工程资料总包合同范例

工程资料总包合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于甲方拟进行一项建筑工程项目，现双方经友好协商，就工程资料总包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程资料总包内容

1.乙方负责整个工程项目的资料整理、归档、保管和移交工作。

2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，对工程资料进行分类、编号、整理，确保工程资料的完整性和准确性。

3.乙方应按照甲方要求，在工程竣工后____日内完成工程资料移交工作。

三、工程资料质量要求

1.工程资料应真实、准确、完整，符合国家有关法律法规、行业标准和甲方要求。

2.工程资料应符合以下要求：

（1）格式规范，字迹清晰；

（2）内容完整，无遗漏；

（3）项目编号、名称、规格、型号等数据准确；

（4）图纸、照片、文字说明等资料齐全。

四、费用及支付方式

1.本合同工程资料总包费用为人民币____元整。

2.费用支付方式：

（1）合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方提交工程资料总包方案，甲方支付合同总价的____%作为预付款；

（2）工程资料移交完毕后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%；

（3）工程资料验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%；

（4）工程资料移交并验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成工程资料整理、归档、保管和移交工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

2.乙方提供的工程资料不符合约定质量要求的，甲方有权要求乙方整改，直至符合要求。整改期间，甲方有权暂停支付费用。

3.甲方未按约定支付费用的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为应付款项的____%。

六、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程资料总包方案

2.工程项目相关法律法规、行业标准和甲方要求

3.其他相关文件

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“发包方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“承包方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“监理方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于甲方拟进行一项建筑工程项目，为保证工程资料的质量和完整性，甲乙双方经友好协商，并邀请丙方作为第三方监理方参与，就工程资料总包事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、工程资料总包内容

1.乙方负责整个工程项目的资料整理、归档、保管和移交工作。

2.乙方应按照国家有关法律法规、行业标准和甲方要求，对工程资料进行分类、编号、整理，确保工程资料的完整性和准确性。

3.乙方应接受丙方的监理，并在丙方的监督下完成工程资料的各项工作。

三、监理方职责与权利

1.丙方负责对乙方提供的工程资料进行全面监理，确保资料质量符合合同要求。

2.丙方有权要求乙方提供相关资料，并有权对乙方的工作进行监督检查。

3.丙方有权对乙方提供的工程资料提出整改意见，乙方应予以改正。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方在工程资料总包过程中保持透明度，确保甲方对工程资料的掌控权。

2.甲方有权对乙方的工作进行定期检查，确保工程资料的质量符合要求。

3.甲方有权要求乙方在工程资料总包过程中提供详细的进度报告，以便甲方及时了解工程进度。

五、费用及支付方式

1.本合同工程资料总包费用为人民币____元整。

2.费用支付方式：

（1）合同签订后____个工作日内，乙方应向甲方提交工程资料总包方案，甲方支付合同总价的____%作为预付款；

（2）工程资料移交完毕后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%；

（3）工程资料验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%；

（4）工程资料移交并验收合格后____个工作日内，甲方支付合同总价的____%。

六、乙方违约及限制条款

1.乙方未按约定时间完成工程资料整理、归档、保管和移交工作的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价的____%。

2.乙方提供的工程资料不符合约定质量要求的，甲方有权要求乙方整改，直至符合要求。整改期间，甲方有权暂停支付费用。

3.乙方违反保密条款，泄露工程资料内容的，甲方有权终止合同，并要求乙方承担相应法律责任。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同终止

1.在以下情况下，甲方有权终止合同：

（1）乙方严重违反合同约定，给甲方造成重大损失；

（2）丙方发现乙方存在重大违规行为，经甲方确认后；

（3）法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，丙方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.工程资料总包方案

2.工程项目相关法律法规、行业标准和甲方要求

3.其他相关文件

第三方介入的意义和目的：

丙方作为第三方监理方，旨在确保工程资料的质量和完整性，避免因资料问题导致工程延期或质量问题，保障甲方的权益。

甲方为主导的目的和意义：

甲方作为工程项目的业主，有权对工程资料进行监督管理，确保工程资料符合要求，为工程项目的顺利进行提供保障。通过主导合同条款，甲方能够更好地维护自身权益，确保工程资料的真实性和可靠性。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

甲方（以下简称“业主方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

乙方（以下简称“施工方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

丙方（以下简称“项目管理方”）：

名称：________________

地址：________________

法定代表人：________________

鉴于甲方拟进行一项房地产开发项目，为确保项目施工质量及进度，甲方委托乙方进行施工，并邀请丙方作为第三方项目管理方参与，就施工项目管理事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：________________

2.工程地点：________________

3.工程规模：________________

4.工程工期：自合同签订之日起____个月。

二、施工方权益保障

1.乙方享有在工程范围内的施工权，包括但不限于材料采购、人员安排、施工方案制定等。

2.乙方有权根据工程进度和实际需求，调整施工计划，但需提前向甲方和丙方报告并经同意。

3.乙方在施工过程中，如因甲方提供的材料或设计原因导致施工延误，甲方应承担相应责任。

三、项目管理方职责与权利

1.丙方负责对整个施工项目进行监督管理，确保施工质量、进度和安全。

2.丙方有权对乙方的施工过程进行检查，并提出整改意见。

3.丙方有权要求乙方提供施工进度报告、质量检测报告等相关资料，乙方应予以配合。

四、甲方违约及限制条款

1.甲方未按约定时间提供施工所需材料或设备，导致施工延误，乙方有权要求甲方承担相应责任，包括但不限于工期顺延和费用补偿。

2.甲方未按约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。

3.甲方违反保密协议，泄露乙方商业秘密，乙方有权要求甲方承担相应法律责任。

五、施工方权利条款

1.乙方有权要求甲方在施工过程中提供必要的协助，包括但不限于协调相关部门、提供施工场地等。

2.乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款，包括进度款和竣工结算款。

3.乙方有权要求甲方在工程竣工后支付质保金，并在质保期满后无质量问题的情况下退还。

六、项目管理方利益条款

1.丙方有权要求甲方按照合同约定支付项目管理服务费，包括但不限于监理费、协调费等。

2.丙方有权要求甲方在项目验收合格后支付项目管理服务费尾款。

3.丙方有权要求甲方在项目管理过程中提供必要的资源和支持，包括但不限于办公场所、通信设备等。

七、争议解决

1.本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同终止

1.在以下情况下，甲方有权终止合同：

（1）乙方严重违反合同约定，给甲方造成重大损失；

（2）丙方发现乙方存在重大违规行为，经甲方确认后；

（3）法律法规或政策变化导致合同无法继续履行。

九、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本合同一式____份，甲乙双方各执____份，丙方执____份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

附件：

1.施工方案

2.项目管理服务协议

3.其他相关文件

乙