前期基础施工合同范例

前期基础施工合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方需进行某项目的前期基础施工，乙方愿意为甲方提供前期基础施工服务，双方经友好协商，就前期基础施工事宜达成如下协议：

一、施工范围

1.乙方负责甲项目前期基础施工，具体包括但不限于：土方开挖、基础垫层、基础桩基、基础模板、钢筋工程、混凝土工程等。

2.施工范围及内容以甲方提供的施工图纸及工程量清单为准。

二、施工期限

1.乙方应在合同签订后30个工作日内完成前期基础施工。

2.因不可抗力、甲方提供资料延误、设计变更等原因导致工期延误，双方应协商解决，并相应调整施工期限。

三、工程质量

1.乙方施工的工程质量应符合国家现行相关标准及甲方要求。

2.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及规范进行施工，确保工程质量。

四、施工费用

1.甲方应按照工程量清单及合同约定支付乙方施工费用。

2.乙方施工过程中产生的合理损耗及费用，由甲方承担。

3.施工过程中因乙方原因导致的返工、窝工、停工等损失，由乙方承担。

五、违约责任

1.乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算。

2.甲方未按合同约定支付施工费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

六、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.施工图纸

2.工程量清单

3.相关法律法规及标准

4.甲方提供的其他资料

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

签订日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟进行某项目的前期基础施工，乙方愿意为甲方提供前期基础施工服务，丙方作为第三方主体，同意参与并提供相应的协助和支持。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、施工范围

1.乙方负责甲项目前期基础施工，具体包括但不限于：土方开挖、基础垫层、基础桩基、基础模板、钢筋工程、混凝土工程等。

2.丙方提供专业咨询、技术指导及材料供应服务，确保施工质量及进度。

二、施工期限

1.乙方应在合同签订后30个工作日内完成前期基础施工。

2.因不可抗力、甲方提供资料延误、设计变更等原因导致工期延误，丙方应积极配合调整施工期限。

三、工程质量

1.乙方施工的工程质量应符合国家现行相关标准及甲方要求。

2.丙方提供的技术指导及材料供应应保证施工质量。

3.甲方有权对施工质量进行监督，如发现质量问题，乙方应立即整改。

四、施工费用

1.甲方应按照工程量清单及合同约定支付乙方施工费用。

2.丙方提供的材料及服务费用，甲方应按约定支付。

3.施工过程中因乙方原因导致的返工、窝工、停工等损失，由乙方承担。

五、甲方的权益

1.甲方有权要求乙方按照合同约定完成施工，确保施工质量及进度。

2.甲方有权要求丙方提供专业咨询、技术指导及材料供应服务。

3.甲方有权对施工质量进行监督，并要求乙方、丙方整改。

4.甲方有权要求乙方、丙方履行合同约定的违约责任。

六、乙方的责权利

1.乙方应按照合同约定完成施工，确保施工质量及进度。

2.乙方有权要求甲方按约定支付施工费用。

3.乙方有权要求丙方提供必要的技术支持及材料供应。

4.乙方有权要求甲方履行合同约定的违约责任。

七、丙方的责权利

1.丙方应提供专业咨询、技术指导及材料供应服务。

2.丙方有权要求甲方支付材料及服务费用。

3.丙方有权要求乙方履行合同约定的施工义务。

八、违约责任

1.乙方未按合同约定完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算。

2.丙方未按约定提供技术支持及材料供应，甲方有权要求丙方支付违约金，违约金按每日合同总价款的1%计算。

3.任何一方违反合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

十、合同终止

1.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。

2.合同终止后，各方应按照约定处理剩余事宜。

第三方主体丙方的介入，旨在为甲方提供专业支持，提高施工质量及进度。甲方作为主导方，通过明确各方的责权利，确保自身权益得到保障。本次合同的签订，旨在明确各方在前期基础施工过程中的权利义务，为甲方的项目顺利进行奠定基础。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

乙方（以下简称“乙方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

丙方（以下简称“丙方”）：

地址：____________________

法定代表人：____________________

鉴于甲方拟进行某工业生产线的设备安装，乙方作为设备安装承包商，丙方作为第三方主体，提供专业咨询及设备调试服务。为明确各方的权利、义务和责任，经甲乙丙三方友好协商，达成如下协议：

一、服务范围

1.乙方负责甲项目工业生产线设备的安装，包括但不限于：设备组装、电气连接、管道安装、控制系统调试等。

2.丙方提供设备安装过程中的专业咨询、技术支持及设备调试服务。

二、服务期限

1.乙方应在合同签订后60个工作日内完成设备安装。

2.因丙方技术支持延误、甲方提供的设备不符合要求等原因导致工期延误，乙方有权要求合理延长工期。

三、服务质量

1.乙方安装的设备应达到甲方要求的性能标准。

2.丙方提供的技术支持应确保设备安装过程中的技术问题得到及时解决。

3.乙方有权对丙方的技术支持进行评估，并提出改进建议。

四、服务费用

1.甲方应按照工程量清单及合同约定支付乙方安装费用。

2.丙方提供的技术支持及调试服务费用，甲方应按约定支付。

3.任何因乙方原因导致的额外费用，甲方有权要求乙方承担。

五、乙方的权益

1.乙方有权要求甲方按照合同约定及时支付安装费用。

2.乙方有权要求丙方提供必要的技术支持，确保安装进度和质量。

3.乙方有权在设备安装过程中对丙方的服务进行监督和评估。

4.乙方在设备安装完成后，有权要求甲方进行验收。

六、丙方的责权利

1.丙方应提供设备安装过程中的专业咨询和技术支持。

2.丙方有权要求甲方支付技术支持及调试服务费用。

3.丙方有权对乙方的安装工作进行监督，并提出改进建议。

七、甲方的违约及限制条款

1.甲方未按合同约定支付安装费用，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按未付款项的1%计算，每日累加。

2.甲方提供的设备不符合要求，导致安装延误或质量问题，甲方应承担相应责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

3.甲方不得无故拖延设备验收，否则应承担由此产生的额外费用。

4.甲方不得要求乙方进行超出合同范围的工作，否则乙方有权拒绝并要求甲方支付相应费用。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

1.合同履行完毕或双方协商一致解除合同，合同终止。

2.合同终止后，各方应按照约定处理剩余事宜。

乙方为主导的目的和意义在于确保其在设备安装过程中的权益得到充分保