2024年施工合同工程质量与安全规定

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年施工合同工程质量与安全规定本合同目录一览第一条工程质量要求1.1质量标准与规范1.2质量控制措施1.3质量检查与验收第二条施工安全规定2.1安全标准与法规2.2安全防护措施2.3安全事故处理第三条施工材料与设备3.1材料质量要求3.2设备验收与维护3.3材料储存与运输第四条施工进度与计划4.1施工进度安排4.2施工计划调整4.3进度延误处理第五条施工人员管理5.1施工队伍配置5.2施工人员培训5.3人员变动管理第六条工程变更6.1变更申请与审批6.2变更导致的费用调整6.3变更对工期的影响第七条工程保修与维护7.1保修范围与期限7.2保修责任与处理7.3维护与保养第八条合同价格与支付8.1合同价格构成8.2支付方式与时间8.3价格调整机制第九条合同违约与赔偿9.1违约行为与责任9.2赔偿金额计算9.3违约处理程序第十条争议解决方式10.1争议协商与调解10.2仲裁申请与程序10.3法院诉讼第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件11.3合同解除与废弃第十二条合同的转让与分包12.1合同转让条件12.2分包商资质要求12.3分包商责任与义务第十三条信息安全与保密13.1信息安全要求13.2保密信息范围与期限13.3泄密处理与责任第十四条其他条款14.1法律法规适用14.2不可抗力因素14.3附件与补充协议第一部分：合同如下：第一条工程质量要求1.1质量标准与规范本合同工程质量应符合国家、行业和地方相关质量标准和规范要求。具体质量标准与规范包括但不限于《建筑工程质量验收统一标准》（GB50300）、《建筑结构设计规范》（GB50009）等。1.2质量控制措施（1）承包人应制定详细的施工质量计划，包括施工工艺、施工方法、材料选择、质量检测等，并提交给发包人审批。（2）承包人应按照经审批的质量计划组织施工，确保施工过程中的质量控制。（3）发包人或者其委托的第三方有权对施工过程中的质量进行监督检查，承包人应予以配合。1.3质量检查与验收（1）工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程主体结构完成后进行，最终验收在工程全部完成后进行。（2）验收不合格的工程，承包人应按照验收意见进行整改，整改完成后重新组织验收。（3）验收合格的工程，发包人应在验收证书上签字确认，并按照合同约定支付工程款。第二条施工安全规定2.1安全标准与法规承包人应遵守国家、行业和地方有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工安全。2.2安全防护措施（1）承包人应制定施工现场安全生产规章制度，明确安全生产责任和要求。（2）承包人应按照施工方案和安全技术措施进行施工，确保施工过程中的安全。（3）承包人应定期组织安全培训和演练，提高施工人员的安全意识和应急能力。2.3安全事故处理（1）发生安全事故，承包人应立即启动应急预案，采取措施防止事故扩大，并报告发包人和相关部门。（2）承包人应按照事故调查结果，承担相应的安全责任，并对受到损害的人员进行赔偿。（3）安全事故的处理应符合国家、行业和地方的相关规定。第三条施工材料与设备3.1材料质量要求（1）承包人应按照合同约定和设计文件要求采购施工材料，确保材料质量。（2）施工材料应符合国家、行业和地方的相关标准和规定。（3）材料进入施工现场前，承包人应提交材料质量证明文件，并接受发包人或其委托的第三方检测。3.2设备验收与维护（1）承包人应按照合同约定采购、安装、调试施工设备，确保设备正常运行。（2）设备安装完毕后，承包人应组织设备验收，发包人或其委托的第三方有权参加。（3）承包人应定期对设备进行维护和保养，确保设备安全运行。3.3材料储存与运输（1）承包人应采取有效措施，保证施工材料在储存和运输过程中的质量。（2）施工材料应按照类别、规格、用途进行合理储存，防止混淆和损坏。（3）施工材料运输应符合国家、行业和地方的相关规定，确保运输安全。