广告牌施工合同示范文本

合同编号：__________广告牌施工合同示范文本甲方（委托方）：_______乙方（施工方）：_______第一条工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：乙方按照甲方的要求，进行广告牌的设计、制作、安装、调试及验收等一切相关工作。1.4工程进度：按照双方约定的时间表进行。第二条施工费用2.1乙方向甲方提供的工程报价为：人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方施工费用。第三条付款方式3.1甲方支付给乙方的款项分为三个阶段：合同签订后支付预付款_______%，工程进度过半时支付进度款_______%，工程验收合格后支付尾款_______%。3.2甲方支付的款项均通过银行转账的方式支付至乙方指定的账户。第四条施工质量4.1乙方应按照甲方的要求及国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求及时整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应提供完整的施工资料及保修卡。第五条工期5.1双方约定工程完工时间为：_______年_______月_______日。5.2乙方如因特殊情况不能按期完工的，应提前通知甲方，并商定延期事宜。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：施工费用的_______%。6.2甲方如未按照约定时间支付施工费用的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：施工费用的_______%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决。7.2协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同签订：确保甲乙双方为合法有效的主体，具有签订合同的资格。2.工程质量：乙方应严格按照国家相关标准进行施工，确保工程质量。3.施工费用：双方应明确付款方式、时间和金额，确保款项的及时支付。4.工期：双方应约定合理的工期，并按照约定时间完成工程。5.违约责任：明确双方违约的情形和违约金的计算方式。6.争议解决：约定解决争议的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。关键词语的法律名词解释：1.合同法：调整平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的法律规范总称。2.建筑法：调整建筑活动，规范建筑市场秩序，保障建筑工程质量安全等方面的法律。3.违约金：当事人违反合同约定，应向对方支付的金钱赔偿。4.工期：双方约定的工程完工时间。5.争议解决：双方在履行合同过程中发生的纠纷，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.补充协议：对原合同未尽事宜进行补充、修改或完善的协议。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为广告公司，双方签订合同用于政府宣传广告牌的制作和安装。2.甲方为大型商场，乙方为户外广告施工企业，双方签订合同用于商场户外广告牌的更新和维护。3.甲方为房地产开发商，乙方为广告制作公司，双方签订合同用于房地产项目广告牌的制作和安装。4.甲方为公益活动组织者，乙方为广告公司，双方签订合同用于公益活动广告牌的制作和推广。针对每个特殊场合的补充条款：1.政府部门作为甲方，要求乙方在广告牌制作和安装过程中，严格遵守国家法律法规，确保广告内容的合法性和规范性。2.商场作为甲方，要求乙方在广告牌更新和维护过程中，确保商场正常经营秩序和顾客安全。3.房地产开发商作为甲方，要求乙方在广告牌制作和安装过程中，确保广告内容的真实性和合法性，不得存在虚假宣传。4.公益活动组织者作为甲方，要求乙方在广告牌制作和推广过程中，确保广告内容的公益性和正能量传播。附件列表：1.广告牌设计效果图2.广告牌制作材料清单3.广告牌安装方案和施工图纸4.广