总包工程分包施工合同协议书2024年

合同编号：__________总包工程分包施工合同协议书合同双方：甲方：_______（总包单位名称）乙方：_______（分包单位名称）一、分包工程概况1.1分包工程名称：_______1.2分包工程地点：_______1.3分包工程规模：_______1.4分包工程内容：_______二、分包工程的施工及验收2.1乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工。施工过程中，乙方应遵守国家的法律法规及有关行业标准，严格按照设计文件和施工图纸进行施工。2.2乙方应按照约定的工期完成分包工程。如乙方原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。2.3乙方应保证分包工程的质量，确保工程验收合格。工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。2.4工程验收合格后，乙方应按照甲方的要求，提供相关工程资料，办理移交手续。三、合同价格及支付3.1分包工程合同总价款为人民币_______元（大写：_______元整）。3.2甲方按照双方约定的付款节点和比例支付乙方工程进度款。具体付款节点和比例由双方在补充协议中约定。3.3乙方完成分包工程且验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款。四、违约责任4.1乙方未按照约定工期完成分包工程的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×违约天数×日违约金比例。4.2乙方分包工程质量不符合约定，导致工程验收不合格的，乙方应承担整改费用，并支付违约金，违约金计算方式同上。4.3甲方未按照约定支付乙方工程进度款的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×违约天数×日违约金比例。五、争议解决5.1双方在履行本合同时发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且剩余款项支付完毕之日终止。6.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项及解决办法：1.双方在签订合同时，应仔细阅读合同全文，确保对合同内容的理解一致，避免因误解导致的纠纷。关键词：意思表示真实、合同条款明确2.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保工程进度和质量。关键词：履行合同、诚实信用3.合同价格及支付条款中，应注意付款节点和比例的约定，确保双方权益。关键词：合同总价款、工程进度款、付款节点4.在施工过程中，如发生违约行为，应及时采取措施防止损失扩大，并按照合同约定追究违约责任。关键词：违约责任、违约金、损失赔偿5.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。关键词：争议解决、友好协商、诉讼法律名词解释：1.意思表示真实：指双方在签订合同时，所表达的意思真实、准确，不存在欺诈、误导等情形。2.合同条款明确：合同中的各项条款应当明确、具体，便于双方履行和监督。3.履行合同：双方按照合同约定，完成各自的权利和义务。4.诚实信用：双方在履行合同过程中，应遵循诚实守信的原则，维护双方合法权益。5.违约责任：一方未履行合同约定的义务，应当承担的法律责任。6.违约金：当事人一方不履行合同债务或者履行合同债务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。7.损失赔偿：因违约行为导致的对方经济损失，违约方应承担的赔偿责任。8.争议解决：双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。特殊应用场合及补充条款：1.施工期间遇到不可抗力因素（如自然灾害、社会事件等）导致工程延期：补充条款：如乙方因不可抗力因素导致无法按照约定工期完成工程，应立即通知甲方，并提供相关证明材料。甲方根据实际情况，可以协商延长工期，并根据工程延期天数相应调整合同价格。2.施工过程中发生设计变更：补充条款：如在施工过程中，甲方提出设计变更，乙方应根据甲方要求进行调整。设计变更导致的工程价款增减，双方另行协商确定。3.工程验收不合格，乙方需要整改：补充条款：如工程验收不合格，乙方应按照甲方要求进行整改，直至达到验收标准。整改期间，乙方应承担整改费用，并按照约定支付违约金。4.甲方未按时支付工程进度款：补充条款：如甲方未按照约定时间支付工程进度款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。甲方支付违约金后，乙方应继续履行合同义务。5.乙方提前完成工程：补充条款：如乙方提前完成工程，甲方应按照约定支付提前完成奖励，奖励金额双方另行协商确定。附件列表：1.分包工程设计图纸2.