2024年商业空间装饰：仿真植物墙定制与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年商业空间装饰：仿真植物墙定制与施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方定义1.4乙方定义2.合同项目内容2.1项目名称2.2项目地点2.3项目内容2.4项目规模2.5项目工期3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.2支付方式3.3进度付款3.4验收合格付款3.5付款时间及条件4.乙方义务及责任4.1乙方应提供的材料4.2乙方施工标准及质量4.3乙方施工安全责任4.4乙方交付及验收4.5乙方售后服务5.甲方义务及责任5.1甲方提供施工场地5.2甲方协助乙方施工5.3甲方支付合同价款5.4甲方验收及反馈5.5甲方其他义务6.合同的履行及变更6.1双方履行合同的义务6.2合同变更的条件及程序7.违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任8.争议解决8.1双方协商解决8.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁8.3向人民法院提起诉讼9.合同的生效、终止和解除9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同解除条件10.保密条款10.1双方对合同内容保密10.2泄露保密信息的责任11.不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的后果12.法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式13.其他条款13.1双方约定的其他事项13.2附件14.合同的签署14.1甲方代表签字14.2乙方代表签字14.3签字日期第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称为：×××公司甲方地址：×××市×××区×××路×××号1.2乙方名称及地址乙方全称为：×××仿真植物墙定制与施工公司乙方地址：×××市×××区×××路×××号1.3甲方定义甲方指合同中指明的需求方，负责提供合同约定的场地、资金以及其他必要的协助。1.4乙方定义乙方指合同中指明的提供方，负责按照合同约定完成仿真植物墙的定制与施工。第二条合同项目内容2.1项目名称项目名称为：2024年商业空间仿真植物墙定制与施工项目2.2项目地点项目地点为：×××市×××区×××路×××号，甲方指定的施工场地。2.3项目内容项目内容包括：仿真植物墙的设计、定制、运输、施工、调试以及售后服务。2.4项目规模项目规模为：甲方提供的场地面积为××平方米，乙方据此定制相应的仿真植物墙。2.5项目工期项目工期为：自合同签订之日起，乙方应在××个工作日内完成仿真植物墙的定制与施工。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价合同总价为：人民币××万元整（大写：人民币玖拾玖万捌仟元整），详见附件一。3.2支付方式支付方式为：银行转账。甲方应在合同签订后×个工作日内，将合同总价扣除定金后的款项支付给乙方。3.3进度付款进度付款为：按照乙方完成项目进度的实际情况，甲方应支付相应的进度款项。具体支付比例及时间详见附件二。3.4验收合格付款验收合格付款为：甲方在验收合格后×个工作日内，将剩余款项支付给乙方。3.5付款时间及条件付款时间及条件：详见附件二。第四条乙方义务及责任4.1乙方应提供的材料乙方应提供符合国家质量标准及行业规定的仿真植物墙相关材料，并提供材料合格证明。4.2乙方施工标准及质量乙方应严格按照甲方提供的施工图纸及技术要求进行施工，确保施工质量符合约定标准。4.3乙方施工安全责任乙方在施工过程中应确保安全生产，严格遵守国家及地方安全生产规定，对因乙方原因造成的损失承担责任。4.4乙方交付及验收乙方应在合同约定的工期范围内完成施工，并按照甲方要求进行验收。验收不合格的，乙方应立即整改直至符合要求。4.5乙方售后服务乙方应提供合同约定范围内的售后服务，包括施工后的维护、保养、更换等。第五条甲方义务及责任5.1甲方提供施工场地甲方应提供符合合同约定的施工场地，确保乙方顺利进行施工。5.2甲方协助乙方施工甲方应提供必要的协助，包括施工前的准备、施工中的配合以及施工后的验收等。5.3甲方支付合同价款甲方应按照合同约定支付合同价款，确保乙方按时完成施工。5.4甲方验收及反馈甲方应按照合同约定进行验收，并对乙方的施工质量进行反馈。验收不合格的，甲方有权要求乙方整改。5.5甲方其他义务甲方应遵守合同约定，履行合同中的其他义务。第六条合同的履行及变更6.1双方履行合同的义务双方应严格按照合同约定履行各自的义务，确保项目顺利进行。6.2合同变更的条件及程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。未经双方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方违反合同约定的，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿因此给乙方造成的损失。8.2乙方违约责任乙方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。第九条争议解决9.1双方协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。9.2提交甲方所在地仲裁委员会仲裁如果双方协商未能解决争议，任何一方均可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。9.3向人民法院提起诉讼如仲裁未能解决争议，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、终止和解除10.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止的条件如下：（1）合同约定的项目全部完成，并经甲方验收合格；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定或者双方约定的其他终止条件。10.3合同解除条件合同解除的条件如下：（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）双方协商一致解除合同；（3）法律规定或者双方约定的其他解除条件。