2024年排水设施改造工程专业分包协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年排水设施改造工程专业分包协议本合同目录一览1.分包工程概述1.1分包工程内容1.2分包工程地点1.3分包工程时间2.分包商的义务和责任2.1分包商资质要求2.2分包商施工要求2.3分包商质量保障3.专业分包费用3.1分包费用计算3.2分包费用支付方式3.3分包费用调整机制4.工程变更与调整4.1工程变更程序4.2工程变更费用4.3工程调整期限5.工程验收与保修5.1工程验收标准5.2工程验收程序5.3工程保修期限6.安全生产与环境保护6.1安全生产要求6.2环境保护要求6.3安全事故处理7.违约责任与争议解决7.1违约责任认定7.2违约责任赔偿7.3争议解决方式8.合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件8.2合同变更程序8.3合同终止条件9.保密条款9.1保密信息范围9.2保密信息使用限制9.3保密信息泄露责任10.合同的适用法律与争议解决10.1适用法律10.2争议解决方式11.其他条款11.1合同的签订与备案11.2合同的附件11.3分包商的承诺12.合同双方信息12.1分包商信息12.2业主方信息13.合同附件13.1分包工程设计文件13.2分包工程预算文件13.3相关法律法规文件14.合同签署页14.1合同签署日期14.2合同签署地点14.3合同双方代表签字第一部分：合同如下：第一条：分包工程概述1.1分包工程内容分包商同意按照业主方提供的技术要求和施工图纸，完成排水设施改造工程专业分包工程。分包工程包括但不限于排水管道改造、检查井施工、排水泵站改造等工程。1.2分包工程地点分包工程位于业主方指定的施工区域。具体施工地点由业主方提供，分包商应严格按照业主方的要求进行施工。1.3分包工程时间分包工程的施工期限自合同签订之日起至业主方书面同意的工程完工日期止。分包商应保证按照业主方要求的工程进度进行施工。第二条：分包商的义务和责任2.1分包商资质要求分包商应具备相应的专业技术资质和施工经验，能够承担分包工程的施工任务。分包商应向业主方提供相应的资质证明文件。2.2分包商施工要求分包商应严格按照业主方提供的施工图纸和技术要求进行施工，保证分包工程的质量和安全。分包商应服从业主方和总包商的管理和监督。2.3分包商质量保障分包商应对分包工程的质量和安全性负责，并承担因分包工程质量问题产生的维修、更换等责任。分包商应按照业主方的要求提供相应的质量保证文件。第三条：专业分包费用3.1分包费用计算分包费用根据分包工程的内容、工程量以及业主方和总包商约定的单价进行计算。分包商应向业主方提供详细的分包费用计算明细。3.2分包费用支付方式分包费用支付方式为按工程进度分阶段支付。具体支付方式由业主方和分包商在合同中约定。3.3分包费用调整机制如遇工程变更或不可抗力等因素导致分包费用发生增减时，双方应协商确定费用的调整方式。第四条：工程变更与调整4.1工程变更程序工程变更应由业主方提出，经双方协商一致后，按照约定的程序进行变更。变更内容应明确记载在合同中。4.2工程变更费用工程变更费用按照变更工程量及单价计算。如变更导致分包费用增加，分包商应按照约定承担相应的费用。4.3工程调整期限工程调整期限由双方协商确定，但最长不得超过分包工程的施工期限。第五条：工程验收与保修5.1工程验收标准分包工程应按照业主方提供的验收标准进行验收。验收不合格的，分包商应按照业主方的要求进行整改。5.2工程验收程序工程验收由业主方组织，分包商应按照验收程序的要求，提供相关资料和配合验收工作。5.3工程保修期限分包商应对分包工程的质量负责，提供约定的保修期限内的保修服务。保修期限由双方协商确定。第六条：安全生产与环境保护6.1安全生产要求分包商应严格按照国家安全生产法律、法规和业主方的要求，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2环境保护要求分包商应遵守国家环境保护法律、法规和业主方的要求，做好施工现场的环境保护工作。6.3安全事故处理如分包工程发生安全事故，分包商应立即报告业主方，并按照业主方的要求进行处理。分包商应承担因安全事故产生的全部责任。第八条：违约责任与争议解决7.1违约责任认定违约责任根据违约方违反合同的性质、程度和造成的损失进行认定。违约方应承担相应的违约责任。7.2违约责任赔偿违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接经济损失。损失赔偿额应由双方协商确定。7.3争议解决方式双方通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：合同的生效、变更与终止8.1合同生效条件本合同自双方代表签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务。8.2合同变更程序合同变更应由双方协商一致，并书面确认。变更内容应明确记载在合同中。8.3合同终止条件合同终止条件由双方协商确定。合同终止后，分包商应按照业主方的要求完成工程收尾工作。第十条：保密条款9.1保密信息范围保密信息范围包括合同内容、技术资料、商业秘密等双方约定应当保密的信息。9.2保密信息使用限制未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露保密信息。保密信息仅限于合同履行过程中双方知悉的人员使用。9.3保密信息泄露责任如一方泄露保密信息，泄露方应承担相应的法律责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十一条：合同的适用法律与争议解决10.