合同的附件11.1工程设计文件11.2设备、材料清单11.3施工图纸11.4相关法律法规和技术标准文件第十二条其他约定12.1双方应遵守国家相关法律法规，严格履行合同义务，共同维护合同的履行12.2双方应对合同内容保密，不得泄露给第三方12.3双方在合同履行过程中产生的往来函件、电子邮件、传真等通讯资料，均视为合同组成部分，双方均予以保留12.4双方同意，本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力第十三条合同的签订日期2024年月日第十四条合同的签订地点（签字/盖章）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1本合同所称第三方，是指除甲方、乙方和丙方之外，与本合同履行有关的其他自然人、法人或其他组织1.2.1工程咨询、设计、施工、监理、检测等中介服务机构1.2.2设备、材料的供应商、生产商1.2.3融资、保险、物流等服务机构1.2.4政府监管机构、行业协会、专业评审机构等第二条第三方介入的义务与责任2.1第三方应按照合同约定或甲乙方的要求，履行相应的工作职责，确保工程顺利进行2.2第三方应保证其提供的服务或产品的质量、性能符合合同要求，并承担因自身原因导致的延误或质量问题的责任2.3第三方应遵守国家相关法律法规，不得损害甲乙方的合法权益，不得违反合同约定第三条甲乙方的权利与义务3.1甲方应根据合同约定，向第三方支付相应的服务费用或购买产品的款项3.2甲方应提供第三方需要的施工场地、施工条件等，并保证施工顺利进行3.3乙方应按照合同约定，向第三方提供设计、施工等服务，并保证工程质量3.4乙方应协助第三方解决施工过程中出现的问题和困难，确保工程的顺利进行3.5丙方应按照合同约定，向甲方提供设备、材料等，并保证其质量、性能达标第四条第三方责任限额4.1第三方应对其提供的服务或产品的质量、性能承担有限责任，具体责任限额由合同约定4.2第三方如因自身原因导致工程延误或质量问题，应承担相应的违约责任，向甲方支付违约金，违约金的具体数额由合同约定4.3第三方如因侵权行为导致甲乙方的合法权益受到损害，应承担相应的侵权责任第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方均为独立的合同主体，相互之间不存在直接的合同关系5.2甲方、乙方与第三方之间的合同关系，不影响甲方、乙方之间的合同关系5.3第三方应独立承担合同责任，不应将合同责任转嫁给甲方或乙方第六条第三方介入的合同变更与解除6.1第三方介入的合同变更或解除应经甲方、乙方、第三方协商一致，并以书面形式确认6.2合同变更或解除后，第三方应按照变更或解除的内容履行相应的合同义务6.3合同变更或解除不影响甲乙方根据本合同对第三方的权利主张第七条第三方介入的争议解决7.1第三方与甲方、乙方之间发生的争议，应通过友好协商解决7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼第八条第三方介入的保密义务8.1第三方应对本合同的内容和甲乙方的商业秘密保密，不得泄露给第三方8.2第三方如违反保密义务，应承担相应的违约责任，向甲方、乙方支付违约金，违约金的具体数额由合同约定第九条甲方、乙方的监督与检查权9.1甲方、乙方均有权对第三方的工作进行监督和检查，确保第三方按照合同约定履行义务9.2甲方、乙方如发现第三方的工作存在问题，有权要求第三方及时整改，确保工程顺利进行第十条第三方介入的合同解除10.1甲方、乙方如发现第三方严重违反合同约定，经催告后在合理期限内仍未改正，有权解除与第三方的合同10.2甲方、乙方解除合同后，第三方应按照合同约定承担相应的违约责任第十一条第三方介入的合同终止11.1合同约定的工程竣工日期已到，工程实际未达到合同约定的质量标准11.2一方明确表示不履行合同主要义务11.3一方迟延履行合同主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行11.4法律法规规定的其他终止条件第十二条第三方介入后的合同履行12.1第三方介入后，甲方、乙方应继续履行本合同约定的义务12.2第三方介入不影响甲方、乙方根据本合同对第三方的主张权利第十三条第三方介入的合同附则13.1本合同未尽事宜，可由甲方、乙方、第三方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力13.2本合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力第十四条第三方介入的合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：设备、材料清单附件3：施工图纸附件4：相关法律法规和技术标准文件附件5：工程进度计划附件6：支付计划及进度款支付凭证附件7：验收标准及程序附件8：质量保证及保修承诺书附件9：安全文明施工承诺书附件10：合同履行过程中产生的往来函件、电子邮件、传真等通讯资料附件11：其他经双方同意的附件附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件应包括但不限于设计说明书、施工图、竣工图等，文件应符合国家相关法律法规和技术标准的要求。附件2：设备、材料清单应详细列出设备、材料的名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息，清单应准确、完整。附件3：施工图纸应包括但不限于平面图、立面图、剖面图、节点详图等，图纸应清晰、准确，符合国家相关法律法规和技术标准的要求。附件4：相关法律法规和技术标准文件应包括但不限于国家法律法规、行业标准、地方标准等，文件应完整、有效。附件5：工程进度计划应详细列出工程各阶段的起止时间、主要工作内容等，计划应切实可行。附件6：支付计划及进度款支付凭证应详细列出各阶段的支付金额、支付时间等信息，凭证应真实、有效。附件7：验收标准及程序应包括但不限于工程质量、安全、环保等方面的验收标准，程序应明确、合理。附件8：质量保证及保修承诺书应明确质量保证期限、保修范围等内容，承诺书应真实、有效。附件9：安全文明施工承诺书应明确安全文明施工的