第十一条保密条款11.1双方对合同内容保密双方应对合同的内容、谈判过程以及与合同有关的其他信息予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。11.2泄露保密信息的责任如果一方泄露了保密信息，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力的后果因不可抗力导致合同无法履行或者部分履行，双方应立即协商解决，根据情况部分或者全部免除责任。第十三条法律适用及争议解决13.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式本合同争议的解决方式如第八条所述。第十四条其他条款14.1双方约定的其他事项双方可以在合同附件中约定其他事项。14.2附件附件为本合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方概念第三方指除甲方和乙方之外，与本合同项目有关联的其他主体，包括但不限于中介方、监理方、施工分包方等。15.2第三方责任第三方介入本合同项目时，应遵守合同约定，承担相应的责任。第三方的责任界定以第三方与甲方、乙方之间的协议为准。15.3第三方权益第三方根据本合同介入项目时，享有合同约定的权益。第三方权益的实现不得侵犯甲方和乙方的合法权益。第十六条第三方介入的额外条款及说明16.1第三方选择甲方和乙方应共同协商确定第三方的选择标准，包括但不限于第三方的主体资格、信誉、技术实力、服务标准等。16.2第三方合同甲方、乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。第三方合同的内容不得与本合同相抵触。16.3第三方责任限额第三方对甲方和乙方的赔偿责任限额，按照第三方合同的约定执行。如果第三方合同未约定赔偿责任限额，甲方和乙方可协商确定。16.4第三方协调甲方和乙方应积极协调与第三方的关系，确保项目顺利进行。第三方如出现违约行为，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。第十七条第三方与甲方、乙方的关系17.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间的权利义务，按照第三方合同的约定执行。第三方如违反合同约定，甲方有权要求第三方承担违约责任。17.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间的权利义务，按照第三方合同的约定执行。第三方如违反合同约定，乙方有权要求第三方承担违约责任。17.3第三方与其他各方的划分说明第三方在履行合同过程中，与其他各方之间的权利义务划分，应以第三方合同及本合同为准。如本合同与第三方合同有冲突，各方应协商解决。第十八条第三方介入后的争议解决18.1第三方介入引起的争议因第三方介入引起的争议，甲方、乙方和第三方应通过友好协商的方式解决。18.2第三方介入争议的解决如果协商未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。18.3第三方介入争议的仲裁如仲裁未能解决争议，任何一方均有权向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。第十九条第三方介入后的违约责任19.1第三方违约第三方违反合同约定的，应承担违约责任，向甲方和/或乙方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。19.2甲方、乙方对第三方的追偿权甲方和乙方因第三方违约造成的损失，有权向第三方追偿。第二十条第三方介入后的其他条款20.1附件第三方合同及相关文件为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力。20.2补充协议本合同签订后，甲方、乙方和第三方可根据项目进展需要，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。20.3合同的修订本合同及附件的修订，应由甲方、乙方和第三方共同签署，修订内容与原合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：仿真植物墙定制与施工项目详细说明附件二：合同总价及支付进度明细表附件三：乙方施工标准及质量要求附件四：乙方施工安全责任规定附件五：乙方提供的材料合格证明附件六：第三方合同范本附件七：项目验收标准及流程附件八：售后服务内容及标准附件一：仿真植物墙定制与施工项目详细说明本附件详细描述了仿真植物墙的项目要求，包括设计风格、植物种类、施工工艺、验收标准等。附件二：合同总价及支付进度明细表本附件列出了合同总价及支付进度，包括首付款、进度付款及验收合格付款的具体金额和时间。附件三：乙方施工标准及质量要求本附件详细列出了乙方施工的标准和质量要求，包括材料选择、施工工艺、验收标准等。附件四：乙方施工安全责任规定本附件明确了乙方在施工过程中的安全责任，包括安全生产、严格遵守国家及地方安全生产规定等。附件五：乙方提供的材料合格证明本附件要求乙方提供所使用材料的合格证明，以证明材料符合国家质量标准及行业规定。附件六：第三方合同范本附件七：项目验收标准及流程本附件详细列出了项目验收的标准和流程，包括验收人员的组成、验收时间、验收反馈等。附件八：售后服务内容及标准本附件详细描述了售后服务的内容和标准，包括维护、保养、更换等服务的具体要求。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付合同价款，或支付的价款不符合合同约定。示例说明：如果甲方在合同约定的时间内未支付首付款，或支付的首付款金额不符合合同约定，将被视为违约。2.乙方未按约定时间完成施工，或施工质量不符合合同约定。3.第三方未按约定履行合同义务，或履行义务不符合合同约定。示例说明：如果第三方在合同约定的时间内未提供约定的服务，或提供的服务未能达到合同约定的标准，将被视为违约。违约责任认定标准：1.违约方应承担违约责任，向守约方支付违约金。2.违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失。3.违约方应承担因违约产生的间接损失，如延误工期、增加费用等。说明三：法律名词及解释：1.合同：本合同是指甲乙双方为完成仿真植物墙定制与施工项目，达成的明确双方权利义务的协议。2.甲方：指合同中指明的需求方，负责提供合同约定的场地、资金以及其他必要的协助。3.乙方：指合同中指明的提供方，负责按照合同约定完成仿真