第八条合同价格与支付8.1合同价格构成（1）合同价格包括工程款、材料款、设备款、人工费、管理费、利润等。（2）合同价格以人民币计价，如需使用其他货币计价，应事先征得双方同意。（3）合同价格应在合同附件中详细列出，包括但不限于工程量清单、材料价格清单、设备价格清单等。8.2支付方式与时间（1）发包人应按照合同约定的付款节点和比例，向承包人支付工程款。（2）支付方式可采用银行转账、支票、汇票等方式。（3）支付时间应在付款节点前五个工作日，发包人应将款项支付给承包人。8.3价格调整机制（1）如遇市场行情变化，影响工程成本的因素，合同双方可协商调整合同价格。（2）价格调整应按照双方约定的调整公式或比例进行计算。（3）价格调整的决定应书面通知对方，并经双方确认。第九条合同违约与赔偿9.1违约行为与责任（1）承包人未按照合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。（2）发包人未按照合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。（3）双方的其他违约行为，应根据合同约定和法律法规规定承担相应的违约责任。9.2赔偿金额计算（1）违约赔偿金额可根据合同约定，按照工程款、材料款、设备款等比例计算。（2）赔偿金额的计算方法应在合同中明确。（3）违约赔偿金额的具体数额，应根据违约情况的具体情况进行确定。9.3违约处理程序（1）违约方应承担违约责任，向守约方支付赔偿金额。（2）守约方有权要求违约方在规定时间内履行合同义务或支付赔偿金额。（3）如违约方拒绝履行合同义务或支付赔偿金额，守约方有权依法向人民法院提起诉讼。第十条争议解决方式10.1争议协商与调解（1）双方在履行合同过程中发生的争议，应通过协商解决。（2）协商不成的，可以邀请共同信任的第三方进行调解。（3）调解不成的，双方同意按照仲裁或诉讼方式解决争议。10.2仲裁申请与程序（1）如双方同意仲裁解决争议，应共同向约定的仲裁委员会提交仲裁申请。（2）仲裁程序按照仲裁委员会的规定进行。（3）仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3法院诉讼（1）如双方同意法院解决争议，应按照合同约定的管辖法院提起诉讼。（2）诉讼程序按照法院的规定进行。（3）法院判决是终局的，对双方均有约束力。第十一条合同的生效与终止11.1合同生效条件（1）合同自双方签字或盖章之日起生效。（2）合同的生效不得违反国家法律、法规和政策。（3）合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的义务。11.2合同终止条件（1）工程全部完成后，合同即终止。（2）合同终止后，双方应按照合同约定进行工程结算。（3）合同终止后，双方的权利义务关系不受影响，仍应履行合同中约定的后续义务。第十二条合同的转让与分包12.1合同转让条件（1）合同不得转让给第三方。（2）如确需转让，双方应协商一致，并书面通知对方。（3）转让不影响合同对转让方和受让方的约束力。12.2分包商资质要求（1）承包人不得将主体工程分包给不具备相应资质的单位或个人。（2）分包商应具备国家规定的相应资质和能力。（3）分包商应接受发包人和承包人的监督和管理。12.3分包商责任与义务（1）分包商应按照分包合同约定，完成分包工程。（2）分包商应承担分包工程的质量、安全、进度等责任。（3）分包商的行为不得损害发包人和承包人的合法权益。第二部分：第三方介入后的修正13.1第三方介入的条件（1）本合同涉及的第三方介入，包括但不限于中介方、监理方、检测方、仲裁机构、法院等。（2）第三方介入应由甲乙方共同协商确定，并书面通知对方。（3）第三方介入的条件和范围应在合同中明确。13.2第三方介入的程序（1）第三方介入的程序应按照合同约定和法律法规规定进行。（2）甲乙方应配合第三方进行介入工作，并提供必要的资料和条件。（3）第三方介入的结果对甲乙方具有约束力。13.3第三方介入的费用（1）第三方介入的费用由甲乙方按照合同约定承担。