2024年新能源设施安装分包条款

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年新能源设施安装分包条款本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1发包方定义1.2分包方定义1.3新能源设施定义第二条：合同范围及工作内容2.1工作范围2.2工作内容2.3分包方的责任与义务第三条：合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表第四条：工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及延长第五条：质量与标准5.1工程质量标准5.2质量检验与验收5.3质量争议的处理第六条：安全与环保6.1安全生产责任6.2安全防护措施6.3环保要求及措施第七条：技术支持与配合7.1技术支持7.2双方的技术交流与配合7.3技术变更的处理第八条：违约责任8.1发包方的违约责任8.2分包方的违约责任8.3违约赔偿金额的计算方法第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼或仲裁地点及适用法律第十条：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更程序10.3合同终止条件及处理第十一条：保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务及期限11.3保密泄露的赔偿责任第十二条：知识产权保护12.1知识产权的归属12.2知识产权的保护措施12.3侵权责任的处理第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义13.2不可抗力事件的处理13.3不可抗力导致的合同变更或终止第十四条：其他条款14.1合同的转让14.2合同的附件14.3分包方的现场办公和生活条件14.4双方约定的其他事项第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1发包方定义：指根据本合同约定，负责新能源设施的安装、调试、运行及维护等工作的甲方。1.2分包方定义：指根据本合同约定，负责承接新能源设施安装工程的分包乙方。1.3新能源设施定义：指本合同约定范围内，包括但不限于太阳能光伏发电系统、风力发电系统等可再生能源利用设施。第二条：合同范围及工作内容2.1工作范围：分包方应按照发包方的要求，完成新能源设施的安装、调试、运行及维护等工作。2.2工作内容：分包方应负责新能源设施安装工程的设计、施工、设备采购、人员培训、运行维护等全部工作。2.3分包方的责任与义务：分包方应按照合同约定，确保新能源设施的安装质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。第三条：合同价格及支付方式3.2支付方式：发包方按照分包方提交的工程进度报告和质量验收报告，分阶段支付合同价款。3.3支付时间表：具体支付时间表见本合同附件一。第四条：工期及进度4.1合同工期：新能源设施的安装工程应自合同签订之日起【】日内完成。4.2工程进度计划：分包方应按照合同约定的工期，编制详细的工程进度计划，并报发包方批准。4.3工期延误及延长：如分包方因自身原因导致工期延误，应按照合同约定承担相应的违约责任。如因不可抗力等不可预见的原因导致工期延误，双方可协商延长工期。第五条：质量与标准5.1工程质量标准：新能源设施的安装质量应符合国家及行业相关标准、规范的要求。5.2质量检验与验收：新能源设施的安装工程完成后，由发包方组织验收。验收不合格的，分包方应负责整改，直至达到验收标准。5.3质量争议的处理：如双方在质量验收过程中发生争议，可协商解决；协商不成的，可按照合同约定的争议解决方式处理。第六条：安全与环保6.1安全生产责任：分包方应严格按照国家及行业的安全生产法律法规，确保新能源设施安装工程的安全。6.2安全防护措施：分包方应制定详细的安全防护措施，并报发包方批准。6.3环保要求及措施：分包方应遵守国家及地方的环保法规，做好施工现场的环保工作。第七条：技术支持与配合7.1技术支持：分包方应提供新能源设施安装工程的技术支持，包括工程设计、施工方案、操作培训等。7.2双方的技术交流与配合：双方应保持密切的技术交流与配合，确保新能源设施安装工程的顺利进行。7.3技术变更的处理：如双方在合同执行过程中同意对技术方案进行变更，应签订书面变更协议，并按照变更协议执行。第八条：违约责任8.1发包方的违约责任：如发包方未按照合同约定履行义务，导致分包方损失的，应承担相应的违约责任。8.2分包方的违约责任：如分包方未按照合同约定履行义务，导致发包方损失的，应承担相应的违约责任。8.3违约赔偿金额的计算方法：违约赔偿金额根据损失金额和逾期付款利息等计算，具体计算方法见本合同附件二。第九条：争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。9.2争议解决机构：如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权；如选择仲裁，甲方与乙方约定的仲裁机构具有管辖权。9.3诉讼或仲裁地点及适用法律：诉讼或仲裁地点为甲方所在地，适用法律为中华人民共和国法律。第十条：合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同变更程序：如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。10.3合同终止条件及处理：如合同执行过程中发生不可抗力等导致合同无法履行的情况，双方可协商终止合同。合同终止后，分包方应按照发包方的要求进行工程收尾，并承担相应的违约责任。第十一条：保密条款11.1保密信息的定义：保密信息是指本合同及合同履行过程中涉及的技术秘密、商业秘密和其他双方认为需要保密的信息。11.2保密义务及期限：分包方应对发包方的保密信息予以保密，保密期限自合同终止之日起计算，不少于【】年。11.3保密泄露的赔偿责任：如分包方泄露保密信息，应承担相应的赔偿责任。第十二条：知识产权保护12.1知识产权的归属：新能源设施的安装工程涉及的知识产权归发包方所有。12.2知识产权的保护措施：分包方应协助发包方保护新能源设施的知识产权，不得侵犯他人的知识产权。12.3侵权责任的处理：如分包方侵犯他人的知识产权，发包方有权要求分包方承担相应的侵权责任。