海油施工合同范本

海油施工合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

名称：中国海洋石油集团有限公司（以下简称“甲方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：张三

联系方式：按照我国工商行政管理部门登记的联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

名称：XX海洋工程股份有限公司（以下简称“乙方”）

地址：中华人民共和国XX省XX市XX区XX路XX号

法定代表人：李四

联系方式：按照我国工商行政管理部门登记的联系方式

合同简介：

鉴于甲方作为我国海洋石油行业的领军企业，拥有丰富的海洋油气资源开发经验和技术实力；乙方作为一家专业从事海洋工程施工的企业，具备优秀的施工团队和丰富的施工经验。双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行海洋工程施工事项达成以下协议。

一、背景与前提条件

1.甲方为推进海洋油气资源的开发，拟对位于我国某海域的油气田进行施工建设。

2.乙方具备海洋工程施工资质，具备完成甲方委托的施工任务的能力。

3.双方经过充分协商，同意按照本合同约定的条款和条件，开展海洋工程施工合作。

二、合作内容

1.甲方负责提供施工所需的技术资料、施工图纸等，并对乙方的施工方案进行审查。

2.乙方负责按照甲方提供的施工图纸、技术要求等，完成海洋工程的施工任务。

3.双方应密切配合，确保施工进度、质量和安全。

三、合作期限

本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方完成合同约定的施工任务，并通过甲方验收合格之日起终止。

四、合同金额与支付条件

1.双方根据施工工程量、工程难度等因素，协商确定合同金额。

2.甲方按照合同约定的时间和比例向乙方支付工程进度款。

3.工程验收合格后，甲方应在规定时间内向乙方支付合同尾款。

五、双方权利与义务

1.甲方权利与义务：

（1）有权对乙方的施工方案、进度、质量等进行监督、检查。

（2）负责提供施工所需的技术资料、施工图纸等。

（3）按照合同约定支付工程款项。

（4）在乙方完成施工任务后，负责验收。

2.乙方权利与义务：

（1）按照甲方提供的技术资料、施工图纸等，编制施工方案并报甲方审查。

（2）按照合同约定的工期、质量要求完成施工任务。

（3）确保施工过程中的安全、环保措施到位。

（4）在合同约定的工期内，及时向甲方报告施工进度。

六、违约责任

1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。

2.甲方未按约定支付工程款项的，应按逾期支付金额的千分之五向乙方支付违约金。

3.乙方未按约定完成施工任务或施工质量不符合约定的，应承担返工、修复等费用，并按逾期完工天数向甲方支付违约金。

七、不可抗力

1.因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。

2.受不可抗力影响的一方，根据影响程度，可部分或全部免除违约责任。

八、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

十、附则

本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：中国海洋石油集团有限公司

乙方（盖章）：XX海洋工程股份有限公司

甲方代表（签字）：张三

乙方代表（签字）：李四

签订日期：____年____月____日

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的在于甲方委托乙方进行海洋油气田的施工建设，具体内容包括：海洋工程的设计、施工、安装、调试、验收等。双方将根据国家相关法律法规、行业标准和技术规范，确保工程质量和安全，共同推进海洋油气资源的开发。

第二条定义

1.海洋工程：指在海域内进行的油气田开发、建设、维护等工程。

2.施工图纸：指甲方提供的，用于指导乙方进行施工的技术文件。

3.工程进度款：指甲方根据乙方施工进度支付的款项。

4.验收合格：指甲方对乙方完成的工程进行质量、安全等方面的检查，确认符合合同约定和相关规定。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

