房屋委托承建合同范例_第1页
房屋委托承建合同范例_第2页
房屋委托承建合同范例_第3页
房屋委托承建合同范例_第4页
房屋委托承建合同范例_第5页
已阅读5页,还剩6页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

房屋委托承建合同范例第一篇范文:合同编号:__________

甲方(以下简称“甲方”)与乙方(以下简称“乙方”)本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,就甲方委托乙方承建房屋事宜,经双方充分协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:__________房屋建设工程

1.2项目地点:__________

1.3建筑面积:__________平方米

1.4建设性质:__________

1.5建设规模:__________

二、委托内容

2.1乙方负责该房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等全过程。

2.2甲方提供项目用地及所需相关手续。

2.3乙方在施工过程中,应严格按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定进行施工。

三、双方权利义务

3.1甲方权利义务:

(1)按照本合同约定,支付乙方工程款及有关费用;

(2)配合乙方办理相关手续;

(3)对乙方在施工过程中出现的问题,及时给予指导和协助;

(4)对本合同履行情况进行监督检查。

3.2乙方权利义务:

(1)按照甲方要求,完成房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等任务;

(2)保证工程质量,确保房屋建设工程符合国家有关法律法规、行业标准及本合同约定;

(3)对施工过程中出现的问题,及时进行整改,确保工程顺利进行;

(4)按时提交工程进度报告及有关资料;

(5)按照甲方要求,办理相关手续。

四、工程款支付

4.1甲方应按照以下方式支付工程款:

(1)开工前支付合同总价款的__________%;

(2)工程进度达到合同约定节点时,支付已完工程款的__________%;

(3)工程竣工验收合格后,支付合同总价款的__________%;

(4)保修期满后,支付合同总价款的__________%。

4.2甲方在支付工程款前,应核对乙方提供的工程进度报告及有关资料,确保工程进度与支付比例相符。

五、工期及延期

5.1本工程工期为__________个月,自合同签订之日起计算。

5.2乙方应严格按照合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工期延误,乙方应承担相应的违约责任。

六、工程质量及验收

6.1乙方应按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定,确保工程质量。

6.2工程竣工验收合格后,甲方应按照乙方提供的资料,在__________个工作日内完成验收。

6.3如甲方对工程质量有异议,应在验收合格后__________个工作日内提出,乙方应予以整改。

七、保修及维修

7.1乙方在工程竣工验收合格后,对房屋建设工程承担__________年的保修责任。

7.2保修期内,如因乙方施工质量问题导致的损坏,乙方应负责维修。

八、违约责任

8.1甲方违约:

(1)未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的__________%计算;

(2)未按照本合同约定配合乙方办理相关手续的,应承担相应的违约责任。

8.2乙方违约:

(1)未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期__________%计算;

(2)工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任。

九、争议解决

9.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。

十、其他

10.1本合同一式__________份,甲乙双方各执__________份,具有同等法律效力。

10.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

附件:

1.项目用地及有关手续证明文件

2.设计文件

3.施工图纸及技术资料

4.工程预算及结算资料

5.其他与本合同有关的文件

(以下无正文)

第二篇范文:第三方主体+甲方权益主导

甲方(以下简称“甲方”)为保障自身权益,确保房屋建设工程质量与进度,特委托乙方(以下简称“乙方”)进行承建,并引入丙方(以下简称“丙方”)作为监理单位,对工程进行全面监理。甲乙双方及丙方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:__________房屋建设工程

1.2项目地点:__________

1.3建筑面积:__________平方米

1.4建设性质:__________

1.5建设规模:__________

二、委托内容

2.1乙方负责该房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等全过程。

2.2甲方提供项目用地及所需相关手续。

2.3丙方负责对工程进行全面监理,确保工程质量、进度、安全等符合国家有关法律法规、行业标准及本合同约定。

三、第三方主体责权利

3.1丙方责任:

(1)对工程质量、进度、安全等进行全面监理,发现问题及时通知乙方整改;

(2)对乙方提交的工程进度报告、质量检测报告等资料进行审核,确保其真实、准确;

(3)对工程变更、索赔等进行审核,确保其合理合法。

3.2丙方权利:

(1)对工程质量、进度、安全等进行监督检查,有权要求乙方提供相关资料;

(2)对工程变更、索赔等进行审核,有权提出异议;

(3)对工程质量、进度、安全等问题,有权要求乙方进行整改。

3.3丙方义务:

(1)严格按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定进行监理;

(2)确保监理工作客观、公正、公平;

(3)对监理过程中获取的信息保密。

四、甲方责权利

4.1甲方责任:

(1)按照本合同约定,支付乙方工程款及有关费用;

(2)配合乙方办理相关手续;

(3)对乙方在施工过程中出现的问题,及时给予指导和协助。

4.2甲方权利:

(1)对工程进度、质量、安全等进行监督检查,有权要求乙方提供相关资料;