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。10.2争议解决方式双方通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十二条：其他条款11.1合同的签订与备案本合同一式两份，双方各执一份。双方应在合同签订后七日内到相关部门备案。11.2合同的附件合同附件包括分包工程设计文件、分包工程预算文件等。附件内容视为合同组成部分，具有同等法律效力。11.3分包商的承诺分包商承诺按照合同约定完成分包工程，保证工程质量和安全。第十三条：合同双方信息12.1分包商信息分包商全称：X工程有限公司注册地址：X省X市X区X路X号法定代表人：X联系方式：X12.2业主方信息业主方全称：X排水设施改造工程项目部项目地址：X省X市X区X路X号项目负责人：X联系方式：X第十四条：合同签署页13.1合同签署日期本合同于X年X月X日在X省X市X区X路X号签署。13.2合同签署地点本合同签署地点为X省X市X区X路X号。13.3合同双方代表签字分包商代表签字：______________业主方代表签字：______________第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入定义1.1本合同所称第三方，是指除甲乙方之外，与本合同无直接合同关系的其他主体。第三方介入是指在合同履行过程中，第三方参与并对合同的履行产生影响的情况。（1）业主方或分包商以外的技术咨询、设计、监理、检测、材料供应等主体提供的服务或产品；（2）业主方或分包商以外的金融机构、保险机构提供的融资、保险等服务；（3）业主方或分包商以外的政府部门、公共机构对合同履行产生的行政监管、执法等活动；（4）其他对合同履行产生影响的主体。第二条：第三方介入的协调与沟通2.1甲乙方应积极与第三方沟通协调，确保合同履行不受第三方介入的负面影响。2.2甲乙方应就第三方介入事项与第三方达成书面协议，明确第三方的义务、责任及权益，并将协议内容纳入本合同。2.3甲乙方应确保第三方按照约定履行其义务，并承担因第三方未履行义务导致的损失。第三条：第三方责任限额3.1甲乙方应与第三方明确约定其责任限额，包括赔偿限额、工期延误限制等。3.2第三方责任限额应在本合同中予以明确，并在第三方与甲乙方签订的协议中予以具体规定。3.3甲乙方应确保第三方的责任限额符合相关法律法规的规定，并保障甲乙方的合法权益。第四条：第三方介入对合同履行影响的风险分担4.1甲乙方应根据第三方介入的情况，协商确定合同价款、工期、质量等方面的调整方案。4.2因第三方介入导致的合同履行风险，甲乙方应按照公平原则分担。具体分担方式在本合同中予以明确。4.3甲乙方应承担因第三方介入导致的合同履行不能、延误、质量问题等风险。第五条：第三方介入的合同变更与解除5.1甲乙方应在本合同中约定第三方介入导致的合同变更、解除的条件和程序。5.2第三方介入导致的合同变更、解除应遵循双方协商一致的原则。5.3甲乙方应就第三方介入事项与第三方协商，并根据协商结果调整本合同。第六条：第三方介入的违约责任6.1第三方如违反其与甲乙方的协议，应承担相应的违约责任。6.2甲乙方如未能履行与第三方的协议，导致合同履行受阻，应承担相应的违约责任。6.3甲乙方应承担因第三方违约导致的损失赔偿责任。第七条：第三方介入的争议解决7.1甲乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，甲乙方与第三方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条：其他相关事项8.1甲乙方应在本合同中明确第三方介入相关事项的未尽事宜。8.2甲乙方应确保第三方介入相关事项的约定符合法律法规的规定。8.3甲乙方应按照本合同约定，积极履行合同义务，确保合同顺利履行。本修正条款与本合同具有同等法律效力，甲乙方应严格按照本修正条款履行合同义务。如有违反，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工程设计文件设计图纸施工图纸技术规范设计说明书2.分包工程预算文件工程量清单预算编制说明预算报价表材料价格清单3.相关法律法规文件中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国安全生产法中华人民共和国环境保护法4.业主方提供的技术要求和施工标准技术条件施工标准质量验收标准5.分包商提供的资质证明文件企业法人营业执照副本专业技术资质证书安全生产许可证6.合同履行过程中产生的其他文件工程进度报告工程变更记录质量检查报告安全生产报告说明二：违约行为及责任认定：1.业主方违约行为及责任认定未按约定时间支付分包费用提供的设计图纸和技术要求不符合国家标准未提供施工场地或提供的施工场地不符合约定未履行合同约定的其他义务示例：如果业主方未按约定时间支付分包费用，应按照迟延付款的金额每日支付违约金，违约金计算方式在本合同中约定。2.分包商违约行为及责任认定未按约定时间完成分包工程分包工程质量不符合约定标准未按照安全生产要求进行施工未履行合同约定的其他义务示例：如果分包商未按约定时间完成分包工程，应按照迟延完工的工程价款每日支付违约金，违约金计算方式在本合同中约定。3.第三方违约行为及责任认定第三方未按约定提供服务或产品第三方提供的服务或产品不符合约定标准第三方未履行合同约定的其他义务示例：如果第三方未按约定提供服务或产品，应承担未能提供服务或产品的赔偿责任，赔偿金额及计算方式在本合同中约定。说明三：法律名词及解释：1.分包工程：指业主方将排水设施改