（1）甲方有权对乙方的施工方案、进度、质量等进行监督、检查，并提出合理建议。

（2）甲方应提供施工所需的技术资料、施工图纸等，并对乙方提供的施工方案进行审查。

（3）甲方应按照合同约定及时支付工程款项。

（4）甲方负责工程验收，确认工程质量。

（5）甲方应配合乙方办理施工所需的相关手续。

（6）甲方应保障乙方在施工过程中的合法权益。

2.乙方的权力和义务：

（1）乙方有权依据甲方提供的技术资料、施工图纸等，编制施工方案并报甲方审查。

（2）乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全和环保。

（3）乙方负责提供施工所需的人员、设备、材料等，并确保其符合国家相关标准和规定。

（4）乙方应按时向甲方报告施工进度，并根据甲方要求提供相关资料。

（5）乙方负责处理施工过程中出现的质量、安全等问题，确保工程顺利进行。

（6）乙方应在工程验收合格后，按照甲方要求提供完整的工程资料和施工记录。

（7）乙方应遵守国家法律法规，确保施工过程中的合法合规。

第四条价格与支付条件

1.合同价格：双方经协商确定，本合同总价为人民币XX元整（大写：XX圆整）。

2.支付方式：甲方通过银行转账方式向乙方支付合同款项。

3.支付时间：

（1）合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。

（2）乙方完成合同约定施工进度的50%时，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为进度款。

（3）乙方完成合同约定施工进度的100%，并通过甲方验收合格后，甲方向乙方支付合同总价款的35%。

（4）剩余5%作为质保金，质保期满后，如无质量问题，甲方应在质保期满后7个工作日内支付给乙方。

第五条履行期限

1.合同有效期限：自合同签订之日起至乙方完成合同约定的施工任务，并通过甲方验收合格之日起终止。

2.关键时间节点：

（1）合同签订后，乙方应在30日内完成施工方案的编制及报审。

（2）乙方应在合同约定的时间内完成施工任务，并确保工程进度符合合同要求。

（3）甲方应在乙方完成施工任务后15个工作日内验收。

第六条违约责任

1.甲方违约：

（1）如甲方未按约定时间支付预付款、进度款、尾款等，应向乙方支付逾期付款金额千分之五的违约金。

（2）如甲方无故拖延验收，导致工程延期，应向乙方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款的千分之五乘以延期天数。

（3）如甲方原因导致合同解除，甲方应赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方违约：

（1）如乙方未按约定完成施工任务，应承担返工、修复等费用，并按逾期完工天数向甲方支付违约金，违约金计算方法为：合同总价款的千分之五乘以逾期完工天数。

（2）如乙方施工质量不符合约定，导致工程无法通过验收，乙方应承担返工、修复等费用，并按逾期验收天数向甲方支付违约金，违约金计算方法同上。

（3）如乙方原因导致合同解除，乙方应赔偿甲方因此造成的损失。

（4）如乙方在施工过程中发生安全事故，应承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力指在合同履行过程中，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、动乱、政府行为、政策变动等。

2.责任免除条件：

（1）当发生不可抗力事件时，受影响的一方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明。

（2）受影响的一方应尽力采取措施减轻损失，避免不可抗力事件的扩大影响。

（3）在不可抗力事件发生后的合理时间内，双方应协商确定是否继续履行合同或采取其他措施。

（4）受不可抗力影响的一方，根据事件影响程度，可部分或全部免除违约责任。

第八条争议解决

1.双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.若协商不成，双方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方仍应继续履行合同，除非法院另有判决。

4.诉讼费用、律师费等因解决争议而产生的费用，由败诉方承担，双方另有约定的除外。

5.双方在解决争议过程中，应遵守国家法律法规，确保争议解决的合法合规。

第九条其他条款

1.通知方式：本合同项下的所有通知、要求、批准等，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人送达等方式发送至对方的注册地址或双方约定的其他地址。

2.合同变更：任何一方要求变更本合同的，应提出书面变更申请，经双方协商一致并签订书面变更协议后方可生效。

3.终止条件：本合同在以下情况下终止：

（1）合同约定的施工任务完成，并通过甲方验收合格。

（2）双方协商一致，并签订书面终止协议。

（3）因不可抗力导致合同无法履行，且双方未能就变更或解除合同达成一致。

（4）一方严重违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

4.合同终止后的处理：合同终止后，双方应按照合同约定和法律规定处理合同终止后的善后事宜。

第十条