（2）如甲乙方对第三方介入的结果有异议，可以按照合同约定的争议解决方式进行处理。14.1第三方责任限额（1）第三方应按照合同约定和法律法规规定，承担相应的责任。（2）第三方的责任限额应在合同中明确，包括但不限于赔偿金额、赔偿范围等。（3）如第三方因故意或重大过失导致甲乙方损失，第三方应承担无限责任。14.2第三方与其他各方的关系（1）第三方与甲乙方、丙方等其他各方应是独立的主体，彼此之间不存在隶属或代理关系。（2）第三方介入不影响甲乙方、丙方等其他各方之间的权利义务关系。（3）第三方应独立承担责任，不由甲乙方、丙方等其他各方承担。14.3第三方责任的履行（1）第三方应按照合同约定和法律法规规定，履行相应的义务。（2）甲乙方应监督第三方履行其义务，并有权对第三方的工作进行评价。（3）第三方不履行义务或履行义务不符合约定的，甲乙方有权要求第三方承担违约责任。15.1第三方介入的变更（1）如合同双方同意变更第三方介入的条件、程序、费用、责任限额等，应书面签订补充协议，并经双方确认。（2）第三方介入的变更应符合法律法规规定，并不得影响甲乙方、丙方等其他各方的合法权益。（3）第三方介入的变更应在合同有效期内进行，超过合同有效期，需重新签订合同。15.2第三方介入的终止（1）第三方介入在合同约定的条件下终止，包括但不限于合同终止、第三方解除合同、第三方丧失资格等。（2）第三方介入终止后，甲乙方应按照合同约定进行后续工作的处理。（3）第三方介入终止不影响甲乙方、丙方等其他各方之间的权利义务关系。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程量清单附件2：材料价格清单附件3：设备价格清单附件4：施工方案附件5：安全技术措施附件6：材料质量证明文件附件7：设备验收记录附件8：付款凭证附件9：变更申请审批表附件10：违约行为认定表附件11：第三方介入协议附件12：仲裁协议附件13：诉讼管辖协议附件的详细要求和说明：1.工程量清单：详细列出合同工程的所有项目和工程量，包括工程名称、工程内容、工程量、工程单价等。2.材料价格清单：详细列出合同所需的所有材料名称、规格、单价、数量等信息。3.设备价格清单：详细列出合同所需的的所有设备名称、型号、单价、数量等信息。4.施工方案：详细描述施工过程中的工艺流程、施工方法、施工步骤等。5.安全技术措施：详细列出施工过程中的安全技术措施，包括安全防护、应急预案等。6.材料质量证明文件：提供材料的质量证明文件，包括合格证、检测报告等。7.设备验收记录：记录设备的验收过程，包括设备名称、型号、数量、验收结果等信息。8.付款凭证：提供付款的凭证，包括付款金额、付款时间、付款对象等信息。9.变更申请审批表：用于申请工程变更，包括变更内容、变更原因、变更费用等信息。10.违约行为认定表：用于认定违约行为，包括违约行为、违约责任等信息。11.第三方介入协议：明确第三方介入的条件、程序、费用、责任限额等信息。12.仲裁协议：明确仲裁的适用范围、仲裁机构、仲裁程序等信息。13.诉讼管辖协议：明确诉讼的管辖法院、诉讼程序等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.承包人未按照合同约定完成工程，包括但不限于工程质量不达标、工程进度延误等。2.发包人未按照合同约定支付工程款，包括但不限于延迟支付、部分支付、拖欠支付等。3.双方其他违反合同约定的行为。违约的责任认定标准：1.违约行为导致工程质量不达标，承包人应承担返工、整改等费用，并支付违约金。2.违约行为导致工程进度延误，承包人应支付逾期竣工违约金，计算方式按照合同约定执行。3.双方其他违约行为，按照合同约定和法律法规规定承担相应的违约责任。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程，导致工程质量不达标，承包人应承担返工、整改等费用，并支付违约金。具体违约金的计算方式如下：违约金=工程总价×违约比例×违约天数其中，违约比例为1%，违约天数为延误的天数。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成特定工