2024年装潢工程外包合同

合同编号：__________甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______一、工程概况1.1工程名称：_______装潢工程1.2工程地点：_______1.3工程面积：_______平方米1.4工程预算：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元1.5工程内容：包括但不限于_______。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，本工程合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2甲方支付乙方工程款项分三次，具体支付方式如下：（1）合同签订后3天内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的40%。2.3甲方支付的工程款项，乙方应当开具等额的税务发票。三、工程进度及质量3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，工期自合同签订之日起计算。3.2乙方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保工程质量。3.3乙方应保证工程在验收合格后，质保期为_______年。四、工程验收4.1工程完成后，乙方应通知甲方进行验收。4.2甲方应在验收合格后_______天内支付剩余工程款项。4.3如果甲方在验收过程中提出整改意见，乙方应在_______天内整改完毕，并重新申请验收。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价×逾期天数×0.1%。5.2乙方工程质量不符合约定的，乙方应负责返工、整改，并承担由此产生的费用。5.3甲方未按照约定时间支付工程款项的，应当按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同全文，确保了解合同条款和各自的权利义务。2.合同中涉及的工程内容、工程量、工程预算等关键信息，双方应充分沟通确认无误。3.双方应严格按照合同约定的工期、质量标准等进行履约，确保工程顺利进行。4.合同款项的支付和结算，应严格按照合同约定的支付方式和时间进行。5.工程验收过程中，双方应共同参与，对工程质量、进度等方面进行认真检查。6.如发生违约行为，应及时采取措施予以纠正，并按照合同约定承担相应的违约责任。解决办法：1.双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。2.如协商不成，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，依法解决争议。3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的审理工作，如实提供证据材料。4.法院作出的判决或裁定，双方应自觉履行，如有不服可依法提起上诉。关键词语的法律名词解释：1.合同法：是指调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.装潢工程：指对建筑物内部及外部进行装饰、装修的活动，包括墙面、地面、天花板的装饰，以及水电、暖通等设施的安装。3.工期：指合同约定的工程开始施工到工程竣工交付的时间段。4.质量标准：指工程质量应符合的国家、行业或地方规定的标准和要求。5.违约金：指一方不履行合同义务或履行义务不符合约定时，应向对方支付的金钱赔偿。6.争议解决：指当合同双方在合同履行过程中发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，使争议得到解决的过程。特殊应用场合及补充条款：1.场合：若工程进度因不可抗力因素（如恶劣天气、地震等）导致延误补充条款：若工程进度因不可抗力因素导致延误，乙方应立即通知甲方，并采取措施减少损失。甲方应理解并同意由此导致的工期延误，乙方不承担相应的违约责任。2.场合：工程验收不合格，需要返工整改补充条款：如工程验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行返工整改，并承担由此产生的费用。整改完成后，乙方应重新申请验收。若再次验收不合格，乙方应继续整改，直到达到甲方满意为止。3.场合：甲方支付工程款项逾期补充条款：如甲方未按照合同约定时间支付工程款项，乙方有权暂停工程进度，直至甲方支付完毕。甲方逾期支付的款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×逾期天数×0.1%。4.场合：乙方擅自变更工程内容或降低工程质量补充条款：乙方不得擅自变更工程内容或降低工程质量。如乙方未经甲方同意擅自变更，甲方有权要求乙方恢复原状或重新施工。乙方应承担由