(2)对工程质量、进度、安全等问题,有权要求乙方进行整改;

(3)对乙方违约行为,有权要求解除合同并追究其违约责任。

五、乙方责权利

5.1乙方责任:

(1)按照甲方要求,完成房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等任务;

(2)保证工程质量,确保房屋建设工程符合国家有关法律法规、行业标准及本合同约定;

(3)对施工过程中出现的问题,及时进行整改,确保工程顺利进行。

5.2乙方权利:

(1)按照合同约定,获得工程款及有关费用;

(2)对工程变更、索赔等进行提出;

(3)在保证工程质量的前提下,有权对工程进度进行合理安排。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约:

(1)未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期__________%计算;

(2)工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任;

(3)未按约定进行施工,导致工程安全隐患的,应承担相应责任。

6.2甲方违约:

(1)未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的__________%计算;

(2)未按照本合同约定配合乙方办理相关手续的,应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。

八、其他

8.1本合同一式__________份,甲乙双方及丙方各执__________份,具有同等法律效力。

8.2本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。

九、第三方介入意义及甲方权益主导目的

9.1第三方介入意义:

(1)确保工程质量和进度,降低甲方风险;

(2)提高工程管理水平,提升甲方投资效益;

(3)保障甲方权益,维护市场秩序。

9.2甲方权益主导目的:

(1)确保房屋建设工程符合国家有关法律法规、行业标准;

(2)保障甲方投资效益,降低投资风险;

(3)维护甲方合法权益,提高市场竞争力。

(以下无正文)

第三篇范文:第三方主体+乙方权益主导

乙方(以下简称“乙方”)作为专业施工单位,为保障施工过程顺利进行,确保工程质量与安全,特委托甲方(以下简称“甲方”)作为项目业主,并引入丁方(以下简称“丁方”)作为项目咨询机构,提供专业咨询服务。甲乙双方及丁方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则,经充分协商,达成如下协议:

一、项目概况

1.1项目名称:__________房屋建设工程

1.2项目地点:__________

1.3建筑面积:__________平方米

1.4建设性质:__________

1.5建设规模:__________

二、委托内容

2.1乙方负责该房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等全过程。

2.2甲方作为项目业主,负责项目资金筹措、审批手续办理及与政府相关部门的沟通协调。

2.3丁方作为项目咨询机构,提供项目可行性研究、工程设计咨询、施工管理咨询等服务。

三、第三方主体责权利

3.1丁方责任:

(1)对项目可行性进行深入研究,提出可行性研究报告;

(2)对工程设计进行咨询,确保设计方案符合规范和甲方要求;

(3)对施工过程进行管理咨询,监督施工质量、进度、安全等方面。

3.2丁方权利:

(1)对项目可行性研究、工程设计、施工管理等方面提出意见和建议;

(2)要求乙方提供相关资料,以便进行咨询工作;

(3)对项目实施过程中发现的问题,有权要求乙方整改。

3.3丁方义务:

(1)按照国家有关法律法规、行业标准及本合同约定提供咨询服务;

(2)保守项目秘密,不得泄露给任何第三方;

(3)确保咨询服务的客观、公正、专业。

四、乙方责权利

4.1乙方责任:

(1)按照合同约定,完成房屋建设工程的设计、施工、监理、验收等任务;

(2)确保工程质量,符合国家有关法律法规、行业标准及甲方要求;

(3)对施工过程中出现的问题,及时进行整改,确保工程顺利进行。

4.2乙方权利:

(1)按照合同约定,获得工程款及有关费用;

(2)对工程变更、索赔等进行提出;

(3)在保证工程质量的前提下,有权对工程进度进行合理安排。

五、甲方责权利

5.1甲方责任:

(1)按照合同约定,支付乙方工程款及有关费用;

(2)配合乙方办理相关手续;

(3)对乙方在施工过程中出现的问题,及时给予指导和协助。

5.2甲方权利:

(1)对工程进度、质量、安全等进行监督检查,有权要求乙方提供相关资料;

(2)对工程质量、进度、安全等问题,有权要求乙方进行整改;

(3)对乙方违约行为,有权要求解除合同并追究其违约责任。

六、违约责任及限制条款

6.1乙方违约:

(1)未按时完成工程的,应向甲方支付违约金,违约金按延误工期__________%计算;

(2)工程质量不符合约定的,应承担相应的违约责任;

(3)未按约定进行施工,导致工程安全隐患的,应承担相应责任。

6.2甲方违约:

(1)未按时支付工程款的,应向乙方支付违约金,违约金按未付款项的__________%计算;

(2)未按照本合同约定配合乙方办理相关手续的,应承担相应的违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应友好协商解决;协商不成的,提交__________仲裁委员会仲裁。

八、其他

8.1本合同一式__________份,甲乙双方及丁方各执__________份,具有同等法律效力。

8.2本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论