第十三条：不可抗力13.1不可抗力的定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。13.2不可抗力事件的处理：如双方因不可抗力事件导致无法履行合同，应立即通知对方，并采取合理措施减少损失。13.3不可抗力导致的合同变更或终止：如不可抗力事件持续时间超过【】个月，双方可协商变更或终止合同。第十四条：其他条款14.1合同的转让：未经对方同意，任何一方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。14.2合同的附件：本合同附件包括合同价格、支付时间表、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。14.3分包方的现场办公和生活条件：分包方应自行解决现场办公和生活条件，费用由分包方承担。14.4双方约定的其他事项：双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方定义及范围1.1第三方定义：第三方是指除甲乙方之外的，参与本合同履行过程的自然人、法人和其他组织。1.2第三方范围：第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理方、检测方、融资方等。第二条：第三方介入的条件及程序2.1第三方介入条件：如甲乙方在合同履行过程中认为需要第三方介入，且该介入对合同的顺利履行具有积极作用，经双方协商一致，可以邀请第三方介入。2.2第三方介入程序：甲乙方应就第三方介入的具体事宜进行协商，并签订书面协议。协议应明确第三方的职责、权利和义务，并报双方备案。第三条：第三方的责任与义务3.1第三方责任：第三方应按照甲乙方的要求，完成其职责范围内的工作，并对其工作成果负责。3.2第三方义务：第三方应遵守国家及地方的法律法规，尊重社会公德，不得损害甲乙方及他人的合法权益。第四条：第三方的权利与利益4.1第三方权利：第三方在其职责范围内，享有甲乙方提供的必要的工作条件和支持。4.2第三方利益：第三方完成其职责后，有权按照甲乙方的约定获得相应的报酬。第五条：第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应服从甲方的管理和监督，按照甲方的要求完成工作。5.2第三方与乙方关系：第三方应按照乙方的要求履行合同义务，并接受乙方的监督。第六条：第三方责任限额6.1第三方责任限额：如第三方因故意或过失导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。赔偿金额的计算方法见本合同附件三。6.2第三方责任限额的确定：第三方责任限额由甲乙方根据合同的具体情况协商确定，并在书面协议中明确。第七条：第三方介入的变更与终止7.1第三方介入变更：如甲乙方同意变更第三方的职责、权利和义务，应签订书面变更协议。7.2第三方介入终止：如第三方完成其职责或因不可抗力等原因导致无法继续履行合同，甲乙方可以协商终止第三方介入。第八条：第三方介入的争议解决（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）向合同签订地的仲裁机构申请仲裁。8.2争议解决机构：如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权；如选择仲裁，甲方与乙方约定的仲裁机构具有管辖权。第九条：合同的转让、变更与终止9.1合同的转让：第三方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。9.2合同的变更：如甲乙方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。9.3合同的终止：如合同执行过程中发生不可抗力等导致合同无法履行的情况，甲乙方可以协商终止合同。合同终止后，第三方应按照甲乙方的要求进行工程收尾，并承担相应的违约责任。第十条：附件及补充协议10.1附件：本合同附件包括合同价格、支付时间表、工程进度计划等，附件与合同具有同等法律效力。10.2补充协议：双方在合同履行过程中，如有其他需要约定的事项，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十一条：违约责任及赔偿11.1第三方违约：如第三方未按照合同约定履行义务，导致甲乙方损失的，第三方应承担相应的违约责任。11.2赔偿金额计算：赔偿金额根据损失金额和逾期付款利息等计算，具体计算方法见本合同附件四。第十二条：不可抗力12.1不可抗力定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。12.2不可抗力事件的处理：如第三方因不可抗力事件导致无法履行合同，应立即通知甲乙方，并采取合理措施减少损失。12.3不可抗力导致的合同变更或终止：如不可抗力事件持续时间超过【】个月，甲乙方可以协商变更或终止合同。第十三条：其他条款13.1合同的解除：甲乙方同意解除合同的，应签订书面解除协议，第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：合同价格明细表详细列出新能源设施安装工程的所有费用构成，包括材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。附件二：支付时间表明确各阶段支付的时间节点、支付金额和支付条件。附件三：工程进度计划详细描述新能源设施安装工程的施工流程、时间表和关键节点。附件四：第三方介入协议明确第三方的职责、权利和义务，以及第三方责任限额的具体数额。附件五：违约行为及责任认定标准详细列出合作中所有可能的违约行为，以及违约的责任认定标准和计算方法。附件六：法律名词及解释列出本合同中涉及到的法律名词及解释，包括合同法、民法典、知识产权法等相关法律法规。说明二：违约行为及责任认定：1.未按照合同约定履行义务，包括但不限于延迟履行、不履行或者履行不符合约定。2.违反合同中的保密义务，泄露保密信息。3.侵犯他人的知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等。4.未按照约定的质量标准完成工作，导致工程质量不达标。5.违反合同中的安全规定，导致安全事故的发生。违约的责任认定标准：1.根据违约行为的性质和严重程度，确定违约责任的大小。2.违约赔偿金额的计算方法见附件五。3.违约行为导致的损失赔偿，包括但不限于直接损失、间接损失、逾期付款利息等。示例说明：如乙方未按照合同约定的时间节点完成工作，